union des asa de dfci du lot et garonne
Transcripción
union des asa de dfci du lot et garonne
UNION DES ASA DE DFCI DU LOT ET GARONNE ****** OBJET DU MARCHE : MISE AUX NORMES DE PISTES DFCI CHANTIER 52 ****** REGLEMENT DE LA CONSULTATION Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc I – OBJET DE LA CONSULTATION La présente consultation concerne la mise aux normes de 7 475 ml de pistes DFCI ainsi que divers travaux annexes. II – PROCEDURE DE LA CONSULTATION La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie à l’article 26 II et 28 du Code des Marchés Publics. III – DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES CONCURRENTS 1.1 – Modalités de présentation des offres Les offres seront à adresser, en recommandé avec accusé de réception à : Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne 14 Impasse rue du Milieu 47700 Casteljaloux Tél. : 05.53.20.08.73 En cas de remise contre récépissé l’entreprise prévient la veille de sa venue et se présentera à l’adresse suivante : 44, grand rue 47700 Casteljaloux Les horaires d’ouverture des bureaux sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h. Les offres seront présentées sous enveloppe cachetée portant les mentions «APPEL D’OFFRE MISE AUX NORMES DE PISTES DFCI CHANTIER 52 - NE PAS OUVRIR» ; Elles devront parvenir au maître d’ouvrage au plus tard le 26/05/2016 à 12h. L’ensemble des documents présentés devra obligatoirement être rédigé en langue française. 1.2 – Composition de l’offre L’enveloppe devra comporter : Une partie « candidature » et contiendra : Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 2 sur 24 - La lettre de candidature (formulaire DC1) et la déclaration du candidat (formulaire DC2), La déclaration du candidat accompagnée des attestations prévues aux articles 44, 45, 46 du Code des Marchés Publics, Les attestations d’assurances (garantie décennale & responsabilité civile), Les documents relatifs au pouvoir des personnes habilitées à engager juridiquement le candidat, Un R.I.B original. Une partie « offre » et contiendra : A/ Mémoire technique : - Les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser l’opération, - Les moyens humains affectés au chantier et leurs qualifications, - Une note précisant le mode opératoire pour chaque étape du chantier par ordre chronologique, - La (les) fiche(s) granulométrique(s) et technique(s) du (des) matériau(x), - Une note précisant l’intégration par l’entreprise des aspects environnementaux du chantier: sécurité, pollution, etc… - Les certificats de capacités justifiant d’une expérience adaptée à la réalisation de ce chantier, - Un planning d’intervention. B/ Pièces constitutives du marché fournies par le Maître d’Ouvrage : - Un acte d’engagement à renseigner dans sa totalité pour les parties à compléter, dater, parapher et signer par les représentants qualifiés de chaque membre du groupement, - Un bordereau des prix à compléter, dater, parapher et signer, - Le détail estimatif et quantitatif à compléter, dater, parapher et signer, - Un CCAP à dater, parapher et signer par les représentants qualifiés de chaque membre du groupement, à accepter sans modification, - Un CCTP à dater, parapher et signer par les représentants qualifiés de chaque membre du groupement, à accepter sans modification. - Le présent règlement de la consultation. - Un certificat de visite sur place. IV – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 2.1 – Retrait du dossier Le dossier de consultation pourra être obtenu directement à Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne. Il est aussi téléchargeable sur le site de la DFCI Aquitaine à l’adresse suivante www.dfci-aquitaine.org ou sur la plateforme de l’Association des Marchés Publics d’Aquitaine http://demat-ampa.fr. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 3 sur 24 Ne sont pas admises à soumissionner les entreprises ou les personnes morales ou physiques se trouvant dans l’une des situations énumérées dans l’article 43 du Code des Marchés Publics. 2.2 – Visite d’étude obligatoire Afin de présenter les travaux, une visite collective de chantier sera organisée le 17/05/2016 à 9h. Pour assister à cette présentation, vous devez préalablement vous inscrire auprès de l’Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne. A la suite de cette visite, un certificat sera remis et devra être obligatoirement joint à l’offre. 2.3 – Modalités d’envoi Cf. chapitre 1.1 du présent RC. Les envois des prestations sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L’organisateur de la consultation ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des prestations. 2.4 – Jugement des offres Le jugement sera effectué dans les conditions prévues au Nouveau Code de Marchés Publics et sur présentation de l’ensemble des documents prévus à l’article 1 du présent règlement de consultation. Les dossiers irréguliers ou inacceptables (Article 35 du Code des Marchés Publics) à l’issue de l’ouverture de l’offre ne seront pas pris en compte. En cas de contradiction entre les pièces, l’acte d’engagement prévaut. Les offres jugées anormalement basses pourront être écartées. Le Pouvoir adjudicateur se réserve, après la remise des offres, la possibilité d’entamer des négociations avec les candidats. Les critères de jugement sont les suivants (par ordre de priorité décroissante) : 1 =Prix de la prestation 70% 2 =Qualités techniques 15% 3 =Délais d’exécution 15% Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 4 sur 24 Fait à le L'entreprise (Mention manuscrite lu et approuvé) Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 5 sur 24 UNION DES ASA DE DFCI DU LOT ET GARONNE ****** OBJET DU MARCHE : MISE AUX NORMES DE PISTES DFCI CHANTIER 52 ****** CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 6 sur 24 I - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent la mise aux normes de 7 475 ml de pistes DFCI ainsi que divers travaux annexes. Le présent document de consultation est lancé suivant la procédure adaptée définie à l’article 26 II et 28 du Code des Marchés Publics. La maîtrise d'ouvrage est assurée par Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne. II - LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : Pièces particulières - Acte d’engagement Bordereau des prix Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Le détail estimatif et quantitatif Le présent règlement de la consultation. Le certificat de visite sur place. Pièces générales - Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, date de remise des offres, - Le CCAG concernant les Marchés Publics de Travaux, III - DELAIS D'EXECUTION Le délai d’exécution est de 3 mois (calendaires) à compter de la notification de l’ordre de service du marché transmise à l’entreprise sauf intempéries. L’entreprise peut proposer un délai d’exécution du marché plus court dans l’acte d’engagement. Celui-ci comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux. Il sera exprimé en jours calendaires L’ordre de service qui sera transmis à l’entreprise retenu, fixera la date de début d’exécution du marché. IV - SUIVI DE CHANTIER Un suivi du chantier sera assuré par un représentant de la DFCI Gironde ou par le Président de l’Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 7 sur 24 L’entreprise préviendra la DFCI Gironde et le Président de l’Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne, de la date de commencement des travaux au moins une semaine à l’avance. Une ouverture de chantier sera effectuée avec un représentant de la DFCI, avant tout commencement des travaux. V – LES PENALITES DE RETARD Lorsque le délai prévu d'exécution sera dépassé, l'entreprise retenue pourra encourir, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = VxR/1000 P : Montant de la pénalité V : Valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable. R : Nombre de jours calendaires de retard VI - CONTENU - DETERMINATION - VARIATION DES PRIX Contenu des prix Les prix sont réputés complets : ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation. Détermination des prix de règlement et variation des prix Les prix sont considérés comme fermes et non révisables. VII – AVANCE FINANCIERE En application de l’article 87 du Code des Marchés Publics, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 Euros HT, une avance sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance. VIII - MODALITES DE PAIEMENT Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte du titulaire des marchés (coordonnées bancaires indiquées dans l’Acte d’engagement). Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 8 sur 24 Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai de 30 jours (article 98 du Code des Marchés Publics). Le délai maximum de paiement sera le délai légal fixé par décret au jour de la réception de la facture. Le défaut de paiement dans ce délai fera courir de plein droit des intérêts moratoires au profit du titulaire, à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. VIII - DELAI DE GARANTIE Le présent marché fera l’objet d’une retenue de garantie conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales des Travaux. IX - LITIGES Les différents ou litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution du présent marché pourront être soumis au comité consultatif de règlement amiable de litiges conformément à l’article 127 du Code des Marchés Publics. Dans le cas où aucun accord amiable ne pourrait être trouvé, les difficultés seront soumises à la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux auquel les parties contractantes déclarent attribuer toute juridiction. Fait à le L'entreprise (Mention manuscrite lu et approuvé) Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 9 sur 24 UNION DES ASA DE DFCI DU LOT ET GARONNE ****** OBJET DU MARCHE : MISE AUX NORMES DE PISTES DFCI CHANTIER 52 ****** CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 10 sur 24 I - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 –OBJET Les stipulations du présent C.C.T.P. concernent l’exécution de travaux de mise aux normes de 7 475 ml de pistes DFCI ainsi que divers travaux annexes. 1.2 –EMPLACEMENT DES TRAVAUX Les travaux sont situés sur le territoire des communes de Barbaste, Beauziac, Bousses, Casteljaloux, Fargues sur Ourbise, Houeillès et Réaup-Lisse. 1.3 –CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux comprennent toutes les opérations nécessaires à la mise en profil, à l’assainissement, à la mise en place des passages busés et à l’empierrement des pistes objets du marché. La largeur de la bande de roulement à empierrer est de 4 m excepté contre indication. 1.4 –VISITE D’ETUDE OBLIGATOIRE Une visite collective de chantier sera organisée le 17/05/2016 à 9h. Pour assister à cette présentation, vous devez-vous inscrire auprès de l’Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne. A la suite de cette visite, un certificat sera remis et devra être obligatoirement joint à l’offre. 1.5 –DETAIL DES TRAVAUX Les métrés indiqués dans en objet sont les métrés totaux du marché. La répartition entre lot est détaillée dans le tableau donné en annexe « répartition des métrés par lot ». 1.6 –REGLEMENTATION L’entreprise s’engagera à réaliser sa prestation en conformité avec l’ensemble des normes en vigueur et notamment : - lois, décrets et directives en vigueur, - les règles de l’art de la profession, - le présent cahier des charges, - les fiches techniques : DFCI N°1, N°3 - les schémas du profil des pistes, - le(s) plan(s) de situation(s) des travaux. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 11 sur 24 1.7 –CONTRAINTES CHRONOLOGIQUES L’entreprise devra exécuter les ouvrages (ensemble des travaux liés à une piste) selon les ordres de priorités fixés en annexe « REPARTITION DES METRES PAR LOT ». Le niveau de priorité est déterminé par la nature du sol, en priorité 1, la mise aux normes des pistes sur terrain humide pour une exécution des travaux en saison sèche. 1.8 –RECEPTION DU CHANTIER La réception de chantier sera contradictoire et en présence du Président de l’Union des ASA de DFCI du Lot et Garonne, des financeurs (Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne), d’un représentant de la DFCI Gironde et de l’entreprise signataire du contrat. En cas de réserves émises lors de la réception, une réception définitive ferait l'objet d'un constat de levée de réserves entre le maître d'ouvrage et l’entreprise. 2 CARACTERISTIQUE DES OUVRAGES 2.1 DESCRITIF DES TRAVAUX 2.1.1 Les travaux pour l’empierrement de piste forestière (code 1) 2.1.1.1 Les travaux de préparation du fond de forme pour l’empierrement de piste 2.1.1.1.1 Travaux préalables au terrassement L'entrepreneur devra procéder systématiquement au dégagement de la totalité de l'emprise de la piste qui comprend : - Le piquetage - L’enlèvement des arbres et taillis situés dans l’emprise du projet, soit 6 m avec piste sans fossé et 8m avec 1 fossé. Les bois pourront-être laissés dans les parcelles - Le dessouchage des arbres et taillis Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 12 sur 24 - L’extraction des racines restantes et des anciennes souches mises à jour au cours de l’exécution des travaux - L’évacuation des produits de ces opérations dans un lieu de dépôt agréé, le broyage ou l’enfouissement - Les petits végétaux et débris situés sur l'emprise pourront être rejetés et étalés sur les parcelles avoisinantes - Le passage d’un broyeur et/ou d’une épareuse pour broyage de la végétation en place pour les emprises déjà disponibles 2.1.1.1.2 Terrassement Les travaux seront menés suivant travers qui sont joints au dossier. les données des schémas, profils en En l'absence de schéma, profil en long ou en travers, les travaux épouseront dans sa forme générale, le profil en long du sol. Le mouvement des terres consiste soit en un déversement des déblais vers l'aval pour constituer les remblais, soit en l’utilisation des déblais en excès dans les dépressions ou de les régaler à proximité. 2.1.1.1.3 Décaissage / Compactage Décaissage de la piste sur 4 m de large au centre de la piste. Le profil respectera une pente de 4% conformément au profil objectif. Mise en cordons des terres pour constitution des épaulements. Compactage du fond de forme. 2.1.1.2 Les travaux d’empierrement et de mise en forme de la piste 2.1.1.2.1 Apport et mise en œuvre de matériau (cf 2.3) L’épaisseur demandée en apport de matériaux pour l’empierrement de la chaussée est une épaisseur minimale. Celle-ci ne pourra être en aucun cas inférieure à l’épaisseur fixée dans le bordereau des prix et le détail estimatif. 2.1.1.2.1.1 Pour une épaisseur de 30 cm après compactage (code 1_5) Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 13 sur 24 La fourniture et mise en place de calcaire calibre 0/63 sur une épaisseur de 30 cm après compactage, le tout sur une largeur de 4 mètres. Ce poste comprend : raccordements à la voirie. transport, fourniture, stockage, mise en œuvre, Variante : L’entreprise peut proposer une variante sur la fourniture du matériau. Son offre devra le mentionner clairement et être accompagnée d’une note technique des caractéristiques du matériau proposé (entre autres : granulométrie, densité, teneur en eau…) 2.1.1.2.2 Mise en profil de la piste Profilage de la piste à la niveleuse suivant le profil objectif. Lors du profilage de la bande de roulement l’entrepreneur devra s’assurer de ne pas étaler sur celle-ci de la terre, des végétaux qui serait de nature à polluer la bande de roulement. Les accotements seront arasés dans le prolongement du profil de la chaussée et leur pente sera de 6%. 2.1.1.2.3 Compactage (cf 2.3) Compactage de l’intégralité de la bande de roulement, et sur 50 cm sur les accotements (en débordement) de part et d’autres de la chaussée. 2.1.2 Les travaux de mise aux normes de pistes forestières empierrées comprennent pour l’emprise existante (code 2) L'entrepreneur inclura dans son offre de prix les travaux nécessaires à la mise aux normes des surlargeurs de raccordement à la voirie existante suivant le schéma de principe joint en annexe (voirie goudronnée ou empierrée). 2.1.2.1 Les travaux de préparation du fond de forme 2.1.2.1.1 Reprise des accotements 2.1.2.1.1.1 Broyage de la végétation en place sur les accotements : épareuse, gyrobroyeur, broyeur forestier…, 2.1.2.1.1.2 Passage du rotavator sur les accotements, rejet des terres excédentaires et nivellement. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 14 sur 24 2.1.2.1.2 Scarification de la bande de roulement. 2.1.2.1.3 Rechargement en calcaire des ornières, 2.1.2.1.4 Nivellement / Compactage. 2.1.2.2 Les travaux d’empierrement et de mise en forme de la piste 2.1.2.2.1 Apport et mise en œuvre de matériau (cf 2.3) L’épaisseur demandée en apport de matériaux pour l’empierrement de la chaussée est une épaisseur minimale. Celle-ci ne pourra être en aucun cas inférieure à l’épaisseur fixée dans le bordereau des prix et le détail estimatif. L’épaisseur de la chaussée empierrée sera dans tous les cas supérieure ou égale à 30 cm d’épaisseur après compactage en tenant compte du fond de forme existant, le tout sur une largeur de 4 m de large. 2.1.2.2.1.1 Pour une épaisseur de 10 cm après compactage (code 2_2) La fourniture et la mise œuvre de matériau par apport de pierre calcaire calibre 0/31.5 sur une épaisseur de 10 cm après compactage le tout sur une largeur de 4 mètres. L’empierrement de la chaussée sera fait après la préparation du fond de forme. Ce poste comprend : transport, fourniture, stockage, mise en œuvre, raccordement à la voirie. 2.1.2.2.1.2 Pour une épaisseur de 15 cm après compactage (code 2_3) La fourniture et la mise œuvre de matériau par apport de pierre calcaire calibre 0/63 sur une épaisseur de 15 cm après compactage le tout sur une largeur de 4 mètres. L’empierrement de la chaussée sera fait après la préparation du fond de forme. Ce poste comprend : transport, fourniture, stockage, mise en œuvre, raccordement à la voirie. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 15 sur 24 Variante : L’entreprise peut proposer une variante sur la fourniture du matériau. Son offre devra le mentionner clairement et être accompagnée d’une note technique des caractéristiques du matériau proposé (entre autres : granulométrie, densité, teneur en eau…) 2.1.2.2.2 Mise en profil de la piste Profilage de la piste à la niveleuse suivant le profil objectif. Lors du profilage de la bande de roulement l’entrepreneur devra s’assurer de ne pas étaler sur celle-ci de la terre, des végétaux qui serait de nature à polluer la bande de roulement. Les accotements seront arasés dans le prolongement du profil de la chaussée et leur pente sera de 4%. 2.1.2.2.3 Compactage (cf 2.3) Compactage de l’intégralité de la bande de roulement, et sur 50 cm sur les accotements (en débordement) de part et d’autres de la chaussée. 2.1.3 Les fossés d’assainissement (code 5) Les travaux seront conduits de manière à permettre un libre écoulement des eaux sans stagnation (flaques et retenues) temporaire au fond du lit. L'entreprise est tenue à un résultat dans l'écoulement de l'eau. 2.1.3.1 Reprise ou création des fossés bordiers Dans le cas où des travaux d’abattages et de dessouchages ou broyages sont nécessaires, ceux-ci devront être prévus dans le cadre des travaux de préparation de la piste. Reprise des fossés existants « vieux fonds, vieux bords », comprenant fouille dans les terres de toutes natures, travail effectué à sec ou dans l’eau, épandage des déblais en fine couche sur les bas cotés. 2.1.3.1.1 Pour fossés de profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m (code 5_1). Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 16 sur 24 Les travaux seront conduits de manière à permettre un libre écoulement des eaux sans stagnation (flaques et retenues) temporaire au fond du lit. L'entreprise est tenue à un résultat dans l'écoulement de l'eau y compris dans le cadre de reprise de fossé existant, elle prévoit si nécessaire un relevé de niveau. 2.1.3.2 Création de fossé bordier trapézoïdal Dans le cas où des travaux d’abattages et de dessouchages ou broyages sont nécessaires, ceux-ci devront être prévus dans le cadre des travaux de préparation de la piste. Le fossé créé aura une section trapézoïdale. Les terres serviront à rehausser et bomber des pistes. 2.1.3.2.1 2.1.3.1 Pour fossés de profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m (code 5_4). Création de noue (code 5_8) L’objectif est de créer des fossés de type « niveleuse » sur la piste de LUME afin de bomber la piste et la bande de roulement. L’emprise total de la piste devra être portée à 6m. Dans le cas où des travaux d’abattages et de dessouchages ou broyages sont nécessaires, ceux-ci devront être prévus dans le cadre des travaux de préparation de la piste. L’entreprise est tenue de niveler l’éventuel cordon de terre extérieur former lors du creusement de la noue. Les terres seront régalées dans les parcelles. 2.1.4 Ouvrage de franchissement (code 6) 2.1.4.1 Fourniture et mise en place de passages busés (code 6_1) Les buses utilisées seront de type 135 A. La longueur des passages sera au minimum de 7ml sauf demande explicite. Les tuyaux en béton seront légèrement enterrés dans le fond du fossé. Une tranchée à parois verticales sera également exécutée, d'une largeur supérieure de 30 centimètres à celle des buses à mettre en place. Sur toute la largeur de cette fouille sera mise en œuvre, sur une épaisseur de 15 centimètres, une couche de sable ou de terre purgée de tout caillou. Le remblaiement au dessus des buses (terre prise sur place) devra être légèrement supérieur au terrain naturel et d’une épaisseur minimum de 30 cm après compactage. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 17 sur 24 Le positionnement des franchissements et passages busés sera précisé lors de la visite du début de chantier. 2.1.4.1.1 Fourniture et mise en place de passages busés (sans regard de visite). 2.1.4.1.1.1 Pour buse diamètre 400 (code 6_1_1). 2.1.4.1.1.2 Pour buse diamètre 600 (code 6_1_3). 2.1.4.1.1.3 Pour buse diamètre 800 (code 6_1_4). 2.1.4.2 Fourniture et mise en place d’éléments pour passages busés 2.1.4.2.1 Fourniture et mise en place de tête de pont droite Des têtes de pont droites homologuées en béton seront installées sur les passages busés mis en œuvre. 2.1.4.2.1.1 Tête de pont droite pour buse diamètre 400 (code 6_2_5). 2.1.4.2.1.2 Tête de pont droite pour buse diamètre 600 (code 6_2_7). 2.1.4.2.1.3 Tête de pont droite pour buse diamètre 800 (code 6_2_8). 2.1.5 Travaux divers (code 12) 2.1.5.1 Empierrement d’entrée de piste adjacente au projet principal (code 12_2) Fourniture et mise en place d’environ 26 tonnes (une semi-remorque) de matériau compacté, identique à l’empierrement du projet principal, au niveau du ou des départs de piste(s). 2.2 PROFILS Le profil après travaux sera conforme au profil vu en annexe. Le profil en travers de la chaussée aura un dévers de 4 %. Dans les courbes, le dévers sera orienté vers l'intérieur. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 18 sur 24 Les accotements seront arasés dans le prolongement du profil de la chaussée et leur pente sera de 6 % pour permettre l'évacuation des eaux. 2.3 FOURNITURES, MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX ET COMPACTAGE Dans son offre, l’entreprise indique obligatoirement la provenance du (des) matériaux et annexe la (les) fiche(s) technique(s) du (des) matériau(x). L’entreprise remettra au maître d’ouvrage les bons de provenances et de pesées de matériaux après travaux. A tout moment le maître d’ouvrage pourra faire exécuter à la charge de l’entrepreneur, les sondages d’épaisseurs de granulat, les essais de contrôles d’analyses granulométriques, et de propretés. L’épaisseur de la chaussée empierrée sera dans tous les cas supérieure ou égale à 25 cm d’épaisseur après compactage, sur 4 mètres de large. L’entrepreneur est seul responsable de la qualité des matériaux. La mise en œuvre des matériaux par temps de pluie continue, ou par temps de gel, est interdite. Les défauts importants dus à une mauvaise fermeture du matériau seront corrigés par un apport supplémentaire à la charge de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise ne peut pas garantir une fermeture complète du matériau avec la granulométrie demandée, celle-ci prévoira dans son prix l’apport d’une couche de finition permettant d’assurer cette fermeture. L’entreprise le détaillera dans son mémoire technique. L’atelier de compactage susceptible de donner les résultats escomptés se compose d'un cylindre vibrant (poids statique par centimètre de génératrice vibrante supérieur ou égal à 20 Kg par centimètre). En cas de fortes pluies survenant en cours de mise en œuvre, le matériau répandu et dont le compactage n'est pas achevé est : - soit maintenu en place en l'attente d'essorage. Le compactage est alors repris dès que le matériau a retrouvé une teneur en eau normale - soit évacué aux frais de l'entrepreneur et remplacé par du matériau nouveau mis en œuvre dans des conditions normales. Fait à le L'entreprise (Mention manuscrite lu et approuvé) Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 19 sur 24 UNION DES ASA DE DFCI DU LOT ET GARONNE ****** OBJET DU MARCHE : MISE AUX NORMES DE PISTES DFCI CHANTIER 52 ****** ACTE D’ENGAGEMENT Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 20 sur 24 OBJET DU MARCHE Le présent marché concerne la mise aux normes aux normes de 7 475 ml de pistes DFCI ainsi que divers travaux annexes. LE MAITRE D’OUVRAGE Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne 14 Impasse rue du Milieu. 47700 Casteljaloux LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE Trésor Public de Casteljaloux 7 Rue de l’Hôpital 47 700 CASTEJALOUX I - LE C O N T R A C T A N T Je soussigné : Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés : M'ENGAGE à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de mon offre, les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de trois jours francs à compter de la date de réception de la demande qui m'en sera faite par le pouvoir adjudicataire. M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés cidessus à exécuter les prestations objet du marché dans les conditions ci-après définies. M'ENGAGE à déclarer dans l’offre tous les cotraitants ou les sous-traitants amenés à travailler sur le chantier et à indiquer le nom de l’entreprise ainsi que la liste du personnel intervenant sur site. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée dans le règlement de la consultation. II - L E P RIX Les modalités de détermination des prix sont fixées au CCAP. L'évaluation de la prestation, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est de : Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 21 sur 24 L'évaluation de la prestation, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est de : Pour l’offre de base - MONTANT HORS TVA ......................................................................................... Euros - MONTANT TVA à 10 % ........................................................................................ Euros - MONTANT TTC.................................................................................................... Euros Soit en toutes lettres ........................................................................................... Euros Pour la variante - MONTANT HORS TVA ......................................................................................... Euros - MONTANT TVA à 10 % ........................................................................................ Euros - MONTANT TTC.................................................................................................... Euros Soit en toutes lettres ........................................................................................... Euros I I I - D E LA I S D 'E X E C U T I ON Les travaux devront être réalisés dans les 3 mois (calendaires) à compter de la notification de l’ordre de service du marché transmise à l’entreprise. L’entreprise peut proposer un délai d’exécution du marché plus court, soit ………………………jours à compter de l’ordre de service. Celui-ci comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux. Il sera exprimé en jours calendaires. Les travaux pourront, néanmoins, être suspendus en cas de conditions météorologiques très défavorables. Seuls ces arrêts, justifiés par ces conditions, seront décomptés du délai total d'exécution. IV – AVANCE FINANCIERE (article 87 du code des marchés publics, cf CCAP) L’entreprise indique renonce au bénéfice de l’avance : OUI, l’entreprise renonce à l’avance NON, l’entreprise ne renonce pas à l’avance et constitue une garantie à première demande. Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 22 sur 24 V -PAIEMENTS Le Pouvoir Adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant du crédit (joindre un relevé d'identité bancaire ou postal original) Du compte ouvert au nom de Sous le numéro Etablissement détenteur du compte Adresse Les paiements s'effectueront par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique et dans les conditions prévues à l'article 98 du code des marchés publics. Le délai maximum de paiement sera le délai légal fixé par décret au jour de la réception de la facture. Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai de 30 jours. Le défaut de paiement dans ce délai fera courir de plein droit des intérêts moratoires au profit du titulaire, à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. VI -CONDITION DE REGLEMENT Une facturation sera établie au nom de l’Union des A.S.A.s de DFCI du Lot et Garonne pour chacun des lots suivants: - Une facture chantier 52 Barbaste piste CABANA TRC 3 Une facture chantier 52 Houilles piste PARGOT TRC SUD Une facture chantier 52 Bousses piste LANDES DU METGE Une facture chantier 52 Beauziac/Casteljaloux piste CAMBRAYS Une facture chantier 52 Réaup Lisse piste CHOISY Une facture chantier 52 Fargues sur Ourbise piste LUME Une facture chantier 52 Fargues sur Ourbise piste MANDIL Fait à le L'entreprise (Mention manuscrite lu et approuvé) Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 23 sur 24 Décision du Pouvoir adjudicateur : La présente offre est acceptée en ce qui concerne la totalité du marché pour un montant total de …………………………………………………………………………………………………………………………………..€ (HT). Fait à le Pour le Pouvoir adjudicateur Z:\DOC\DFCI\FD\TRAVAUX\apres tempete\11-DFCI 47\2 Travaux annuels\CHANTIER 52_Pistes_2015\MARCHE\1. DCE\1_EMPIERREMENT_47_CH52.doc Page 24 sur 24 ANNEXE REPARTITION DES METRES PAR LOT LOT 1.1 LOT 1.2 LOT 1.3 LOT 1.4 LOT 1.5 LOT 1.6 LOT 1.7 BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 52 52 52 52 52 52 52 ASA LAVARDAC HOUEILLES HOUEILLES CASTELJALOUX MEZIN FARGUES FARGUES COMMUNES BARBASTE HOUEILLES BOUSSES BEAUZIAC CASTELJALOUX REAUP-LISSE FARGUES SUR OURBISE FARGUES SUR OURBISE Piste Piste Piste Piste Piste Piste Piste 2 1 1 1 3 2 2 LUME MANDIL OFFRE DE BASE/OFFRE CONDITIONELLE CHANTIER PRIORITE TOTAL Ref. Descriptif des travaux Unité CABANA TRC 3 PARGOT TRC SUD LANDES DU METGE CAMBRAYS CHOISY 1_5 Empierrement en calcaire sur 30 cm après compactage sur 4m de large. ml 545 1415 700 1200 1190 5 050,00 1_5 Empierrement en calcaire sur 30 cm après compactage sur 4m de large. m² 155 255 410,00 2_2 Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage. ml 2_3 Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage. ml 5_1 Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. ml 315 5_4 Création de fossé bordier trapézoïdal. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. ml 1100 5_8 6_1_1 6_1_3 6_1_4 6_2_5 6_2_7 6_2_8 12_2 Création de noue. Passage busé diamètre 400. Passage busé diamètre 600. Passage busé diamètre 800. Tête de pont droite pour passage busé D400. Tête de pont droite pour passage busé D600. Tête de pont droite pour passage busé D800. Empierrement entrée de piste adjacente. 940 700 570 580,00 905 1 845,00 140 455,00 1030 3 400,00 ml 1 450,00 1450 ml 27,5 ml 12,5 ml 7,5 Unité 6 Unité 32,5 40 100,00 10 7,5 30,00 7,50 2 Unité Unité 580 8 8 22,00 2 2 6,00 2,00 2 2 6 3 5 4 4 5 29,00 2&3_ANNEXE_REPARTITION DES METRES PAR LOT.xls 2_ANNEXE_DETAIL DES TRAVAUX PAGE(S) : 1/4 BORDEREAUX DES PRIX CODE ENSEMBLE CODE SOUS ENSEMBLE niveau 1 1 Descriptif des travaux Unité 1_5 POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE ml Empierrement de piste forestière. Pour une épaisseur de 30 cm après compactage. 1 1_5 BIS 1 1_5 VARIANTE : Empierrement de piste forestière, matériau au choix de l'entreprise. Pour une épaisseur de 30 cm après compactage. ml m² Empierrement de piste forestière. Pour une épaisseur de 30 cm après compactage. 1 Fait à L'entrepreneur 1_5 BIS le Prix unitaire (en lettre) niveau 2 Empierrement de piste forestière: ● Travaux préalables au terrassement ● Terrassement ● Décaissage / Compactage ● Nivellement/ Compactage ● Apport et mise œuvre de materiaux ● Mise en forme de la piste ● Compactage 1 Prix unitaire (en chiffre) VARIANTE : Empierrement de piste forestière, matériau au choix de l'entreprise. Pour une épaisseur de 30 cm après compactage. m² PAGE(S) : 2/4 BORDEREAUX DES PRIX CODE ENSEMBLE CODE SOUS ENSEMBLE niveau 1 2 Descriptif des travaux Unité 2_2 POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE ml Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage. 2 2_2 BIS 2 2_3 2 2_3 BIS VARIANTE : Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage, matériau au choix de l'entreprise. ml ml Fait à L'entrepreneur le Prix unitaire (en lettre) niveau 2 Les travaux de mise aux normes de piste forestière empierrée : ● Reprise des accotements ● Scarifica;on ● Rechargement ● Nivellement/ Compactage ● Apport et mise œuvre de materiaux ● Mise en forme de la piste ● Compactage 2 Prix unitaire (en chiffre) Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage. VARIANTE : Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage, matériau au choix de l'entreprise. ml PAGE(S) : 3/4 BORDEREAUX DES PRIX CODE ENSEMBLE CODE SOUS ENSEMBLE niveau 1 Descriptif des travaux Unité Prix unitaire (en chiffre) Prix unitaire (en lettre) niveau 2 5 Reprise ou création de fossés d'assainissement 5 5_1 POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE ml Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. 5 5_4 ml Création de fossé bordier trapézoïdal. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. 5 5_8 ml Création de noue. 6 Fourniture et mise en place d'un ouvrage de franchissement 6 POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE 6_1 Fourniture et mise en place de passages busés 6 6_1 6_1_1 POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE ml Passage busé diamètre 400. 6 6_1 6_1_3 ml Passage busé diamètre 600. 6 6_1 6_1_4 ml Passage busé diamètre 800. Fait à L'entrepreneur le PAGE(S) : 4/4 BORDEREAUX DES PRIX CODE ENSEMBLE CODE SOUS ENSEMBLE niveau 1 6 Descriptif des travaux Unité Prix unitaire (en chiffre) Prix unitaire (en lettre) niveau 2 6_2 Fourniture et mise en place de têtes de pont busé 6 6_2 6_2_5 POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE Unité Tête de pont droite pour passage busé D400. 6 6_2 6_2_7 Unité Tête de pont droite pour passage busé D600. 6 6_2 6_2_8 Unité Tête de pont droite pour passage busé D800. 12 Travaux divers 12 12_2 Unité Empierrement entrée de piste Fait à L'entrepreneur le POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE PAGE(s) 1/2 DETAIL ESTIMATIF OFFRE DE BASE Descriptif des travaux Code Unité Qtte 1_5 Empierrement en calcaire sur 30 cm après compactage sur 4m de large. ml 5 050,00 1_5 Empierrement en calcaire sur 30 cm après compactage sur 4m de large. m² 410,00 2_2 Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage. ml 580,00 2_3 Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage. ml 1 845,00 5_1 Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. ml 455,00 5_4 Création de fossé bordier trapézoïdal. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. ml 3 400,00 ml 1 450,00 ml 100,00 ml 30,00 Unité 7,50 Unité 22,00 Unité 6,00 Unité 2,00 Unité 29,00 5_8 6_1_1 6_1_3 6_1_4 6_2_5 6_2_7 6_2_8 12_2 Création de noue. Passage busé diamètre 400. Passage busé diamètre 600. Passage busé diamètre 800. Tête de pont droite pour passage busé D400. Tête de pont droite pour passage busé D600. Tête de pont droite pour passage busé D800. Empierrement entrée de piste adjacente. Prix unitaire TOTAL H.T. T.V.A. 10% TOTAL TTC Total TTC en toutes lettres……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Fait à L'entrepreneur le Montant HT PAGE(s) 2/2 DETAIL ESTIMATIF OFFRE VARIANTE Descriptif des travaux Code Empierrement en calcaire sur 30 cm après compactage sur 4m de large. Matériau au choix de l'entreprise. ml Qtte 5 050,00 1_5 Empierrement en calcaire sur 30 cm après compactage sur 4m de large. Matériau au choix de l'entreprise. m² 410,00 2_2 Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage. Matériau au choix de l'entreprise. Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage. Matériau au choix de l'entreprise. Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. ml 580,00 ml 1 845,00 ml 455,00 Création de fossé bordier trapézoïdal. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. ml 3 400,00 ml 1 450,00 ml 100,00 ml 30,00 Unité 7,50 Unité 22,00 Unité 6,00 Unité 2,00 Unité 29,00 1_5 2_3 5_1 5_4 5_8 6_1_1 6_1_3 6_1_4 6_2_5 6_2_7 6_2_8 12_2 Création de noue. Passage busé diamètre 400. Passage busé diamètre 600. Passage busé diamètre 800. Tête de pont droite pour passage busé D400. Tête de pont droite pour passage busé D600. Tête de pont droite pour passage busé D800. Empierrement entrée de piste adjacente. Unité Prix unitaire TOTAL H.T. T.V.A. 10% TOTAL TTC Total TTC en toutes lettres……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Fait à L'entrepreneur le Montant HT Maisouet (Ruines) La Serre (Ruines) © GIP ATGeRi © IGN PROGRAMMATION 2015 : PISTE CABANA caparivet PD Montaigut (Ruines) EM Larode ON DO TT E Source De Fon Chaude Laou Nicole P DE CA BA NA le moulin du béas (Ruines) ruisseau du Bramepan Et Gravelongue béas Maranssin À Laoulia 1 ENTREE NORD Cabana PD EC AB Cadillas 1 ENTREE EST AN A Bignac RETOURNEMENT SUD Communaux De Lausseignan Lascarèges Rebirepontot (Ruines) Gaspa (Ruines) 22/07/15 P Laugaros (Ruines) DE C AB AN A Tustem Grand Lane Lauga EM UST ET PD 0 200 400 600 800 m Embat ruisseau de beauziac Villenave Castaing © GIP ATGeRi © IGN Cap PROGRAMMATION 2015 : PISTE LeCAMBRAYS Blanc EAUZIAC Bouchet Bas La Hournère bouchet Samasantes Majen eton uines) Bécade Mouta Passepay Magen Lamic Hillot Camedehé Casalie L Jacques Bidon Montauban 1 TRAVERSEE D400 TD 10ML 1 ENTREE NORD 1 ENTREE NORD + PONT D400 TD 7.5ML Cambrays Mangane Turrey (Ruines) Lauriole 1 ENTREE NORD + PONT D400 TD 7.5ML Mellet Piouquet Carcin (Ruines) Pellefigue Rabin 1 ENTREE SUD Carré 1 TRAVERSEE D600 TD 10ML 1 TRAVERSEE D400 TD 7.5ML 1 ENTREE SUD Bourras Vigneau Peyrama Boueys Saubois Bel-Air Morey ourgaut udric Artigolles 23/02/16 Cap De Ville 0 125 250 375 500 m c De Lislebonne © GIP ATGeRi tous Le Coupé © IGN PROGRAMMATION 2015 : PISTECouston CHOISY Le Moulin De Cieuse Bétous Fabas Labadie (Ruines) La Salle (Ruines) Cieuse Barrère (Ruines) Le Christian Montesquieu (Château) Ponton La Tuilerie Le Petit Capignon Sainte-Marie (Ruines) ruis sea u de cieu Capignon (Ancien Moulin) se Tounard Labrouille Moul 1 TRAVERSEE D400 TD 12,5 ML Rouède Astarac Lasse ENTREE NORD + PONT D400 TD 7,5ML RETOURNEMENT Fresquet 1 ENTREE NORD + PONT D400 TD 7,5ML Boisvert 1 TRAVERSEE D600 TD 7,5ML Le Bourdilot Choisy Maurinet Prouzeau 1 ENTREE SUD Monplaisir 1 TRAVERSEE D400 TD 12,5ML Laouille 1 ENTREE SUD Le Moulin Du Pont La sabliere Chardos Le Gouté Les peupliers La Barthète Mautroubat Gougine 0 22/07/15 Coupeau Bouillebère La Barthe 125 250 Bourguine 375 500 m Cathe © GIP ATGeRi © IGN PROGRAMMATION 2015 : PISTE LANDES DU METGE Lasserre Landes Des Courlis P Landes De Bernatex DE AS EL PD R SER E Bos Du Hazan LIS OUR C E PD LI LL Cazelat E Les Courlis Emme Le Metge Seigno Landes Du Metge Château (Ruines) 1 ENTREE OUEST 1 ENTREE EST Le Loup Boussès 1 TRAVERSEE D600 TD 12,5 ML Lucadet Petit Cap Du Bosc 1 ENTREE OUEST Arnauton de derrière Laforge Longat Arnauton Cap Du Bosc 12/10/15 chatole 0 Capuret (Ruines) 150 300 Clavé 450 600 m © GIP ATGeRi © IGN le c PROGRAMMATION 2015 : PISTE PARGOT ruisseau maytoute iron au se e tèr ou lag de rivière le ciron s rui te tou ay um ea ss rui CHANTIER_52_PISTE PARGOT 1 ENTREE OUEST 1 ENTREE EST + PONT D400 TD 7,5 ML 1 ENTREE OUEST 1 ENTREE EST 1 ENTREE OUEST 1 TRAVERSEE D800 TD 7,5 1 ENTREE EST+ PONT D400 TD 7,5ML 1 TRAVERSEE D400 TD 12M 23/02/16 0 150 300 450 600 m © GIP ATGeRi © IGN Machon Prat Hai La V Au PROGRAMMATION 2015 : PISTES LUME&MANDIL Lanot Le Coureau Bédouret Lane Maison Neuve Cournaillie Les Oullières Buscarat Tiarec Lapugesque Ouest Massacré 1 ENTREE EST P La Capelan DE LU M Aux Arrieux La Pugesque Guerguille Labarthe Pignada L Gajon Fargues-sur-Ourbise Ouest E Gajon A AB EL PD 1 ENTREE NORD CHANTIER_52_PISTE LUME LUME CHANTIER_52_PISTE HE RT Mo Aux Aubats Au Peyre 1 ENTREE NORD Lumé Le Moulin Neuf Au Prada P DE 1 ENTREE SUD LUM E Perdigau Mandil Bois Rouge 1 ENTREE EST Au Lanot La Gravière 1 ENTREE OUEST CHANTIER_52_PISTE MANDIL MANDIL TRC2 TRC2 15CM 15CM CHANTIER_52_PISTE 1 ENTREE OUEST moulin de trille (Ruines) l'a 23/02/16 P DE LABARTHE 1 ENTREE OUEST Aux Arrivats 1 ENTREE EST va n ce Bayron La Prioulette Maison Forestière Martin Le Bourdineau La Gare CHANTIER_52_PISTE CHANTIER_52_PISTE MANDIL MANDIL TRC1 TRC1 10CM 10CM 0 Tour PA RE 200 F400 EU C 600 800 m EN EMPIERREMENT DES PISTES Fiche technique DFCI : N°2_47 1. NORMES REQUISES - Les pistes empierrées en grave ou en calcaire (ou autres granulats) ont une bande de roulement de 4 m de large ; - L’épaisseur totale de granulat est de 30 cm compacté , en tenant compte du fond de forme existant ; - Généralement le profil de la piste rejoint le profil présenté sur le schéma n°2 (cf ci-dessous). Toutefois l’empierrement peut être apporté sur des réseaux secondaires (demi piste) ; - Des surlargeurs sont possibles pour favoriser le croisement des véhicules ou diminuer les contraintes dues à des angles de virement trop aigus, en particulier en entrée de piste. 2. TRAVAUX PRESCRITS 2.1. Création - Dessouchage et enterrement des souches hors emprise ou évacuation dans un centre de traitement des déchets ; - Décaissement de la bande de roulement (Schéma n°1) ; Schéma n°1 : Principe de réalisation d’une bande - Compactage du fond de forme ; de roulement empierrée. - Mise en place du tissu géotextile (éventuellement) ; - Mise en place de matériaux ; - Profilage à la niveleuse ou à la pelle ; Terrain initial - Compactage au rouleau compresseur ; Lame de niveleuse - Création des fossés à la pelle mécanique ou avec une niveleuse. Epaulement 2.2. Remises aux normes Création du fond de forme à la niveleuse - Reprise du profil - Terrassement du fond de forme - Mise en place d’un tissu géotextile (éventuellement) ; - Mise en place de granulats ; Pente 2% Graves - Profilage à la niveleuse (ou à la pelle) ; - Compactage au rouleau compresseur ; Gravage uniforme de la piste sur toute la largeur - Création des fossés à la pelle mécanique ou avec une niveleuse ; - Signalisation et barrière, si besoin, sont à adapter aux statuts des voies et à la fréquentation. 3. PROFIL REQUIS 3.1. Piste 3.2. Demi-piste Profil en coupe transversale d’une demi-piste : Bande de roulement Pente 2% Emprise 0.12m Assiette Fossé pelle 0.5m Plate-forme Fossé Accotement Bande de roulement Accotement pente 4% pente 2% minimum pente 4% niveleuse 0.6m0.8m 0.6m 2 m 4m 2m Norme 10 m 10 m m Profil en coupe transversale d’une demi-piste avec un fossé à la niveleuse : 0,5 m 1,5 m 2m 4m 12 m 2m 1,5 m Bande de roulement 0,5 m Norme 12 m 0.5m Piste deux fossés : 12 m d’emprise 4m 0.4m 1.1m 8.5 m Norme 10m 10m HYDRAULIQUE Fiche technique DFCI : N°3 1. NORMES REQUISES - Les capacités d’accueil (profondeurs et largeurs) des fossés doivent répondre aux caractéristiques des stations ainsi qu’à la préservation des fonctionnements de sites particuliers, la profondeur usuelle des fossés est de 1 m ; - La pente du fossé devra suivre la pente naturelle du terrain et ne devra excéder deux pour mille, dans le cas de pente trop forte la mise en place d’éléments hydrauliques réduira la vitesse de progression de l ’eau ; - Un pont tous les 500 m d’une longueur minimale de 7ml sur les fossés bord de piste afin de permettre l’accès des secours aux parcelles le plus rapidement possible. - Le franchissement des fossés peut se faire de plusieurs manières : par des gués, des ponts en buses cylindriques, cadres ou encore bâtis ou en bois. 2. TRAVAUX PRESCRITS 2.1. 2.3. Les gués - Elargissement du fossé au double de sa largeur initiale : attention au respect des angles d’attaque et de fuite ; - Mise en place des palplanches (enfoncement de 1.90 m) ; - Décaissement d’une quarantaine de centimètres ; - Mise en place d’un tissu géotextile ; - Empierrement avec du calcaire 0/80 ; - Compactage. Schéma n°1 : Passage à gué. Vue en plan. Pente 2.1m Eau 4m 4m Pente Rideaux de palplanches 2.2. Ruisseau Empierrement Epaisseur : 40 cm après compactage Posé sur géotextile Les ponts en buses cadres - Terrassement dans l’alignement de la piste (voir schéma n°3) ; - Détournement du ruisseau et/ou rabattement de nappe ; - Eventuellement mise en place d’un radier en béton, en dessous du lit du cours d’eau ; - Pose des buses et jointage ; - (Pose d’un tissu géotextile) ; - Pose des têtes de buse ; - Enrochement en entrée et sortie de pont ; - Remblaiement (30 cm) et compactage ; - Mise en place de murs de protection des parafouilles (enrochements calcaires liés au béton sur tissu géotextile) ; - Biseautage des berges en sol naturel. 4m Schéma n°3 : Coupe transversale du pont Elargissement Remblais Niveau de l’ancien lit Les ponts en buses cylindriques - Léger enterrement de la buse dans le fond du ruisseau ; - Pose des têtes de buse (éventuellement) ; - Remblaiement sur les côtés et au dessus de la buse (30 cm). 30 cm 20 cm 100 cm 240 cm Ensablement 50 cm Radier 20 cm 20 cm Ø nominal Epaisseur Profondeur collet Ø extérieur collet Piste Schéma n°2 : Coupe transversale du pont 2.4. Les ponts spécifiques La création de pont bâti et de pont en bois ou encore leur mise en sécurité doivent faire l’objet d’une étude au cas par cas. ANNEXE Profil de piste empierrée Emprise Accotement Bande de roulement Accotement pente 6% pente 4% pente 6% 1m 4m 1m Exemple de réalisation attendue 4m " " $ 10m ! 15m ! # % &'#
Documentos relacionados
DCE SAINT MEDARD DESSERTE,PONT ET PISTE
à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable. R : Nombre de jours calendaires ...
Más detalles