Aplicación de recubrimiento ignifugo en

Comentarios

Transcripción

Aplicación de recubrimiento ignifugo en
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CELEBRAR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE: "Aplicación de recubrimiento
ignifugo en estructuras de equipos de proceso de la
planta FCC de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor."
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. LPN-RSAL-CO-010-2011
NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
Para los efectos de la presente Convocatoria a la Licitación Pública, se entenderá por:
LPM. Ley de Petróleos Mexicanos
RLPM. Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos
DAC’S Disposiciones Administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades
sustantivas de carácter productivo
DOF. Diario Oficial de la Federación
DA. Documento Administrativo
DT. Documento Técnico
DE. Documento Económico
DI. Documento Informativo
STPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
1
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SECCIONES Y ANEXOS
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Anexo A:
Anexo B:
Anexo B-1:
Anexo B-2:
Anexo B-3:
Anexo B-4:
Anexo B-5:
Anexo B-6:
Anexo C:
Anexo E:
Anexo E-1:
Anexo F:
Anexo F-1:
Anexo U:
Anexo BEOPX:
Anexo LC:
Relación de planos.
Normas y especificaciones generales.
Especificaciones Particulares y Alcances.
Anexo SSPA - REQUISITOS PROCEDIMIENTO SRM-4819 REV-1.
Requerimientos Ambientales.
Especificaciones generales para el suministro de energía.
Lineamientos para el uso de teléfonos celulares y radios de comunicación en las
instalaciones de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
Reglamento de Seguridad para contratistas (USIPA 4145).
Catálogo de Conceptos.
Equipo provisional que proporcionará PEMEX REFINACIÓN.
Equipo mínimo recomendado que utilizará el licitante.
Materiales que proporcionará Pemex Refinación.
Servicios y/o Equipos permanentes que proporcionará PEMEX REFINACIÓN.
Desglose de UMI’S.
Guía para el uso de Bitácora Electrónica de Obra Pública de Petróleos Mexicanos.
Libro de Calidad.
SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA.
Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la propuesta.
Parte II: Contenido de la Propuesta (Parte Técnica y Económica)
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Criterios de Evaluación Técnica
Criterios de Evaluación Económica
Criterios de Adjudicación
SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
2
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
SECCIÓN I
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN
CONTENIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
INTRODUCCIÓN
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.
FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
IDIOMA DE LAS PROPUESTAS Y MONEDA DE PAGO.
VISITA(S) AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS.
ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.
MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.
PROPUESTAS CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.
COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA.
ETAPA DE PRECALIFICACIÓN. (NO APLICA).
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.
EVALUACIÓN.
ADJUDICACIÓN.
FALLO.
LICITACIÓN CANCELADA.
LICITACIÓN DESIERTA.
SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS.
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
ANTICIPO.
REMUNERACIÓN.
AJUSTE DE REMUNERACIÓN.
GARANTÍAS.
SUBCONTRATACIÓN.
COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO.
CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS.
PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA
(S.T.P.R.M.).
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA DE PETROLEOS MEXICANOS (BEOPX).
INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.
TESTIGO SOCIAL (NO APLICA).
ANEXOS
ANEXO 1: MANIFIESTO DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN.
ANEXO 2: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES.
3
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de conformidad con el Artículo 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos, Artículos 53, 57 de su Reglamento, así
como del Artículo Cuarto Transitorio del Reglamento, 19 de las Disposiciones Administrativas de Contratación
en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter
productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás disposiciones legales y administrativas
vigentes en la materia, PEMEX REFINACIÓN en adelante “LA CONVOCANTE” a través del Departamento de
Contratos, emite las presentes Bases de la Licitación Pública Nacional Núm. LPN-RSAL-CO-010-2011 (La
“licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la adjudicación de un contrato
de obra pública sobre la base de Precios Unitarios, referente a: "Aplicación de recubrimiento ignifugo en
estructuras de equipos de proceso de la planta FCC de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor."
Los trabajos se desarrollarán en la: REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR, en Salamanca, Gto.
Domicilio de “LA CONVOCANTE calle Tierra Blanca No. 400, Col. Bellavista, Salamanca, Gto., C.P. 36730,
TEL. 01-464-64-72737, FAX 01-464-64-89484.
“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a precios unitarios de
acuerdo al modelo contenido en estas Bases de Licitación (el “contrato”).
Origen de los fondos.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Subdirección de
Programación y Presupuestación dependiente de la Dirección Corporativa de Finanzas informa que con Oficio
DCF-SPP-44/2011 de fecha(s) 02 de Febrero de 2011 autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer
recursos para llevar a cabo esta Licitación.
De conformidad con lo estipulado en el Art. 4 de la DAC’S el contrato que se derive de la presente licitación
estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus
efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no
realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto
en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.
Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente licitación el área responsable de la ejecución
de los trabajos, de las bases técnicas y de la evaluación de las proposiciones que se reciban será el
Responsable del Departamento de Residentes y Supervisores de Obra dependiente de la Superintendencia de
Rehabilitaciones y Modificaciones y el área responsable de la contratación será el Departamento de Contratos
dependiente de la misma Superintendencia.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 53 de la LPM y 12 de las DAC’S en esta licitación
no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de impedimento establecidos en los
artículos anteriores.
Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la
licitación será: que deberán acreditar los interesados documentación que compruebe su capacidad y
experiencia en trabajos similares, así como la relación de contratos en vigor que tengan celebrados con la
administración pública así como con particulares, el importe por ejercer desglosado por año. (Anexar copia de
carátulas de los contratos ó actas de recepción).
Capital Contable.- El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $2’463,300.00
(Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.).
Contenido Nacional.- El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los
licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución
de los trabajos de esta licitación será como mínimo 25 %. En ningún caso el licitante ganador podrá disminuir
el porcentaje de contenido nacional indicado en su propuesta.
4
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
1
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
EVENTO
FECHA Y HORA
Publicación de la Convocatoria
07 de Abril de 2011.
Visita al Sitio
13 de Abril de 2011
a las 12:00 hrs.
Junta de Aclaraciones
14 de Abril de 2011
a las 12:00 hrs.
Fecha de etapa de Precalificación
Sala de Juntas del Depto. de
Contratos Edificio Anexo, en el
interior de la Refinería Ing.
Antonio M. Amor, Salamanca Gto
Sala de Juntas del Depto. de
Contratos Edificio Anexo, en el
interior de la Refinería Ing.
Antonio M. Amor, Salamanca Gto
NO APLICA
Presentación y Apertura de las
Propuestas
25 de Abril de 2011
a las 12:00 hrs.
Fallo
02 de Mayo de 2011
a las 14:00 hrs.
Fecha suscripción del contrato
LUGAR
DOF y página electrónica del
Organismo Descentralizado
12 de Mayo de 2011.
Sala de Juntas del Depto. de
Contratos Edificio Anexo, en el
interior de la Refinería Ing.
Antonio M. Amor, Salamanca Gto
Sala de Juntas del Depto. de
Contratos Edificio Anexo, en el
interior de la Refinería Ing.
Antonio M. Amor, Salamanca Gto
Sala de Juntas del Depto. de
Contratos Edificio Anexo, en el
interior de la Refinería Ing.
Antonio M. Amor, Salamanca Gto
2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO
La fecha estimada de inicio para las obras será el 12 de Mayo de 2011, siendo el plazo total de ejecución de
las obras de 45 (Cuarenta y cinco) días naturales.
3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como las propuestas presentadas por
los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las propuestas.
Cada interesado que haya adquirido las bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de
licitación, deberá presentar dentro de su propuesta el ANEXO 1 (MANIFIESTO DE INTERÉS DE
PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN, incluido en la hoja 20 de las presentes bases) y lo hará dentro del
FORMATO DA-6, debidamente sellado por el Departamento del Contratos (“CONVOCANTE”), cumpliendo a
mas tardar con la fecha límite para adquirir las bases de acuerdo a lo indicado en la programación de la propia
convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, será responsable de examinar todos los
documentos contenidos en las bases de licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las
circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta
obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá
reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera
ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse,
cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus
propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.
El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en
el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las
obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas
generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su propuesta en caso de ser
ganador de la licitación.
5
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la
vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así
como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases de licitación. Las
responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.
4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
Con fundamento en lo que establece el artículo 27 de las DAC’S, a elección del licitante, podrá presentar su
propuesta en sobre cerrado, ya sea físicamente. La Presente licitación se llevará a cabo de forma
PRESENCIAL, en tanto se desarrolle y entre en operación el sistema para conducir los procedimientos de
contratación por medios electrónicos. En este último caso, los sobres serán generados mediante el uso de
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sean inviolables, de
acuerdo con las disposiciones técnicas que formen parte del sistema para conducir los procedimientos de
contratación por medios electrónicos que al efecto establezca Petróleos Mexicanos.
El Costo de las presentes Bases será de forma gratuita. Para comprobar la adquisición de las bases de la
licitación será de la siguiente manera, los interesados deberán entregar de forma escrita un documento donde
manifiesten su interés de participar en la licitación de conformidad con el Anexo 1 de las Bases de Licitación, el
cual se presentara en papel membretado, debidamente firmado, y deberá entregarlo en el domicilio de la
convocante, en la calle Tierra Blanca número 400, colonia Bellavista, Salamanca, Gto., teléfono
014646417269, los días hábiles, con el siguiente horario de 9:00 a 14:00 horas.
5
IDIOMA DE LAS PROPUESTAS Y MONEDA DE PAGO.
La moneda en que se podrán presentar las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.
Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español, excepto que se trate de
catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en idioma inglés o español.
6
VISITA(S) AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS.
Los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación, podrán visitar el sitio de realización de los trabajos
durante la visita guiada por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí
mismos y bajo su responsabilidad, los licitantes puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria
para la preparación de sus propuestas. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al
cronograma del procedimiento de contratación, los licitantes preferentemente entregarán un escrito en el que
indiquen el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio,
considerando un máximo de 2 (dos) personas por licitante. Los licitantes que asistan a la visita al sitio no
podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de
comunicación o radiolocalizadores.
Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con
Servidor Público que llevara el evento, representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el
cronograma de eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán
sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente overol
color naranja de algodón, casco protector, zapatos tipo industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.
La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que
manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no
podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará
ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de
aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de “LA
CONVOCANTE” como en la página electrónica del organismo descentralizado, siendo responsabilidad de
éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.
6
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados
con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.
7 ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.
Las personas que se hayan inscrito y adquirido las bases, deberán de presentar el ANEXO 1 (MANIFIESTO
DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN), debidamente sellado por el Departamento del
Contratos (“CONVOCANTE), cumpliendo a mas tardar con la fecha límite para adquirir las bases de acuerdo a
lo indicado en la programación de la propia convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación,,
podrán presentar preguntas relativas a las bases, utilizando el formato contenido en el Anexo II de la sección I
de estas bases. A efecto de cumplir con lo que establece el artículo 25 inciso “d” de las DAC’S, deberán
presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas
preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows,
versión 2007 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de
aclaraciones.
No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.
La junta o juntas de aclaraciones se llevarán a cabo conforme a lo siguiente: Podrán celebrar el número de
juntas de aclaraciones que consideren necesarias; conforme a las reglas que se establezcan; no se recibirán
preguntas con posterioridad a la última junta de aclaraciones. Quien presida la licitación podrá ser asistido en
la junta de aclaraciones por representantes de las áreas que se consideren necesarias, La junta de
aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento
de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa. Personal de “LA
CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá ser firmada por los
representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que estén presentes durante la
celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas y a través de la página electrónica de Pemex
Refinación (En tanto se desarrolle y entre en operación el sistema para conducir los procedimientos de
contratación por medios electrónicos), pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de
aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará
parte integral de las bases de licitación.
Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, siempre y cuando
existan modificaciones en las bases se entregara un versión final donde se incluyan las modificaciones, ésta se
encuentre a su disposición en la página electrónica de Pemex Refinación independientemente de que pueda
acudir al domicilio de “LA CONVOCANTE”.
8
MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.
“LA CONVOCANTE” podrá modificar la convocatoria y/o las bases de licitación, por cualquier razón, sea a
iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, cuando existan
modificaciones en las bases se entregara un versión final donde se incluyan las modificaciones, el cual no
podrá ser inferior a diez días naturales previos al acto de presentación y apertura de propuestas de
conformidad con el Artículo 26 de las DAC’S.
9
PROPUESTAS CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de las DAC’S, para participar en esta licitación, dos o más
personas podrán agruparse para presentar una sola propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o
nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan
con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará
a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:
9.1 Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases de licitación.
9.2 En la propuesta se indicará la forma en que pretendan organizarse las personas que la presenten,
pero no será necesario constituir una persona jurídica distinta de dichas personas;
7
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
9.3 La propuesta establecerá las actividades a que se obliga cada una de las personas participantes
conforme al convenio que al efecto celebren y que adjunten a la misma; asimismo, deberá señalarse a
la persona que actuará como líder en la ejecución del contrato. Adicionalmente, deberán adjuntar los
instrumentos que regulen el control del consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del
contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre
los mismos;
9.4 Se exigirá que los integrantes de la propuesta conjunta se obliguen en forma solidaria respecto de la
totalidad de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente;
9.5 Se podrá establecer como requisito que aquellas entidades que controlen o se relacionen
corporativamente, directa o indirectamente, con los integrantes de la propuesta conjunta, se obliguen
en forma solidaria con éstos cuando su capacidad financiera no sea suficiente para garantizar el
cumplimiento del contrato, y
9.6 Se requerirá la designación de un representante común para participar en la licitación y para suscribir y
presentar la propuesta, así como cualquier otra clase de documentos que se requieran
9.7 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-9), el que contendrá lo siguiente:
9.8 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos
con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;
9.9 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los
testimonios públicos con los que se acredita su representación;
9.10 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar
teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).
9.11 convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las
personas integrantes del grupo que presenta la propuesta conjunta.
9.12 En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la
propuesta se presenta en forma conjunta, debiendo presentar en forma individual lo solicitado en los
Documentos DA-1 a Documento DA-8 de la Parte I de la Sección III de estas bases de licitación, de
cada uno de los integrantes del grupo, así como el convenio respectivo.
La copia del convenio citado anteriormente, deberá entregarse dentro del sobre que contenga la parte
técnica.
9.13 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso e de las DAC’S, la propuesta deberá ser
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por
las personas integrantes del grupo que presenta la propuesta conjunta, la que deberá ser firmada de
acuerdo a lo indicado en el numeral 13 de las presentes bases de licitación.
9.14 Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada
una de las personas integrantes del grupo que presenta la propuesta conjunta.
9.15 Cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias
personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta
y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación
que tiene en el grupo, el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de propuestas
formará parte integrante del contrato como uno más de sus anexos.
9.16 En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se
podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y
condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el
incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el
contrato por causas imputables al licitante.
En caso de que una persona presente propuesta por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá
presentar propuesta como parte integrante de otro grupo. La presentación de propuestas en contravención a lo
anterior será causa de desechamiento de las propuestas en que intervenga la misma persona.
Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren
vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las
propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.
La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta,
afectará la solvencia de la totalidad de la propuesta conjunta en términos de las disposiciones legales
aplicables.
8
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
10
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.
Cada propuesta deberá estar integrada como se indica a continuación:
10.1 Documentación distinta de la parte técnica y económica de la propuesta (Parte I de la sección III), la
cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.
10.2 La propuesta técnica y económica (Parte II de la sección III).
10.2 La documentación de la propuesta (Parte II de la sección III) y la documentación para efectos de los
criterios de adjudicación (Parte III de la sección III), deberá de presentarse dentro del sobre que
contenga la propuesta.
11
COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA.
Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus propuestas. “LA
CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.
12
ETAPA DE PRECALIFICACIÓN. (NO APLICA)
Para proceder a precalificar e integrar la correspondiente lista de Licitantes precalificados, la Entidad
implementará el procedimiento previamente estipulado en las bases de licitación, en el cual se podrán valorar
los aspectos técnicos, financieros, comerciales y legales de los licitantes, conforme a lo siguiente:
Se realizará previamente a la presentación y apertura de propuestas;
Sólo podrán ser precalificadas las personas que hubieren adquirido las bases de licitación;
La precalificación podrá realizarse con base en la información existente en el Registro de Proveedores
y Contratistas y en aquélla que proporcionen los licitantes;
IV. En la primera junta de aclaraciones, los Licitantes podrán plantear sus dudas respecto de los requisitos
y documentación para la precalificación y los Organismos Descentralizados convocantes darán
respuesta a dichos cuestionamientos en la misma junta o, a más tardar, en la siguiente. Una vez
solventados los cuestionamientos de los Licitantes se señalarán las fechas en que se realizarán los
eventos de la precalificación, y
V.
El Organismo Descentralizado convocante comunicará a los interesados los resultados de la
precalificación en acto público.
VI.- Criterios de evaluación de la precalificación de la capacidad técnica y financiera.
De acuerdo a la naturaleza de la contratación, ya sea adquisición, arrendamiento, obra o servicio, el
Organismo Descentralizado convocante deberá considerar, en lo aplicable, los siguientes elementos
para la etapa de precalificación:
a) Experiencia y resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato;
b) Capacidad técnica;
c) Capacidad financiera, pudiendo considerarse la calificación de riesgo del licitante, emitida por entidad
autorizada conforme a la Ley del Mercado de Valores, o previa opinión del Area Evaluadora de
Riesgos, su equivalente en el país de origen del Licitante o del mercado relevante en el que participe;
d) Antecedentes profesionales, especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato
correspondiente;
e) Acceso a tecnologías, equipos e insumos críticos para el contrato;
f)
La descripción de proyectos en ejecución y comprometidos que pudieran afectar su capacidad de
ejecución para el contrato;
g) Capacidad para administrar sus riesgos, y
h) Cualquier otro que deba considerarse pertinente, en beneficio de la mejor ejecución del contrato.
I.
II.
III.
13
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El licitante en la preparación de su propuesta, deberá utilizar los formatos de la sección III, REQUISITOS DE
LA PROPUESTA, de estas bases de licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan
todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.
Ninguna propuesta será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en el cronograma
del procedimiento de contratación, para la presentación de propuestas.
Ninguna propuesta podrá ser modificada después de su presentación.
9
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Las propuestas deberán presentarse físicamente.
13.1
Propuestas por escrito.
Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentación y apertura de propuestas. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de
acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la propuesta, pero sólo podrá
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. No obstante lo anterior, los licitantes
deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Todas las fojas de la propuesta original deberán estar firmadas en forma autógrafa, por el representante legal
del licitante o por el representante común en el caso de propuestas conjuntas, sin que la falta de firma de
alguna de ellas sea causa de descalificación.
Cada propuesta deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de
manejo las propuestas podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda identificar el
sobre de la propuesta, como se muestra a continuación:
PROPUESTA DEL LICITANTE:
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
LICITANTE)
LICITACIÓN No LPN-RSAL-CO-010-2011
01 DE XX
En el caso de propuestas conjuntas, en el acto de presentación y apertura de propuestas, el representante
común deberá señalar que la propuesta se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia
en el apartado 9 de la sección I de estas bases de licitación se incluirá en el sobre que contenga la propuesta
del grupo, como se establece en la sección III de las mismas bases.
Las propuestas no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.
No serán aceptadas propuestas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo
electrónico.
Para agilizar la conducción del procedimiento de licitación sin ser motivo de desechamiento, se recomienda a
los licitantes presentar su propuesta foliada en todas sus fojas.
13.2
Propuestas por medios electrónicos. La presente licitación se llevará a cabo de manera
PRESENCIAL. (En tanto se desarrolle y entre en operación el sistema para conducir los procedimientos de
contratación por medios electrónicos).
Los licitantes que participen por medios electrónicos, se deberán apegar a los medios electrónicos que al
efecto establezca Petróleos Mexicanos
Por lo que respecta a la integración de elementos tales como catálogos, folletos y/o información obtenida de
páginas en Internet el fabricante de los bienes o distribuidor directo del mismo, deberá integrar la información,
convirtiéndola a formato Word o Acrobat Reader, o en su caso utilizar archivos en imagen tipo *.jpg.
Se identificará cada una de las páginas que integran las proposiciones, con los datos siguientes: registro
federal de contribuyentes, número de licitación y número de página. Dicha identificación deberá reflejarse, en
su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
El que los licitantes opten por utilizar los medios remotos de comunicación electrónica, no limita, en ningún
caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación. (NO APLICA).
13.3
El periodo de vigencia de las Propuestas será hasta la Suscripción del Contrato.
10
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
14
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
En el acto de presentación y apertura de propuestas, se procederá a la apertura de los sobres que contienen
las propuestas de los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación de acuerdo a lo indicado en el
segundo párrafo del punto 3.- CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA, de
conformidad con el procedimiento siguiente:
14.1
En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales
efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de propuestas, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y
lugar señalados en el cronograma del procedimiento de contratación. En ningún caso, se recibirán propuestas
de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento
alguno a sus propuestas, ni modificar o retirar su propuesta, una vez que ésta haya sido presentada en este
acto. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de
comunicación o captura de imágenes, video y sonido.
Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura
de propuestas, cuando menos 30 (treinta) minutos antes de iniciar el acto. El tiempo oficial se encuentra
sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en Salamanca, Gto.
14.2
Se dará apertura a las propuestas que consten por escrito. (En tanto se desarrolle y entre en
operación el sistema para conducir los procedimientos de contratación por medios electrónicos).
El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a realizar una revisión
cuantitativa de las propuestas, y verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas
bases de licitación, y desechará aquellas propuestas que no contengan dichos documentos. La determinación
de “LA CONVOCANTE” sobre el cumplimiento de una propuesta con los requisitos de las bases de licitación
se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa. El
servidor público que presida el acto será el único facultado para aceptar o desechar cualquier propuesta
presentada, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.
No será necesaria la presencia de los representantes de los licitantes que hayan enviado su propuesta por
medios remotos de transmisión electrónica.(En tanto se desarrolle y entre en operación el sistema para
conducir los procedimientos de contratación por medios electrónicos).
14.3
El servidor público facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno,
rubricarán el catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de la obra
DE-9 y DE-10 (precio unitario), DE-16 y DE-18 (precio alzado), objeto de la licitación, y enseguida el servidor
público que preside el acto dará lectura en voz alta al importe total de la propuesta de cada licitante que
hubiere sido presentada, de conformidad con el artículo 28 de las DAC’S inciso d).
14.4
Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las
propuestas en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe
total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta
será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de
los que no hayan asistido, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en la página electrónica de
Petróleos Mexicanos, para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en
que se dará a conocer el fallo de la licitación.
No será motivo de desechamiento de la propuesta, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando
hubiere presentado su propuesta, conforme a lo indicado en estas bases de licitación.
Si no se recibe propuesta alguna o todas las propuestas presentadas fueren desechadas, se declarará desierta
la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.
15
CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:
15.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en estas bases de
licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 segundo y tercer párrafo de las DAC´S;
11
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA
CONVOCANTE de conformidad con lo establecido en el artículo 29 segundo y tercer párrafo de las
DAC´S;
15.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
15.4 La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos,
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.
16
EVALUACIÓN
16.1
“LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica y económica detallada de las propuestas aceptadas,
de conformidad en los criterios de evaluación señalados en la sección IV de estas bases de
licitación.
16.2 Al finalizar la evaluación de las propuestas “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y
económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las propuestas
presentadas por los licitantes. Las propuestas que satisfagan todos los aspectos solicitados se
calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.
17 ADJUDICACIÓN
17.1 Al finalizar la evaluación de las propuestas, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya
propuesta resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de
licitación, de conformidad con la LPM y el RLPM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el
contrato se adjudicará a quien presente la propuesta que resulte económicamente más conveniente para
Pemex Refinación.
18
FALLO
18.1
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora
señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación así como en el acta de presentación y
apertura de propuestas. Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante por
escrito, las razones y fundamentos por las que su propuesta fue desechada o no resultó ganadora. Art. 33 y 34
de las DAC’s.
El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los interesados y
la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma,
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en
el domicilio de “LA CONVOCANTE”, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando
ésta se encuentre en el sistema de Petróleos Mexicanos (en tanto se desarrolle y entre en operación el sistema
para conducir los procedimientos de contratación por medios electrónicos), independientemente que puedan
acudir a recogerla en el domicilio señalado.
19
LICITACIÓN CANCELADA.
“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de las
obras y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a
“LA CONVOCANTE”. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento
que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su emisión.
20 LICITACIÓN DESIERTA.
“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando:
20.1 No se presenten propuestas;
20.2 Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados.
12
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
20.3 Las propuestas económicas no resulten aceptables.
Cuando se declare desierta una licitación pública o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el
carácter y requisitos solicitados en la licitación, Pemex Refinación podrá asignar el contrato mediante invitación
restringida o adjudicación directa, siempre y cuando no varíen los requisitos esenciales de la contratación”.
21
SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Para personas Fisicas, Morales y Propuesta Conjunta
21.1
21.2
21.3
21.4
22
Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales
deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas,
acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente y en el caso
de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;
Registro Federal de Contribuyentes,
Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual
deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial
vigente del mismo;
Comprobante del domicilio fiscal.
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, a
formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento de
licitación, el acta de presentación y apertura de propuestas o en el diferimiento que conste por escrito.
A más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la
firma del contrato, el licitante que resulte ganador, presentará los documentos siguientes y en su caso deberá
firmar la totalidad de la documentación que integre su propuesta:
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales
deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas,
acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente y en el caso
de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;
Registro Federal de Contribuyentes,
Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual
deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial
vigente del mismo;
Comprobante del domicilio fiscal.
Solicitud al SAT por parte del contratista y respuesta por la oficina del SAT.
Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse
de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores
involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del
mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la
calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo
a Contratación de Extranjeros de las presentes bases;
Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, y
Identificación oficial (credencial IFE o pasaporte) vigente con fotografía, tratándose de personas
físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta;
Los documentos indicados en las fracciones 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.7, y 22.8, deberán ser presentados en
copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una
vez que se realice el cotejo correspondiente.
En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantes del
grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma
conjunta y solidaria.
13
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato.
Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral, el licitante ganador presentará
manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto
de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el licitante ganador no presente esta
manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.
23
ANTICIPO.
“LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno para la realización de las obras objeto de la licitación.
24
REMUNERACIÓN.
Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula CUARTA del
contrato.
25
AJUSTE DE REMUNERACIÓN.
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o
reducción de remuneración de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichas
remuneraciones, cuando procedan, deberán ser ajustados de conformidad con la cláusula referente a “ajuste
de remuneración” del modelo de contrato. Lo anterior de conformidad con lo preceptuado en el Art. 56 de las
DAC’s.
26
GARANTÍAS.
26.1
Garantía de Cumplimiento
El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se
formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la suscripción del contrato,
garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza
de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito
standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio
mexicano.
En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el
representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o
morales que lo integren.
26.2
Garantía por el anticipo otorgado (NO APLICA)
El licitante ganador deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una póliza de fianza expedida por institución
afianzadora autorizada para operar en territorio nacional a favor de “LA CONVOCANTE”, por la totalidad del
monto del anticipo.
En caso de que el anticipo se otorgue en diferentes monedas, deberá presentar la garantía en esas mismas
monedas.
26.3
Pólizas de Seguros
El licitante ganador se obliga a entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE” previo al inicio de los trabajos,
las pólizas de seguros de conformidad con lo establecido en el modelo de contrato que se incluye en la sección
V de estas bases de licitación.
26.4
Garantía por vicios ocultos
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá
entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un
plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al
5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos
para ello.
14
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a
lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su
elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco
por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que se
encuentran en la sección V de estas bases de licitación.
En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros otorgados, el
contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en
la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la
misma institución que expidió la garantía o seguro original.
“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, servicio postal
o correo electrónico.
27
SUBCONTRATACIÓN.
Las partes de la obra que podrán subcontratarse son: el servicio de andamios.
Deberá indicar en su propuesta técnica, dicha subcontratación, lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el
Art. 64 de las DAC’s.
28 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de
acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que
involucran a los sectores público y privado.
En el formato DI-8 de la Sección V de estas bases de licitación, se trascribe íntegramente la nota informativa
para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
(OCDE).
29
CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS
El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y
puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país
con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores,
se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a
partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las
condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su
servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la
Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General
de Población.
30
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS
15
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Se hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S.
N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de
2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los
Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del
importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por
Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma
Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que
firmen los proveedores y contratistas.
Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional
Financiera, S.N.C.
31
FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
Toda vez que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial, que
éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, para financiar los
pagos que se deriven del (de los) contrato(s) relacionado(s) con esta(s) licitación(es), el(los) licitante(s) que
sea(n) adjudicado(s) con dichos contratos, quedará(n) obligado(s) a:
31.1 Entregar a “LA CONVOCANTE”, antes de la firma del (de los) contrato(s) adjudicado(s), la información
sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto
del (de los) contrato(s) adjudicado(s), así como información sobre las personas físicas y/o morales y/o
extranjeras que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o, servicios. Esta información
se deberá presentar en el formato establecido como Anexo G-1 denominado "Cédula sobre el País de
Origen de los Bienes y/o Servicios" y se adjuntará al (a los) contrato(s) que corresponda para formar
parte integrante del (de los) mismo(s).
31.2 Entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE” o a quién éste le indique, la Documentación Requerida
por las Fuentes de Financiamiento, atendiendo a los requerimientos establecidos en el Anexo G
denominado "Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento".
31.3 Presentarse, antes de cada evento de pago, en el (las) área(s) responsable(s) (“Modulo(s) de
Financiamiento”) de “LA CONVOCANTE”, con el fin de proporcionar la Documentación Requerida por
las Fuentes de Financiamiento, que en su caso corresponda. El área responsable (“Modulo(s) de
Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” o sello correspondiente,
el cual formará parte de la documentación soporte que el contratista debe anexar a cada solicitud de
pago que presente al amparo del contrato adjudicado.
31.4 Informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas sobre los requisitos relacionados con la
"Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento" para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en el numeral 31.2.
31.5 Presentar la “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” siguiendo las
instrucciones y formatos establecidos en el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento" (el
Instructivo), que le será proporcionado oportunamente por “LA CONVOCANTE”.
El instructivo vigente se encuentra disponible
www.pemex.com/proveedores/documentacion.
en
la
página
de
internet
de
PEMEX:
32 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA
(S.T.P.R.M.)
Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula
34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y para
el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de
PEMEX REFINACIÓN, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivo para la realización de
dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan
terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como
el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y
condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como
considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas, Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en
comento:
“CLAUSULA 34. …
16
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité
Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las características de
dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los
derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el S.T.P.R.M…”
33
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PUBLICA DE PETROLEOS MEXICANOS (“BEOPX”)
El desarrollo del Sistema de Bitácora Electrónica De Obra de Petróleos Mexicanos se adecuó a los requisitos
de la Ley de Petróleos Mexicanos, a fin de sustituir a la bitácora de obra física tradicional y la similar de la
Secretaria de la Función Pública; en los trabajos resultantes de procedimientos de contratación apegados a la
legalidad y llevados a cabo conforme a lo establecido en los artículos 25, 27, 28 y 134 Constitucional; Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y su Reglamento; articulo 51 de la Ley de Petróleos Mexicanos,
articulo 45 de su Reglamento y sus Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones,
arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que se realicen en Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios.
34
INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL
Los licitantes deberán de especificar en sus propuestas la información de carácter confidencial, para los
efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.
35
TESTIGO SOCIAL (NO APLICA)
Esta licitación contará con la intervención de un Testigo Social, de acuerdo con el Programa para la
Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno Federal y según el Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 16 de diciembre de
2004.
Salamanca, Guanajuato a 07 de Abril de 2011
____________________________________
ING. JUAN TAPIA VALDEZ
APODERADO GENERAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE PRODUCCION
I’ J R T
I’ J M P G
A’ M C Y A Z
17
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
SECCIÓN II
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
CONTENIDO
ANEXO 1:
ANEXO 2:
Anexo A:
Anexo B:
Anexo B-1:
Anexo B-2:
Anexo B-3:
Manifiesto de interés de participación a la licitación.
Formato de preguntas para junta de aclaraciones.
Relación de Planos.
Normas y especificaciones generales.
Especificaciones Particulares y Alcances.
Anexo SSPA - REQUISITOS PROCEDIMIENTO SRM-4819 REV-1.
Requerimientos de Protección Ambiental.
Anexo B-4:
Especificaciones Generales para el Suministro de Energía Eléctrica en
Reparaciones de Plantas de Proceso y Áreas de Tanques de
Almacenamiento.
Lineamientos para el uso de teléfonos celulares y radios de
comunicación en las instalaciones de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
USIPA 4145.
Catalogo de Conceptos.
Equipo provisional que proporcionará PEMEX REFINACIÓN.
Equipo Mínimo Recomendado que utilizará el licitante.
Material que proporcionará Pemex Refinación.
Servicios y/o Equipos permanentes que proporcionará PEMEX
REFINACIÓN.
Desglose de UMI’S.
Guía para el uso de Bitácora Electrónica de Obra Pública de Petróleos
Mexicanos.
Libro de Calidad.
Anexo B-5:
Anexo B-6:
Anexo C:
Anexo E:
Anexo E-1:
Anexo F:
Anexo F-1:
Anexo “U”:
Anexo “BEOPX”:
Anexo “LC”:
18
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO 1: Manifiesto de interés de Participación a la Licitación
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 1
Pemex Refinación
Refinería Ing. Antonio M. Amor, Salamanca, Gto.
Ing. Tomás Ávila González
Gerente
Atención: Ing. Jaime Rodríguez Terrazas.- Jefe del Departamento de Contratos
PRESENTE:
En referencia a la Licitación Pública Nacional Número_ LPN-RSAL-CO-XXX-2011, que PEMEX REFINACIÓN lleva a
cabo para la adjudicación del Contrato a [precio mixto/ precios unitarios/ precio alzado] de obra pública, para los
trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR], en cuyo procedimiento de licitación
mi representada [NOMBRE DEL LICITANTE] tiene interés en participar.
Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su
representada:
Mediante el presente escrito manifestamos que la suscrita cuenta con facultades suficientes para comprometer y
representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución
del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:
De la persona moral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Denominación o razón social.
Descripción del objeto social de la empresa.
Relación de los nombres de los accionistas o socios.
Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).
Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Del representante:
1.
2.
Nombre.
Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).
Número y fecha de la escritura pública en la que consta la constitución de su sociedad (En caso de que sea persona
moral):
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.
19
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO 2: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]
PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________
N°
REFERENCIA
PREGUNTA
RESPUESTA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________
Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)
20
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "A"
RELACIÓN DE PLANOS
NO SE REQUIEREN PLANOS
21
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "B"
PEMEX-REFINACIÓN se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de otras normas que por omisión
no se incluyan en la siguiente lista, previa demostración de que son normas de aplicación usual en la
aplicación de obras semejantes a las que se desarrollan en el presente proyecto.
Así mismo, se deben considerar las últimas versiones de las normas y/o códigos listados a continuación,
o en caso de que sean sustituidas o cambiadas, se deberán considerar las normas nuevas.
NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
NORMA / PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN
NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-002-STPS-2000
NOM-004-STPS-1999
NOM-010-STPS-1999
NOM-017-STPS-2001
NOM-026-STPS-1998
Condiciones de seguridad, prevención protección y combate de incendios
en los centros de trabajo
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo
Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se
manejan, procesan o almacenan sustancias químicas capaces de generar
contaminación en el medio ambiente laboral
Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros
de trabajo
Colores y señales de Seguridad e Higiene e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías
Normas de Referencia PEMEX
NRF-053-PEMEX-2006
NRF-065-PEMEX-2006
Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para
instalaciones superficiales
Recubrimientos A Base de Concreto A Prueba de Fuego en Estructuras y
Soportes de Equipos
Especificaciones y Procedimientos PEMEX
SP-SASIPA-SI-02310
DG-SASIPA-SI-08402
DG-SASIPA-SI-08405
USIPA-4145DV-1259
DV-1258
DG-SASIPA-SI-08200
Procedimiento para la autorización de trabajos en instalaciones
industriales de la Subdirección De Producción De Pemex Refinación.
Disposición administrativa para el uso de ropa y equipo de protección por
personal ajeno a PEMEX REFINACION.
Disposición administrativa para el uso de equipos de comunicación en
centros de trabajo.
Protocolo de seguridad para inicio de Obra por Compañías contratistas.
Tramite de pases de acceso de personal y vehículos de Compañías.
Procedimiento para la entrada y salida de personal con herramientas,
materiales y equipos de R.I.A.M.A
Reglamento de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para
22
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
NORMA / PROCEDIMIENTO
REV 4
PAMB-066
PAMB-3827
DSGAP-4574
SRM-4819 Rev. 1
DESCRIPCIÓN
contratistas y proveedores
Manejo y disposición de residuos peligrosos.
Ingreso de residuos en el almacén temporal de residuos peligrosos
Entrega de desechos industriales al SUCAP
Manual de seguridad para compañías que desarrollan trabajos en las
instalaciones industriales de Pemex Refinación.
Especificaciones y normatividad PEMEX
3.151.01
Morteros y Aplanados
Reglamentos y lineamientos PEMEX
300-40800-PSIA-045
300-40800-PSIA-046
300-40800-PSIA-047
300-40800-PSIA-048
300-40800-PSIA-049
300-40800-PSIA-050
300-40800-PSIA-051
300-40800-PSIA-052
300-40800-PSIA-053
Realización de trabajos en altura
Instalación y uso de barreras de seguridad
Trabajos de Excavación
Trabajos de corte y soldadura
Autorizar, supervisar y ejecutar trabajos en forma segura, en espacios
confinados
Etiqueta, candado, despeje y prueba
Apertura y Cierre de Bridas y Conexiones en Líneas y Equipos.
Armado y Desarmado de Andamios
Libranzas de circuitos eléctricos
LEYES / REGLAMENTOS
LGEEPA
RLGEEPAMR
RSH
RTTMRP
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus
Reglamentos
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Residuos.
Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos
Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos
peligrosos
NORMAS INTERNACIONALES
ANSI/ UL 1709
API Publication 2218
ASTM- E 84
ASTM- E 119
ASTM- E 228
ASTM- E 736
ASTM- E 859
ASTM- E 937
ASTM- E 529
American National Standard Institute/Underwriter Laboratories. UL Standard
For Safety Rapid Rise Fire Tests Of Protection Materials For Structural
Steel-Third Edition.
RP -2001 Protección De Fuego En Refinerías.
Método De Prueba Para Superficies Con Características Incendiables Y
Materiales
Método Para Pruebas De Fuego En Construcciones (Edificios, Instalaciones)
Y Materiales.
Método De Prueba Estándar Para La Expansión Térmica Lineal De
Materiales Sólidos Con Un Dilatómetro.
Método De Prueba Estándar Para La Cohesión / Adhesión De Material
Rociado Resistente Al Fuego Aplicada A Los Miembros Estructurales.
Método De Prueba Estándar Para La Erosión Por Aire De Material
Rociado Resistente Al Fuego Aplicado A Los Miembros Estructurales.
Método De Prueba Estándar Para La Corrosión Del Acero Por El Material
Rociado Resistente Al Fuego Aplicado A Los Miembros Estructurales.
Métodos De Prueba Estándar Para Determinar Efectos De Grandes Piscinas
23
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
NORMA / PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN
De Fuego De Hidrocarburo En Estructuras Y Montajes.
ASTM- E 1725
ASTM- D 759
ASTM- D 790
ASTM- D 4417-03
ASTM- B 499
ASTM- E 376
FM APPROVALS
LLOYD´S REGISTER
NSF INTERNATIONAL
NORSOK M-501
Métodos De Prueba Estándar Para Pruebas De Fuego De Sistemas De
Barreras Con Resistencia Al Fuego Para Sistemas De Componentes
Eléctricos.
Método De Prueba Estándar Para El Efecto De La Deformación Del
Material Rociado Resistente Al Fuego Aplicado A Los Miembros
Estructurales
Método De Prueba Estándar Para La Humedad Residual En Una Basura
De Combustible Derivado De Análisis De Muestras
Método “C” Para Medir El Perfil De Anclaje De Las Superficies De Metal
Método De Prueba Estándar Para La Medición De Espesores De
Revestimiento Por El Método Magnético: Revestimientos No Magnéticos
En Bases Metálicas Magnéticas.
Práctica Estándar Para La Medición De Espesor De Revestimiento De
Campo Magnético O De Corriente Eddy (Electromagnética)
Approval For The Protection Of Structural Steel Columns And Beams Rated
Up To And Including 3 Hours
Certificate Of Fire Approval (Structural Steel Hydrocarbon Fire Protection
System)
Certificate Of Approval Of The Product Under The Ansi/Nsf 61
Test For Passive Protection System
24
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "B-1"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES
1. DESCRIPCION DE LA OBRA:
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO IGNIFUGO EN ESTRUCTURAS DE EQUIPOS DE PROCESO DE
LA PLANTA FCC DE LA REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR”
2. ANTECEDENTES.
DERIVADO DEL DETERIORÓ OBSERVADO DEL SISTEMA ACTUAL DE PROTECCIÓN PASIVA
CONTRA INCENDIO, LA MAYORÍA DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA PLANTA FCC NO SE
ENCUENTRAN APROPIADAMENTE PROTEGIDAS AL SUPUESTO DE UN INCENDIO DE CUALQUIER
ÍNDOLE, EL CUAL PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS ESTRUCTURAS
PRINCIPALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE PROCESO, ASI COMO AL PERSONAL DE OPERACIÓN.
ESTA OBSERVACION ORIGINO UNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE
REASEGURO INTERNACIONAL.
LA ESTRUCTURA METÁLICA (ESTANTES Y SOPORTES PARA TUBOS, ESTRUCTURAS DE
ENTRADA, ESTRUCTURA DE QUEMADORES, SOPORTES DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE
PROCESO, TORRES, SOPORTES DE ACUMULADORES PRINCIPALES, SEPARADORES, BASES DE
CONTENEDORES VERTICALES Y BASES DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO) DE UNA PLANTA
QUE SOPORTE ALGÚN ELEMENTO CRÍTICO DE PRODUCCIÓN, DEBE SER PROTEGIDA
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MATERIAL IGNIFUGO PARA QUE NO SE ALCANCEN
TEMPERATURAS DE 500 GRADOS CENTIGRADOS EN LAS ESTRUCTURAS METALICAS
MENCIONADAS, MEDIANTE UN MATERIAL IGNIFUGO INTUMESCENTE QUE ACTÚE COMO
RETARDANTE, SE HACE REFERENCIA AL APENDICE “B” DE LA PUBLICACIÓN API 2218 DE LA
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE Y A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE DE CUMPLIR CON LO
ESTIPULADO EN ESTAS BASES.
3. OBJETIVO.
PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS COMPAÑÍAS DEL REASEGURO
INTERNACIONAL, ES NECESARIO REALIZAR LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
PASIVA CONTRA INCENDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA FCC, DEBIDO AL DETERIORO
O LA FALTA DEL MISMO; MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN MATERIAL IGNIFUGO EN LAS
ESTRUCTURAS DE MAYOR RIESGO A INCENDIOS POR HIDROCARBUROS, TOMANDO COMO
GUÍA LOS LINEAMIENTOS DE LA API 2218 REFERENTES A LA APLICACIÓN DE UN MATERIAL
IGNIFUGO QUE PUEDA SOPORTAR DURANTE 3 HORAS UN INCENDIO POR HIDROCARBUROS EN
ESTRUCTURAS METÁLICAS QUE SOPORTEN ELEMENTOS CRÍTICOS DEL ÁREA DE OPERACIÓN
Y PROCESO DE LA PLANTA FCC DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE LA CIUDAD DE
SALAMANCA, GTO.
25
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
CONSIDERACIONES GENERALES
PLAZO DE
EJECUCIÓN
EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE 45 DÍAS NATURALES.
1. LOS LICITANTES DEBEN DEMOSTRAR SU CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, PRESENTANDO A
PEMEX-REFINACIÓN, EL CURRÍCULUM DE LA EMPRESA EN DONDE SE
OBSERVEN CONTRATOS DE ESTA NATURALEZA CELEBRADOS DURANTE
LOS ÚLTIMOS 06 MESES EN INSTALACIONES DE PEMEX, EN LA ETAPA DE
LA PROPUESTA TÉCNICA. SE DEBEN PRESENTAR CARÁTULAS DE
CONTRATOS FORMALIZADOS CON REFINERÍAS DE PEMEX REFINACIÓN.
2. ASÍ MISMO, EL RESIDENTE DE LA OBRA DEBERÁ TENER ESTUDIOS A
NIVEL LICENCIATURA,
DEBIENDO
SER INGENIERO
MECÁNICO,
INDUSTRIAL CIVIL, ARQUITECTO, SE DEBERÁ INTEGRAR EN LA
PROPUESTA, EL CURRICULUM DEL RESIDENTE DESIGNADO PARA ESTE
EXPERIENCIA
TRABAJO, EN DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJOS PRESENTANDO DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE HA
SIDO RESIDENTE DE OBRAS REFERENTES A LA INSTALACIÓN Ó
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO IGNIFUGO EN ESTRUCTURAS DE
EQUIPOS DE PROCESO EN PLANTAS DE PROCESO DE PEMEX
REFINACIÓN, ASÍ COMO ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL
DEL MISMO.
3. LOS LICITANTES DEBEN CONOCER PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
DE ACUERDO A LAS NORMAS ESPECIFICADAS EN ESTE CONTRATO.
4. EL INCUMPLIMIENTO A ESTOS REQUERIMIENTOS SERÁ MOTIVO DE
DESCALIFICACIÓN.
1. SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL LICITANTE GANADOR SEGÚN
LO ESPECIFICADO EN LOS ALCANCES DEL ANEXO C.
2. SE DEBE INCLUIR EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS LA
SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS MATERIALES A
UTILIZAR HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y EN EL MOMENTO REQUERIDO,
POR PARTE DEL LICITANTE GANADOR.
3. CUIDAR DE NO MALTRATAR LOS MATERIALES, O EN CASO CONTRARIO ES
SUMINISTRO DE
RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR SU REPARACIÓN O
MATERIAL
REPOSICIÓN.
4. TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN UTILIZADOS Y SUMINISTRADOS POR
EL LICITANTE GANADOR EN ESTA OBRA DEBEN SER NUEVOS Y SIN
DAÑOS.
5. EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNO
DE LOS MATERIALES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
PASIVA.
1. PARA ESTOS TRABAJOS EL LICITANTE PODRÁ SUBCONTRATAR EL
SUBCONTRATACIÓN
SERVICIO DE ANDAMIOS
PREPARACIÓN, APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
PASIVA CONTRA INCENDIO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES
ALCANCE DE LA
INDICADAS EN ESTAS BASES PARA ESTRUCTURAS SOPORTE Y EN LAS
OBRA
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SOPORTE DE MAYOR RIESGO DE INCENDIOS
POR HIDROCARBUROS.
1. TODAS LAS UNIDADES DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO CON LOS
PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE LOS ESTADOS QUE LO
EXIJAN Y QUE LES APLIQUE, DE ACUERDO CON E L REGISTRO DEL
GENERALES
VEHÍCULO.
2. TODAS LAS UNIDADES DEBERÁN CONTAR CON PÓLIZA DE SEGURO
VEHICULAR VIGENTE CON COBERTURA AMPLIA (DAÑOS A TERCEROS EN
26
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SUS PERSONAS Y BIENES, DAÑOS AMBIENTALES, ETC.) QUE ABARQUE
COMO MÍNIMO EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y SUS
AMPLIACIONES, EN CASE DE REQUERIRSE ÉSTAS.
TODAS LAS UNIDADES DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO CON LOS
PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE LOS ESTADOS QUE LO
EXIJAN Y QUE LES APLIQUE, DE ACUERDO CON E L REGISTRO DEL
VEHÍCULO
LAS UNIDADES DEBERÁN TENER INSTALADAS EN EL ESCAPE, MATA
CHISPAS, ANTES Y DURANTE SU PERMANENCIA DENTRO DE LA RIAMA
LAS UNIDADES DEBERÁN CONTAR CON SU TARJETA DE CIRCULACIÓN
VIGENTE Y DEBERÁN PORTARLA EN TODO MOMENTO
LAS GRÚAS DEBERÁN CONTAR CON SU CARTA DE CAPACIDAD UBICADA
EN LA CABINA EN FORMA VISIBLE.
LOS CABLES DE ACERO Y DE MANILA A UTILIZARSE DEBERÁN
ENCONTRARSE EN BUEN ESTADO.
CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LISTA DE COMPROBACIÓN DE
SEGURIDAD A EFECTUARSE DIARIAMENTE POR EL SUPERVISOR DE
SEGURIDAD
SE DEBE CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO DE
RIAMA.(USIPA) 20 KPH.
EL CHOFER DEBERÁ DE CONTAR CON LICENCIA DE MANEJO VIGENTE
DE ACUERDO A LA UNIDAD QUE CORRESPONDA Y EMITIDA POR LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
EL CHOFER DEBERÁ ACCESAR A LA REFINERÍA CON OVEROL COLOR
NARANJA, CASCO, LENTES DE ALTO IMPACTO, GUANTES, CARNAZA,
BOTAS INDUSTRIALES Y EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN
PERSONAL
SERÁ OBLIGACIÓN DEL LICITANTE GANADOR EL RESGUARDO DE SUS
UNIDADES, ESTO ES, DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS PERSONAL, UN
VIGILANTE, PARA EL CUIDADO DE LOS EQUIPOS.
EL CHOFER DEBERÁ CONDUCIR LA UNIDAD SIGUIENDO ESTRICTAMENTE
LA RUTA INDICADA, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUERIMIENTO
SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
LA COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DEBERÁ TENER UNA PERSONA TÉCNICA
RESPONSABLE (ADICIONAL A LOS OPERADORES, AYUDANTES Y
CONTRAINCENDIOS) PARA COORDINAR MANIOBRAS Y SE CUMPLA LO
REQUERIDO POR PEMEX, PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ
PRESENTAR UN CURRÍCULO QUE AMPARE LO MENCIONADO
ANTERIORMENTE.
EL LICITANTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EN CASO DE
REQUERIRSE EL SERVICIO POR MÁS DE 12 HRS, EL LICITANTE GANADOR
CAMBIARA OTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PARA CONTINUAR CON
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE POR CADA EQUIPO, ÉSTE
CONTARÁ CON UN OPERADOR CON UN AYUDANTE PARA CADA
JORNADA, LA CUAL SERÁ COMO MÁXIMO DE 12 HRS.
TODAS LA UNIDADES DEBERÁN DE ESTAR PINTADAS, ROTULADAS,
LIMPIAS Y EN BUENAS CONDICIONES MECÁNICAS, TANTO SUS PARTES
COMO SUS ACCESORIOS
EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIGUIENTES PARA SU ACCESO A
LAS INSTALACIONES: DV-1259: TRÁMITE DE PASES DE ACCESO DE
PERSONAL Y VEHÍCULOS DE COMPAÑÍAS
SIN IMPORTAR EL PESO DE LAS GRÚAS, SE DEBEN UTILIZAR PLACAS DE
APOYO METÁLICAS.
NUNCA COLOCAR PLACAS ESTABILIZADORAS, SOBRE TAPAS DE
27
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DRENAJES, TRINCHERAS Y/O REGISTROS.
21. PARA EL USO DE CUALQUIER EQUIPO, DIARIAMENTE, DEBERÁ
ELABORARSE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL
VEHÍCULO.
22. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN
EL PROTOCOLO DE INICIO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE ELABORAR
SU PROPUESTA Y DURANTE
1.
EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR UN PRODUCTO PARA PROTECCIÓN PASIVA AL
FUEGO DE ALTOS SÓLIDOS PARA PREVENCIÓN AL FUEGO Y ALTAS TEMPERATURAS,
APLICADO POR ASPERSIÓN.
2.
EL LICITANTE DEBE PRESENTAR EN SU PROPUESTA EL INFORME DE RESULTADOS DE
PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL FUEGO
DEL RECUBRIMIENTO IGNIFUGO QUE PROPONE APLICADO A PLACAS METALICAS. EN EL
INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO REQUERIDO EN ESTE
NUMERAL SE DEBE CONCLUIR RESULTADOS SATISFACTORIOS DE LAS PRUEBAS
REALIZADAS CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA NORMA UL-1709 ó A LO ESTIPULADO EN
LA NORMA ASTM-E-1529 ó A LO ESTIPULADO EN LA NORMA DIN-4102 (SE REQUIERE EL
CUMPLIMIENTO CON UNA NORMA DE LAS TRES. NORMAS INDICADAS EN ESTE PARRAFO).
EN EL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO REFERIDO EN ESTE
NUMERAL SE DEBE INDICAR QUE LA TEMPERATURA DE LA CARA Ö LADO DE LA PLACA
METALICA NO EXPUESTO A LA FLAMA NO ES MAYOR A UN VALOR DE 500 GRADOS
CENTIGRADOS DURANTE UN TIEMPO MINIMO DE 1.5 HORAS DE EXPOSICIÓN DE LA CARA
CON EL RECUBRIMIENTO IGNIFUGO PROPUESTO POR EL LICITANTE, A UNA FLAMA DE
BUTANO-AIRE ó A UNA FLAMA DE ACETILENO-OXIGENO ó A UNA FLAMA DE HIDROGENOOXIGENO.
EL LABORATORIO QUE EMITA EL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE
RESISTENCIA AL FUEGO DEL RECUBRIMIENTO IGNIFUGO APLICADO A PIEZAS METALICAS
DEBE SER UN LABORATORIO QUE TENGA LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA
REALIZAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA AL FUEGO MENCIONADA EN ESTE NUMERAL.
NO SE ACEPTAN CERTIFICADOS ó INFORMES DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE
LABORATORIO DE RECUBRIMIENTOS IGNIFUGOS APLICADOS A MATERIAL TIPO
CONCRETO. INSTALADO EN PIEZAS METALICAS.
3.
EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA LA APLICACIÓN EL PROCEDIMIENTO
SUGERIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL SERÁ INCLUIDO EN LA PROPUESTA TÉCNICA,
DE NO SER INCLUIDO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
4.
EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR QUE PREVIO A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN
LAS SUPERFICIES QUE CUENTEN CON ACABADO Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN
BUEN ESTADO LA LIMPIEZA QUÍMICA PARA ASEGURAR QUE LA SUPERFICIE ESTE LIMPIA
DEL RECUBRIMIENTO PASIVO DAÑADO EXISTENTE, DE ACEITE, GRASA, LÍQUIDOS
CONTAMINANTES, RECUBRIMIENTOS ANTERIORES DE MATERIALES IGNÍFUGOS Y POLVO.
5.
EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR QUE EN LAS SUPERFICIES QUE NO SE CUENTE
CON UN ACABADO Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN BUEN ESTADO, CON CORROSIÓN
EVIDENTE, SE APLICARA LA LIMPIEZA MEDIANTE SISTEMA QUE NO GENERE POLVOS
DENTRO DE LA PLANTA, POSTERIORMENTE, LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO
PRIMARIO EPOXICO POLIAMIDA DE DOS COMPONENTES RP-6 MODIFICADO Y ACABADO
28
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
EPÓXICO CATALIZADO POLIAMIDA DE DOS COMPONENTES ALTOS SÓLIDOS RA-26
MODIFICADO.
6.
EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR
UN SISTEMA PASIVO CONTRA INCENDIO
MEDIANTE UN RETARDANTE AL FUEGO PARA UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL FUEGO DE
1.5 HORAS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE PRUEBAS DE RESISTENCIA AL FUEGO
CONSIDEADOS EN EL APENDICE B DEL ESTANDAR API 2218.
7.
EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN CASO DE SER NECESARIOS ADELGAZADORES
Y PRIMARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN PASIVA AL
FUEGO EPÓXICO INTUMESCENTE DE ALTOS SÓLIDOS, QUE LOS MISMOS SEAN
RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE CON ESPESORES QUE
NO AFECTEN AL
PRODUCTO DE PROTECCIÓN PASIVA A FUEGO, PARA LO CUAL ES OBLIGATORIO
PRESENTAR LA CARTA DE RECOMENDACIÓN DEL SISTEMA DE RECIBIMIENTO Y SUS
HOJAS TÉCNICAS. LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERÁ MOTIVO DE
DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
8.
EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁXIMA
RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO PROPUESTO TANTO PARA SECADO,
CURADO COMO PARA APLICACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR LAS
CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS PARA SU APLICACIÓN, CON MÁXIMO UN 85 %
DE HUMEDAD, TEMPERATURA MÍNIMA DEL ACERO Y AMBIENTE DE 10°C PARA CURADO
9.
EL LICITANTE DEBERÁ DE INCLUIR EN SU PROPUESTA LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITE A LOS APLICADORES DEL PRODUCTO COMO CALIFICADOS POR PARTE DEL
FABRICANTE DEL PRODUCTO, DEBIENDO TAMBIÉN INCLUIR UN SUPERVISOR Y PERSONAL
DE CONTROL DE CALIDAD TAMBIÉN ACREDITADOS POR EL FABRICANTE. LA NO
PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA
PROPUESTA.
10. EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR QUE EN LOS LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO EN
ALTURA, EQUIPO CON CANASTILLA ARTICULADA AUTOPROPULSADA CON MOTORES
ELÉCTRICOS, EN SUS RUEDAS, CON CONTROL DESDE EL OPERADOR
11. EL PERFIL DE LIMPIEZA A METAL COMERCIAL DEBERÁ DE ESTAR EN UN RANGO DE 30-75
MICRAS (1.2 A 3 MILÉSIMAS).
12.
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN SU PROPUESTA EL ESTUDIO DE MASIVIDAD QUE
JUSTIFIQUE SATISFACTORIAMENTE LOS ESPESORES DE PINTURA INTUMESCENTE QUE VA
A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA CONTENER LA COMPARATIVA
ENTRE SUS RESULTADOS DE MASIVIDAD Y ESPESORES CONTRA EL QUE INDICA LAS
NORMAS ASTM1529 ó UL1709, ó DIN 4102 PARA UN TIEMPO DE EXPOSICION DE 90 MINUTOS
A FUEGO ENVOLVENTE.
PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE MASIVIDAD EL PARTICIPANTE DEBERA TOMAR EN
CAMPO LAS DIMENSIONES DE LOS PERFILES MAS REPRESENTATIVOS POR TIPO DE
ESTRUCTURA (LIGERA, SEMIPESADA Y PESADA).
13. REPORTE FINAL, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
14. EL LICITANTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES EN
FORMA GENERAL, QUE PUEDAN INFLUIR EN EL COSTO Y EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE
ÉSTA OBRA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL LUGAR, DONDE SE
EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, YA QUE NO SE ADMITIRÁ RECONSIDERACIÓN DE LOS
PRECIOS PROPUESTOS NI PRÓRROGAS, POR MOTIVOS DE LLUVIAS, MAL TIEMPO, ETC.,
29
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
QUE PUDIERA OCASIONAR AUMENTO DE COSTO Y/O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, A MENOS QUE CONSTITUYAN
“CAUSAS DE FUERZA MAYOR” EN LOS
TÉRMINOS DEL CONTRATO.
15. EL LICITANTE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y
DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA
VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SEÑALE PEMEX-REFINACIÓN EN ESTAS BASES DE CONCURSO. LAS RESPONSABILIDADES
Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO
DEL LICITANTE.
16. SE TENDRÁ QUE CONSIDERAR TODOS LOS ALCANCES ESTIPULADOS EN CADA PARTIDA
DEL ANEXO C DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y SOLICITADO POR EL RESIDENTE DE
OBRA DE PEMEX.
17. SE DEBERÁ MANTENER LIMPIA EL ÁREA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, AL
FINALIZAR ESTOS SE DEJARA LIBRE EL ÁREA DE CUALQUIER MATERIAL EMPLEADO EN LA
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, RETIRANDO LOS MATERIALES SOBRANTES AL SITIO
INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
18. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMEN PARTE DE ESTE CONTRATO Y PARA EFECTO DEL
PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE AL LICITANTE, ES POR LA UNIDAD TERMINADA DE
CADA CONCEPTO Y EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCIÓN.
19. LA ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRADA POR PEMEX REFINACIÓN ES ÚNICAMENTE PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SITIO.
20. EL LICITANTE CONTARA CON UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA DE SU PROPIEDAD
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUS OFICINAS Y BODEGAS.
21. EN EL USO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE SUS ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, EL
LICITANTE DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y CONTRA
INCENDIO DE ESTE CENTRO DE TRABAJO.
22. EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR A SU PERSONAL, BAÑOS PORTÁTILES, LOS QUE
EN FORMA DIARIA DEBERÁN LIMPIARSE, AGUA Y UN ÁREA ESPECIFICA TECHADA PARA
TOMAS DE ALIMENTOS.
REQUISITOS 1.- EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR OBLIGATORIAMENTE LAS POLÍTICAS DE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EXISTENTES
EN PEMEX REFINACIÓN CONTENIDAS EN EL ANEXO “B-2” Y ESPECÍFICAMENTE
MEDIANTE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO SRM-4819
REV-1 CONTROL DEL LICITANTE
Y PROVEEDORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE FORMA
PARTE DE ESTAS BASES TÉCNICAS EN EL ANEXO “B-2”, DEBIENDO PREVER
LO SIGUIENTE:
a. DEBERÁ CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DE SUS COSTOS
INDIRECTOS LO APLICABLE A LOS GASTOS GENERALES POR
ESTAS ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE
PETROLEOS MEXICANOS.
b. INCLUIR EN SU PROPUESTA EL PERSONAL PROFESIONISTA
30
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
RESPONSABLE DE SSPA EN LOS TÉRMINOS DEL INCISO 5.2.2
DEL
PROCEDIMIENTO,
EVIDENCIANDO
CON
LA
DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE DEL ANEXO SSPA-9 DEL MISMO
PROCEDIMIENTO. EN CASO DE AUN NO CONTAR CON LA
ACREDITACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA USIPA INDICAR
MEDIANTE CARTA COMPROMISO QUE SE SOMETERÁ A LA
EVALUACIÓN PARA ACREDITARSE ANTE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (USIPA)
DE LA RIAMA. DICHA ACREDITACIÓN DEBERÁ OBTENERSE EN
UN PLAZO EN FUNCIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
DICHO PLAZO SERÁ ESTABLECIDO POR EL RESIDENTE DE
OBRA DE PEMEX.
LA NO INCLUSIÓN DE ESTOS REQUISITOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN
POR INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
CONTENIDOS EN LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS.
DEBE PREVER EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y
2.- EL LICITANTE
DOCUMENTADO DE LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN,
PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SRM4819 REV-1 CONTROL DE LICITANTE Y PROVEEDORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL,
a. EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE EMITIDO EL FALLO DEBE ACORDAR CON EL
RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX, LA JUNTA DE INDUCCIÓN
PARA LA IMPLANTACIÓN DE SSPA EN LA OBRA, MISMA A LA
QUE
DEBERÁ
ASISTIR
EL
SUPERINTENDENTE
DE
CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABLE DE SSPA DEL LICITANTE .
ESTA JUNTA DEBERÁ LLEVARSE A CABO DESPUÉS DEL FALLO,
PARA QUE EL LICITANTE PUEDA PREPARAR LOS REQUISITOS
DE SSPA INDISPENSABLES PARA INICIAR LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO.
b. EL LICITANTE DEBERÁ DESARROLLAR UN ATLAS DE RIESGO
DEL PROYECTO PREVIO AL INICIO DE LA OBRA Y DIFUNDIRLO A
TODO SU PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL CONTRATO
DE OBRA.
c.
EN EL CASO DE CONTRATOS AL AMPARO DE LA LOPSRM, EL
LICITANTE DEBERÁ DESARROLLAR UN PLAN DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE LA OBRA (PRE-O), PREVIO AL INICIO DE LA
OBRA Y DIFUNDIRLO A TODO SU PERSONAL CONTRATADO CON
CARGO AL CONTRATO DE OBRA.
d. EL LICITANTE PODRÁ EN SUS INSTALACIONES EXTERNAS A LA
REFINERÍA, IMPARTIR LOS CURSOS OBLIGATORIOS A SUS
TRABAJADORES QUE PERMITA COMPROBAR QUE SU
PERSONAL CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
SUFICIENTES SOBRE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA; ASÍ COMO,
SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS EXIGIDAS EN EL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL PARA EL LICITANTE
Y PROVEEDORES NO. DGSASIPA-SI-08200 INCISO 10.1.1; CON LA FINALIDAD DE NO
AFECTAR EL INICIO Y CONTINUIDAD DE SUS TRABAJOS.
31
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
EN CASO DE SER NECESARIO EJECUTAR POR EL PERSONAL
ESPECIALIZADO DEL LICITANTE ACTIVIDADES EN ALTURA, EN
ESPACIOS CONFINADOS, DE CORTE Y SOLDADURA, DE
EXCAVACIONES, DE INSTALACIÓN DE BARRICADAS Y
ACORDONAMIENTOS, ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN BLOQUEO
DE ENERGÍA LATENTE Y/O RESIDUAL, DE ARMADO Y
DESARMADO DE ANDAMIOS, DE APERTURA Y CIERRE DE
BRIDAS Y/O TRABAJOS ELÉCTRICOS, QUE CONLLEVEN LA
NECESIDAD
DE
EVIDENCIA
DE
CONOCIMIENTO
DE
PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS APLICABLES PARA DICHO
PERSONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
PROPUESTO, SERÁ NECESARIO QUE EL TRABAJADOR CUENTE
CON ESTA CAPACITACIÓN PARA PODER LABORAR EN LAS
MISMAS.
e. EL RESPONSABLE DE SSPA DEBERÁ DE ENTREGAR A MAS
TARDAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS EL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA FIRMA DEL
RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACIÓN, CONSIDERANDO
QUE LA CAPACITACIÓN SE IMPARTA DENTRO DE LOS
PRIMEROS 15 QUINCE DÍAS DEL PLAZO DEL CONTRATO.
f.
EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SSPA DE LA OBRA
CONTENIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE
PROCEDIMIENTO. NINGUNA ACTIVIDAD PUEDE SUPERAR 15
QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DEL COMIENZO DE LA
OBRA.
3.- EL LICITANTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE DE INCUMPLIR LOS
ASPECTOS SEÑALADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LOS
REQUERIMIENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ANÁLISIS DE RIESGO DE
TRABAJO, PEMEX SE RESERVA EL DERECHO DE INTERRUMPIR LOS TRABAJOS
POR RAZONES DE SEGURIDAD, EN CUYO CASO EL LICITANTE NO PODRÁ
SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN TÉRMINOS DE LA
“LEY DE PETROLEOS MEXICANOS”.
32
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "B-2"
ANEXO SSPA
REQUISITOS PROCEDIMIENTO SRM-4819 REV-1.
ÍNDICE
1.
1.
DEFINICIONES
2.
DESARROLLO
3.
ANEXOS
ANEXO SSPA-1.
LISTA DE VERIFICACIÓN SRM.
ANEXO SSPA-2.
PROGRAMA DE
PROVEEDORES.
ANEXO SSPA-3.
ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A AUDITORÍAS EFECTIVAS
CON FACTOR DE SEVERIDAD 3.
ANEXO SSPA-4.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN.
ANEXO SSPA-5.
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS DE RIAMA.
ANEXO SSPA-6.
FORMATO DE ATLAS DE RIESGO DEL PROYECTO.
ANEXO SSPA-7.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PRE-O.
ANEXO SSPA-8.
PROGRAMA SSPA.
ANEXO SSPA-9.
RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE APTITUD PARA OFICIOS.
AUDITORIAS
SSPA
A
CONTRATISTAS
Y
DEFINICIONES.
1.1.
Accidente de trabajo.- Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el
lugar y el tiempo en que se preste.
1.2.
Acto Inseguro.- son las acciones realizadas por el trabajador, que omite o viola el método o medidas
aceptadas como seguras.
1.3.
Anexo SSPA.- Documento en el cual se especifica a los contratistas y proveedores las medidas que
en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, deberán cumplir, según aplique,
33
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
durante las etapas de preparación del sitio, construcción, pruebas, preparativos de arranque y pruebas
de comportamiento, entre otros. Este documento deberá formar parte del paquete técnico de las bases
de licitación y debe ser un anexo del contrato correspondiente.
1.4.
Área de Riesgo.- Área clasificada dentro de las instalaciones, que presenta o puede presentar
condiciones peligrosas y que requiere la aplicación de medidas de prevención y control de los riesgos
asociados al trabajar en dichas áreas.
1.5.
Área usuaria.- Es el área corporativa de Petróleos Mexicanos o cualquier dependencia de sus
Organismos Subsidiarios que hará uso final de los bienes o servicios prestados por los contratistas o
proveedores, de acuerdo a lo establecido en los contratos respectivos.
1.6.
AST.- Acrónimo de Análisis de Seguridad en el Trabajo.
1.7.
Bases de licitación.- Documento que contiene los requerimientos técnicos administrativos y legales
expedidos por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de conformidad con la convocatoria
para su aplicación en el desarrollo y ejecución de las obras y/o servicios, incluyendo todas sus
modificaciones y aclaraciones emitidas por escrito por Petróleos Mexicanos.
1.8.
Bases de usuario.- Documento que contiene las especificaciones técnicas y legales definidas por el
área usuaria para el proyecto y que servirán de base para la elaboración de los diversos anexos
técnicos y administrativos que integran las bases de licitación.
1.9.
Condición insegura.- Son las situaciones o circunstancias peligrosas, asociadas a un daño físico, que
derivan de los elementos que conforman al medio ambiente laboral y generalmente contribuyen a la
ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades de trabajo o daños materiales.
1.10.
Condiciones peligrosas.- son aquellas que pueden provocar un incidente, accidente o una enfermedad
de trabajo.
1.11.
Contratista.- Persona que celebre contratos de obra con dependencias o entidades de la
administración pública. Persona ajena al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, y que
está involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo puede
agregar o incrementar factores de riesgo.
1.12.
Contrato.- Instrumento mediante el cual se formaliza desde el punto de vista legal el acuerdo técnicocomercial entre Pemex Refinación y los contratistas o proveedores, para la realización de los trabajos
establecidos como alcance, en el citado documento.
1.13.
Enfermedad de trabajo.- Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa
que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar
sus servicios. Serán consideradas, en todo caso, enfermedades de trabajo, las consignadas en la
Tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
1.14.
Equipo de Protección Personal (EPP).- Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal
diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que
pudieran ser causados con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que el análisis de riesgo
se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas, ésta será
considerada equipo de protección personal.
1.15.
Espacio confinado.- Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona
puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos
para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y
en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente.
1.16.
Incidente.- Suceso inesperado y no deseado que resulta o pudo haber resultado en lesiones al
personal, daños a equipos/ instalaciones, afectación al proceso o a la distribución del producto,
impacto al medio ambiente o a la comunidad.
1.17.
Instalación.- Conjunto de estructuras, tuberías, equipos de proceso y otros, dispuestos para un
proceso productivo específico.
34
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
1.18.
Permiso de trabajo.- Formato que debe tramitarse y llenarse obligatoriamente para autorizar la
realización de una actividad peligrosa o potencialmente peligrosa.
1.19.
Programa de verificación documentada.- Conjunto de actividades que verifican la revisión, el
cumplimiento y el seguimiento de las actividades de SSPA en un Centro de trabajo.
Proveedor.- Cualquier persona que celebre contratos de adquisiciones arrendamientos o servicios con
dependencias o entidades de la administración pública. Siendo cualquier persona ajena al centro de
trabajo que labora temporalmente en éste, involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que
por el motivo de su trabajo agrega un riesgo.
1.20.
2.
1.21.
Requisitos del procedimiento.- Todo lo especificado en la sección de desarrollo del presente
procedimiento, incluyendo la sección de definiciones y los anexos.
1.22.
RIAMA.-Acrónimo de Refinería Ing. Antonio M. Amor.
1.23.
SSPA.- Acrónimo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
1.24.
Trabajo con riesgo (trabajo peligroso).- Es aquel que se realiza en un área clasificada como peligrosa
o cerca de ella o que en la realización de los trabajos se pueden presentar condiciones peligrosas que
pueden provocar un incidente, accidente o una enfermedad de trabajo, y que requiere de un permiso
de trabajo para prevenir y controlar los riesgos asociados a dichos trabajos.
DESARROLLO.
2.1.
Disposiciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).
El Contratista y/o proveedor realizará toda la Obra o proporcionará Suministros y/o Servicios
respectivamente, objeto de este Contrato de manera correcta, segura y consistente, en apego a la Ley
Federal del Trabajo, a la Ley General de Salud, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y sus Reglamentos; a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos y su Reglamento; a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; al Reglamento
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM´s) y Normas Mexicanas (NMX´s) en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección
Ambiental; al Reglamento de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental para Contratistas
y Proveedores DG-SASIPA-SI-08200 emitido por PEMEX, al Reglamento de Seguridad e Higiene de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; poniendo en práctica sus procedimientos y políticas
aplicables en la materia, empleando el personal con el perfil técnico presentado en su Propuesta
Técnica, el cual debe ser especializado (y certificado cuando se especifique de acuerdo a lo
establecido en el Anexo SSPA-8), con experiencia en su función y debe conocer los riesgos existentes
en la RIAMA. El contratista y/o proveedor deberá tomar en cuenta que de incumplir los aspectos
señalados en este anexo denominado SSPA, así como los requerimientos que se deriven de los
análisis de riesgo de trabajo, PEMEX se reserva el derecho de interrumpir los trabajos por
razones de seguridad, en cuyo caso el contratista y/o proveedor no podrá solicitar el pago de
los gastos no recuperables en que haya incurrido en la obra o servicio, en virtud de que se
considerará que la suspensión es motivada por el Contratista y/o proveedor. El Reglamento de
Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental para Contratistas y Proveedores DG-SASIPASI-08200 emitido por PEMEX forma parte integral de cada contrato emitido por la RIAMA como anexo
técnico, en el mismo están descritas las obligaciones y responsabilidades de la RIAMA en materia de
SSPA así como de los contratistas y proveedores.
2.2.
Administrativas.
2.2.1.
El Contratista y/o Proveedor debe contar con un organigrama de todo el personal de
seguridad que participe en la obra o servicios, en el cual se presente la estructura, funciones
y responsabilidades. En dicho organigrama debe especificarse con claridad la relación directa
del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) con la
máxima autoridad del contratista y/o Proveedor en la obra o servicios; dicho organigrama,
además debe incluir a los Supervisores de SSPA, los cuales deberán ser al menos uno al
inicio de la obra o del servicio y uno más por cada 50 trabajadores propios y subcontratados
por frente de trabajo. Incluso de ser necesario se considerarán Coordinadores de área o de
función que servirán de enlace entre el Responsable y los Supervisores SSPA. En las
cláusulas del contrato entre la contratista y sus subcontratistas, si es el caso, ésta deberá
35
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
indicar que el subcontratista y su personal se sujetan a las disposiciones de SSPA señaladas
en este anexo.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
Para el caso del Responsable de SSPA, por ningún motivo podrá fungir como Responsable el
Superintendente de Construcción del Contratista o el responsable del contrato de suministros
y/o servicios, además, debe ser profesional con una experiencia en Seguridad, Salud
Ocupacional y Protección Ambiental en el desarrollo de proyectos e instalaciones industriales
de Petroleros Mexicanos y Organismos Subsidiarios, aprobar la evaluación que le aplicará la
Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (USIPA) de la RIAMA y contar con
acreditación vigente expedida por la USIPA para este efecto de acuerdo a lo estipulado en el
procedimiento USIPA-4145, su designación deberá ser aceptada por el Supervisor del
contrato o Residente de Obra de Pemex con anterioridad al inicio de sus funciones, quien
determinará, a su juicio, si el Responsable y los Supervisores de SSPA en la obra o servicio
designados se encuentran calificados para desempeñar las funciones inherentes a dichos
cargos. Lo anterior, para asegurar que la obra o servicio sean dirigidos y supervisados en
materia de SSPA por personal calificado y con experiencia.
Tanto el Responsable, como los Supervisores de SSPA deben ser del propio contratista y/o
proveedor, independientemente de que parte de la obra o servicios sean subcontratados.
Todo el personal de SSPA del contratista y/o proveedor (Responsable de SSPA y los
Supervisores de SSPA), debe identificarse usando ropa 100% de algodón, color naranja con
el logotipo de la empresa.
El Responsable de SSPA del Contratista y/o proveedor debe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Permanecer en el Sitio durante la realización de la Obra o servicios y verificar que se cumplan las
normas, procedimientos (Incluidos todos los especificados en el Anexo SSPA-5) y disposiciones
en materia de SSPA, así como actuar en nombre y por cuenta del Contratista y/o proveedor en
todo lo referente en materia de SSPA.
Elaborar el Programa de SSPA y coordinar su implementación con los Supervisores de SSPA, de
acuerdo al Anexo SSPA-8.
Elaborar un Plan de Respuesta a Emergencias de la Obra (PRE-O), acorde a los riesgos propios
de las actividades a realizar y del área de la obra de acuerdo al Anexo SSPA-7, y en
coordinación con la Residencia de Obra. En caso de ocurrir cualquier emergencia en el Centro
de trabajo, debe mantenerse informado de la evolución de la misma, a través de la Residencia de
Obra de PEMEX, para en caso necesario, proceder de acuerdo a lo establecido en el PRE-O. De
ser necesaria la evacuación del personal, la dirigirá, auxiliado por los Supervisores de SSPA, de
acuerdo a las instrucciones de la Residencia de la Obra, quien estará siempre en comunicación
con el Coordinador de la Emergencia del Centro de Trabajo.
Elaborar un Atlas de riesgo del proyecto, acorde a los riesgos propios de las actividades a
realizar y del área de la obra o servicios y en coordinación con la Residencia de Obra,
considerando los riesgos por el manejo de sustancias químicas utilizadas tanto en la obra o
servicios, como en el propio Centro de Trabajo, así como la información contenida en las Hojas
de Datos de Seguridad de Materiales, para el caso de las sustancias químicas empleadas por el
Contratista y/o proveedor. Emplear el formato indicado en el anexo SSPA-6, así como los
documentos RS-10830 y SASST-4.3.1-01 del Depto. De Supervisión y Residencia de Obra,
indicados también en el anexo SSPA-6 ya que estos documentos indican los riesgos que
necesariamente tiene que observar el contratista en el interior de las instalaciones de la RIAMA
al realizar sus labores.
Definir y tramitar conjuntamente con la Residencia de Obra ante el Centro de Trabajo las rutas
para el acceso y salida de personal, ya sea en vehículos o caminando, cumplir con lo estipulado
en el procedimiento DV-1259 de Trámites de pases de acceso de personal y vehículos de
compañías a la RIAMA.
Tramitar los permisos para el bloqueo de calles en el interior del Centro de Trabajo, originado
por maniobras y/o trabajos relativos a la obra o servicios, anexando un croquis con la ruta alterna
propuesta, señalización a utilizar y autorización del Departamento de Contraincendio del Centro
de Trabajo.
Mantener actualizada la Bitácora de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, en la
que registren todos los eventos relevantes relacionados con estas materias, desde el inicio hasta
el término la Obra o servicios.
Realizar Auditorías Internas al Sistema de administración de SSPA, de acuerdo a los programas
establecidos e informar periódicamente al Residente de Obra de PEMEX los resultados
36
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
i)
j)
k)
l)
m)
n)
2.4.
obtenidos y las acciones correctivas desarrolladas para atender las desviaciones, hasta su total
cumplimiento (seguimiento).
Reportar a la Residencia de Obra o Supervisor de PEMEX todos los accidentes e incidentes (con
o sin pérdida de tiempo), que ocurran durante el desarrollo de la obra o servicios, participar
conjuntamente con los Supervisores de SSPA involucrados en la investigación y análisis, dar
seguimiento a las recomendaciones derivadas de los análisis hasta su conclusión y llevar la
estadística con índices de accidentalidad, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento USIPA4176.
Dar seguimiento a su “Programa de Verificación Documentada”, realizar el análisis estadístico de
la información presentada por sus supervisores.
Suministrar y distribuir los carteles relativos a la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección
Ambiental, de tipo informativo, preventivo y restrictivo.
Gestionar ante la Residencia de Obra, los permisos de trabajo que representen riesgo
(potencialmente peligrosos), así mismo los de acceso de vehículos propiedad del Contratista y/o
proveedor y pases de salida de acuerdo a las políticas del Centro de Trabajo.
Verificar el adecuado manejo, recolección y almacenamiento de los Residuos (Peligrosos,
industriales y orgánicos), de acuerdo a lo especificado en el procedimiento PAMB-066 de la
RIAMA.
Participar en las Evaluaciones y Auditorías Externas de SSPA que se realicen a la Obra o
servicios.
Los Supervisores de SSPA del Contratista y/o proveedor deben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Permanecer durante toda la jornada de trabajo en sus áreas de responsabilidad y verificar que se
cumplan las normas, procedimientos y disposiciones en materia de SSPA en todos los trabajos
que se realicen.
Conocer el Plan de Respuesta a Emergencias del Centro de Trabajo, así como el propio de la
obra o servicios. En caso de ocurrir cualquier emergencia en el Centro de trabajo, deben
mantenerse informados de la evolución de la misma, a través del Responsable de SSPA para en
caso necesario, proceder de acuerdo a lo establecido en el Plan de Respuesta a Emergencias de
la Obra o servicios. De ser necesaria la evacuación del personal, la realizarán de acuerdo a las
instrucciones del Responsable de SSPA.
Conocer, aplicar y difundir el Atlas de Riesgo del Proyecto, asegurando que la comunicación de
los riesgos incluidos en el mismo han sido entendidos por todo el personal contratado por la
contratista y/o proveedor, mediante evaluación a cada trabajador y guardando el registro de la
misma.
Supervisar el cumplimiento del Programa de SSPA, en sus áreas de responsabilidad, verificando
su estricto cumplimiento por parte de los trabajadores.
Dar cumplimiento al “Programa de Verificación Documentada”, generando diariamente un reporte
donde señalen las desviaciones encontradas en el área de trabajo así como las acciones
tomadas, y en su caso propongan modificaciones tendientes a mejorar el desempeño de las obra
o servicios en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
Supervisar que el personal y vehículos ingresen por las rutas autorizadas y realizar las acciones
necesarias para mantenerlas limpias y libres de obstáculos.
Supervisar el cumplimiento de los permisos para el tránsito de equipo pesado en el interior del
Centro de Trabajo.
Supervisar el cumplimiento de los permisos para el bloqueo de calles en el interior del Centro de
Trabajo.
Mantener informado al Responsable de SSPA, de los eventos relevantes ocurridos en la obra o
servicios, así como solicitarle los recursos necesarios para resolver las desviaciones que los
requieran.
Realizar continuamente Inspecciones Preventivas de Riesgo, en las áreas de su responsabilidad,
documentar e informar al Responsable de SSPA los resultados obtenidos y las acciones
correctivas desarrolladas para atender las desviaciones.
Dar aviso inmediato al Responsable de SSPA, sobre la ocurrencia de cualquier emergencia,
incidente y accidente en las áreas de su responsabilidad y en su caso aplicar los procedimientos
establecidos. Participar en la investigación y análisis de los incidentes y accidentes y dar
seguimiento a las recomendaciones derivadas de los mismos hasta su conclusión.
Instruir y supervisar al personal que labore en las áreas de trabajo, para que “antes” de iniciar
sus actividades, siempre observe el entorno, la dirección del viento a través de los conos
indicadores, detecte las posibles condiciones inseguras y si está a su alcance, las elimine o
mitigue, ó las reporte para su eliminación o mitigación.
37
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
m)
n)
o)
p)
q)
r)
2.5.
Instruir y supervisar al personal de contraincendio del Contratista y/o proveedor en los trabajos
donde se requiera su participación.
Supervisar la colocación y conservación de los carteles relativos a la Seguridad, Salud en el
Trabajo y Protección Ambiental y asegurar su cumplimiento.
Supervisar desde el inicio hasta su conclusión, todos los trabajos peligrosos que requieran
autorización escrita por parte de PEMEX, como son entre otros: trabajos en espacios confinados,
en excavaciones, en altura, de tipo eléctrico, de corte y soldadura, con flama abierta, con
protección respiratoria, apertura de líneas de proceso o presurizadas y análisis de soldadura por
radiografía.
Verificar la instalación de “matachispas” en el escape a todos los equipos de combustión interna.
Verificar que se suspenda la operación de los equipos de combustión interna, mientras se les
suministra combustible, así como que esta operación se realice con bomba y manguera con
dispensador (válvula ON/OFF, pistola).
Supervisar el adecuado manejo, recolección y almacenamiento de los Residuos (Peligrosos,
industriales y orgánicos), de acuerdo al procedimiento PAMB-066 de la RIAMA.
El Contratista y/o proveedor debe elaborar y presentar a PEMEX el Programa de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con la descripción de sus objetivos generales y metas
análogos a los de PEMEX, dicho programa debe incluir fechas compromiso y responsables de cada
actividad, esto es, para prevenir incidentes y accidentes a su personal y al de PEMEX, así como evitar
daños a las instalaciones de la Obra, del Centro de Trabajo y al medio ambiente, estableciendo
medidas preventivas generales y específicas en SSPA para el desarrollo del trabajo, así como las
acciones que se deben tomar en caso de una emergencia, las medidas de mitigación, las rutas de
evacuación y puntos de reunión. Este programa debe incluir por lo menos los siguientes aspectos:
2.5.1.
Actividades para dar cumplimiento a los objetivos, ente otros: Pláticas y Prácticas
Contraincendio; Revisión de Extintores; Pláticas y Prácticas de Salud Ocupacional (rescate y
primeros auxilios); Campañas de Seguridad.
2.5.2.
Definición de los criterios aplicables para el control de riesgos potenciales en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, derivados de los trabajos que se
desarrollarán durante la Obra, incluyendo los agentes presentes en el medio ambiente de
trabajo y sus alrededores.
2.5.3.
El Programa de SSPA será complementado con un Atlas de Riesgo del proyecto, que deberá
elaborar el Contratista y/o proveedor, acorde a los riesgos propios de las actividades a
realizar y del área de la obra, mismo que debe presentar a PEMEX para su revisión.
2.5.4.
Manual de Procedimientos para ejecutar la obra o servicios contratados, procedimientos que
debe incluir los requerimientos de SSPA; el Contratista y/o proveedor debe incluir sus propios
procedimientos de acuerdo a la obra, mismos que deben estar apegados a los de PEMEX,
los que de manera enunciativa más no limitativa se relacionan a continuación:
a)
Para implantar la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en la Obra o
servicios.
b) Para identificar y evaluar, los agentes ambientales, sus riesgos y consecuencias por
exposición laboral, incluyendo acciones para la reducción de la exposición laboral.
c)
Para establecer requerimientos de SSPA para el uso de sustancias químicas
(Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Tóxicas) que se utilicen durante el desarrollo del
proyecto, respaldada en las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales.
d) Para asegurar que la información sobre los riesgos a la salud, fuego, explosión y riegos
ambientales de las sustancias químicas utilizadas, esté disponible de acuerdo a la
reglamentación emitida por la STPS.
e) Para reportar y analizar todos los incidentes y accidentes.
f)
Para realizar maniobras con equipos y dispositivos de izaje.
g) Para control de acceso a las áreas de trabajo.
h) Para realizar excavaciones y trabajos en excavaciones.
i)
Para realizar trabajos en altura.
j)
Para realizar trabajos en espacios confinados.
k)
Para almacenamiento transporte y uso de productos químicos y fuentes radiactivas
utilizados (reactivos, combustibles, pinturas, solventes).
l)
Para uso, transporte y almacenaje de cilindros con gases comprimidos.
m) Para corte con equipo de oxigeno-acetileno y/o soldadura.
38
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2.5.5.
n)
Para tránsito interior de vehículos en instalaciones industriales.
o)
Para trámite y uso de permisos de trabajo.
p) Para prevención y extinción de incendios.
q) Para aplicación de primeros auxilios.
r) Para efectuar maniobras de rescate de personal lesionado.
s)
Para suministro de agua purificada.
t)
Para suministro, instalación y servicio de sanitarios portátiles a los trabajadores.
u) Para suministrar equipo de protección personal a los trabajadores.
v)
Para realizar trabajos en zonas donde existan equipos y tuberías de proceso.
w) Para realizar trabajos en zonas donde existan instalaciones subterráneas.
x)
Para la gestión integral de residuos.
y)
Para el tratamiento, manejo y descarga de aguas residuales incluyendo las provenientes
del lavado y pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos.
z)
Para realizar análisis de riesgos de trabajos (AST).
aa) Para realizar trabajos peligrosos.
bb) Para realizar trabajos en instalaciones en operación.
cc) Para realizar trabajos en instalaciones eléctricas provisionales y equipos eléctricos
energizados.
dd) Para instalación de portacandados, candados, etiquetas y doble seguro de desconexión
en instalaciones eléctricas.
Para garantizar la Seguridad, la Salud de los trabajadores y la Protección del Ambiente
durante el desarrollo de la Obra o servicios, el Contratista y/o proveedor será responsable de
desarrollar todas las actividades contratadas cumpliendo y sin ser limitativo, con todas y cada
una de las disposiciones en materia de SSPA, para lo cual debe contar con una política de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) para el contrato, acorde a la
de PEMEX y difundir ambas políticas a todo su personal, colocándolas visiblemente en la
obra o donde se desarrollen los servicios.
2.5.6.
El Contratista y/o proveedor debe proporcionar identificación con fotografía a todo su
personal y de sus subcontratistas, la cual deberá incluir al menos el nombre del contratista
y/o proveedor, el nombre de trabajador, su número de empleado, su número de registro en el
IMSS, su tipo de sangre, información referente a alergias y enfermedades. El contratista y/o
proveedor debe tomar las medidas necesarias para que todo su personal y el de sus
subcontratistas porten la citada identificación durante su estancia en la obra o desarrollo de
los servicios.
2.5.7.
El Contratista y/o proveedor, para su acceso, debe asegurar las condiciones adecuadas de
los equipos, entre otras las condiciones mecánicas y eléctricas, la colocación de matachispas
en el escape y la existencia de extintor en condiciones aceptables y se obliga a contar con la
póliza de seguro de vehículos, con vigencia hasta el término de los trabajos tratándose de
transportes de carga, debe incluirse la cobertura de daños por la carga; cubriendo las
responsabilidades derivadas del uso de todos los vehículos propios, rentados o bajo cualquier
otra forma de utilización en la ejecución de las Obras o servicios, para los de izaje (grúas,
malacates y montacargas), debe contar con un Certificado de Inspección emitido por una
Empresa Certificadora, en el que se incluyan las condiciones mecánicas, eléctricas,
electrónicas, dispositivos de seguridad, así como las pruebas con carga.
2.5.8.
El Contratista y/o proveedor debe contar, por su propia cuenta y cargo, con un espacio para
la capacitación del personal propio y subcontratado, con una capacidad mínima de 20
personas, que incluya el equipo requerido para impartir la capacitación.
2.5.9.
El Programa de Capacitación debe incluir, sin ser limitativo los siguientes temas, mismos que
deberán impartirse con la frecuencia indicada.
TEMAS
A
Plática de Inducción en materia de SSPA y
Política de SSPA del Contratista y/o proveedor y
de Pemex.
39
PARTICIPANTES
FRECUENCIA
Todo el personal
1 vez al inicio
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Introducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo
y Protección Ambiental (SSPA), aplicable a la
obra. Curso de 8 horas impartido por Instituto de
Capacitación de la Industria de la Construcción
A.C. (ICIC) o alguna otra institución de
capacitación acreditada por PEMEX para este
efecto.
La seguridad en los proyectos de construcción de
PEMEX, Curso de 40 horas impartido por
Instituto de Capacitación de la Industria de la
Construcción A.C. (ICIC) o alguna otra institución
de capacitación acreditada por PEMEX para este
efecto.
Curso para el personal obrero especialista de
Contratistas que laboran en PEMEX, Curso de 8
horas
impartido por Instituto de Capacitación
de
la Industria de la Construcción
A.C. (ICIC) o alguna otra institución de
capacitación acreditada por PEMEX para este
efecto.
Maniobras e izajes de equipos
1 vez al inicio
Todo el personal técnico
1 vez al inicio y cada año
Personal manual especialista
que lo requiera.
1 vez al inicio
Personal técnico y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal técnico y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal administrativo y
técnico- manual
que lo requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Manejo y Almacenamiento de Materiales
Peligrosos.
Trabajos en altura, Protección contra caídas
Excavaciones, trincheras, ademes y barricadas.
Rescate y primeros auxilios.
Para trabajos en espacios confinados
Para trabajos de Radiografiado
L
Para trabajos en cuerpos de agua
M
Platicas y Prácticas contraincendio
N
Todo el personal manual
Personal técnico y
manual que lo requiera
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Todo el personal
1 vez al inicio
Plan de Respuesta a emergencias derivadas de
la obra y/o del Centro de Trabajo (esto puede ser
impartido durante el curso de inducción).
40
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
O
P
Q
R
S
T
U
Etiqueta, candado, despeje y prueba.
Selección uso y armado de andamios.
Trabajos de corte y soldadura.
Choferes y Operadores de Equipos y Grúas.
Uso del Equipo de Protección Personal.
Manejo y Almacenamiento de Residuos
Peligrosos
Manejo, Transporte y Almacenamiento de
Cilindros con Gases Comprimidos.
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
Personal técnico administrativo y manual que lo
requiera
1 vez al inicio
2.5.10.
Los temas arriba referidos no son limitativos, el programa se puede ampliar según las
políticas del contratista y/o proveedor y las necesidades de la obra o servicios. Todo el
material de capacitación en materia de SSPA debe ser presentado a la Residencia de Obra.
2.5.11.
El Contratista y/o proveedor debe contar con controles administrativos de la capacitación de
cada trabajador, donde se registren los temas impartidos y las fechas correspondientes. El
Contratista y/o proveedor proporcionará a cada trabajador una cartilla que debe portar, con
los datos generales del mismo y los registros de los cursos que ha recibido, debidamente
avalados por las instituciones y/o instructores que hayan impartido dicha capacitación.
2.5.12.
La plática de Inducción en materia de SSPA señalada en la lista de capacitación será
impartida al responsable de SSPA de la contratista o proveedor por el personal Pemex
Refinación, una vez que el trabajador haya recibido la plática, el instructor firmará la
identificación del trabajador.
2.5.13.
Después de recibir esta inducción, el responsable de SSPA de la Contratista y/o proveedor
debe programar a su personal para que éste inicie los cursos, según corresponda, a más
tardar la semana siguiente a su inicio de labores en la obra o servicios, realizando una
evaluación por curso impartido a cada trabajador al término del mismo para asegurar el
entendimiento de la capacitación. El temario del curso impartido y las evaluaciones forman
parte de los registros que la contratista o proveedor deben conservar para evidenciar el
cumplimiento de dicha capacitación.
2.5.14.
A fin de asegurar que el personal obrero conozca y reconozca los riesgos particulares de la
actividad que le sea encomendada, el contratista y/o proveedor debe implementar un
esquema de pláticas diarias (Reunión de Inicio de Jornada -RIJ-) a todo su personal obrero,
impartidas por el responsable de cuadrilla (sobrestante), con apoyo del Responsable de
SSPA o el Supervisor de SSPA, pláticas en las que se debe informar al personal, las
actividades que deberá realizar y los riesgos propios de éstas y del área donde se
realizarán los trabajos.
41
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2.5.15.
El Contratista y/o proveedor debe utilizar el Sistema de “Permiso de Trabajo” de PEMEX,
para la ejecución de sus actividades de alto riesgo. Los documentos de “Permisos de
trabajo” de PEMEX deben ser presentados por el Contratista y/o proveedor a la Residencia
de Obra o supervisor de Pemex para su Administración. Los requerimientos específicos
para su elaboración serán entregados al Contratista y/o proveedor.
2.5.16.
Todos los trabajos deberán realizarse de una manera planeada y ordenada, bajo el control
de un responsable, en el caso de trabajos de alto riesgo, será necesaria una autorización
expresa de la Residencia de Obra para la realización de los mismos.
2.5.17.
El Contratista y/o proveedor debe programar e informar a los supervisores de la Residencia
de Obra con al menos 3 días naturales de anticipación de sus trabajos de alto riesgo
(interconexiones, libranzas, etc.) a fin de participar en al análisis de seguridad de trabajo
previo y para que se tramiten oportunamente todos los “Permisos de trabajo” y se verifiquen
las condiciones necesarias para la realización del trabajo, evitando así los tiempos muertos.
Ningún trabajo considerado como de alto riesgo, podrá efectuarse sin la autorización
correspondiente.
2.5.18.
El Contratista y/o proveedor debe suministrar a su personal el Equipo de Protección
Personal (EPP) necesario, para laborar en la obra o servicios. El equipo de protección
personal básico, a considerar es: ropa 100% de algodón color naranja (pantalón y camisa
de manga larga u overol) con el logotipo de la Compañía, casco de seguridad, bota de
seguridad con casquillo metálico, para todos los trabajadores excepto para aquellos cuyas
actividad presente riesgo de contacto con instalaciones eléctricas vivas, los cuales deberán
emplear bota o media bota de seguridad con casquillo dieléctrico.
Lentes de seguridad de alto impacto que aseguren la protección contra polvos; el
Contratista y/o proveedor deberá proveer el equipo complementario de acuerdo a las
actividades a desarrollar (gafas industriales, protección facial, auricular y respiratoria,
guantes que aseguren la protección de las manos del trabajador en función de la actividad
que realicen, arneses tipo paracaídas con ganchos en espalda, hombros y costados, y
doble cable de vida de 1.8 metros de longitud máximo, tipo banda con amortiguamiento,
cinturones porta herramientas para todo el personal que lo requiera).
2.5.19.
El Contratista y/o proveedor debe contar con un archivo específico para hacer acopio de lo
relativo a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, mismo que deberá
contener la información organizada y actualizada de al menos los siguientes temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
Programa de Capacitación de Personal y registros de cumplimiento.
Relación de equipos contra incendio para la obra o servicios indicando capacidad,
tipo, fecha de recarga y programa de inspección.
Registro del suministro y dotación de equipo de protección personal.
Copia de los Permisos de Trabajo.
Copia de los permisos para el tránsito de equipo pesado en el interior del Centro de
Trabajo.
Control de acceso y retiro del almacén de cilindros de gases comprimidos.
Control de acceso y retiro de productos del almacén de materiales peligrosos.
Control de ingresos y salidas del almacén de Residuos Peligrosos (Bitácora).
Relación de parque vehicular, pólizas de seguros de vehículos y copia de licencias
expedidas por la SCT para operadores de vehículos de transporte de materiales y
residuos peligrosos.
Reportes de incidentes y accidentes que ocurran durante el desarrollo de la obra o
servicios, Análisis de Causa Raíz, Informes de Investigación y Análisis de los mismos,
Informes de Seguimiento de Recomendaciones derivadas de los Análisis y registro de
su difusión entre el personal de la contratista o proveedor.
Reporte de Indicadores de Accidentabilidad del Contratista y/o proveedor.
Registro de cumplimiento de su “Programa de Verificación Documentada”; reportes y
estadísticas de seguimiento de acciones tomadas para el cierre de las mismas.
Programa de Auditorías Internas al sistema de administración de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental e informes de cumplimiento de las de acciones
realizadas para la atención de desviaciones.
42
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
o)
p)
q)
r)
s)
Resultados de las Evaluaciones y Auditorías Externas de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Protección Ambiental realizadas por PEMEX al Contratista y/o proveedor y
los reportes de cumplimiento de recomendaciones en el formato SRM-4819-003 del
Anexo SSPA-3 de este documento.
Oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT y registro de cumplimiento de los términos
y condicionantes aplicables a la ejecución de la obra o servicios, cuando aplique.
Copia de los certificados de verificación de emisión de contaminantes de los vehículos
automotores sujetos a cumplimiento y que sean utilizados en la obra o servicios en
caso de que aplique.
Constancia de Registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos y
Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos Enviados a
Tratamiento y/o Disposición Final, Reporte Semestral de Residuos Peligrosos
Enviados para Tratamiento y/o Disposición Final, en caso de que aplique, o en su
defecto los documentos especificados que resultan del procedimiento PAMB-066 de la
RIAMA.
Esta información deberá estar disponible para la Residencia de Obra o supervisor del
contrato de Pemex en todo momento durante la ejecución de la obra o servicios, y a
solicitud de ésta el Contratista y/o proveedor deberá presentar las evidencias que la
Residencia de Obra o supervisor le requiera.
2.5.20.
La Residencia de Obra deberá realizar un programa de auditorías al desempeño en SSPA
de los contratistas y/o proveedores y ejecutarlo. El registro de dichas auditorías quedará
evidenciado en el formato de la lista de verificación SRM-4819-01 y/o en el formato DGSASIPA-SI-08200.F-01.
2.5.21.
El Contratista y/o proveedor debido a la ubicación del sitio donde se desarrollará la Obra o
servicios, además de cumplir con las disposiciones establecidas en el presente documento,
debe dar cumplimiento a los lineamientos, políticas e instrucciones que en materia de SSPA
establezca el Centro de trabajo correspondiente.
Seguridad.
!
2.5.22. El Contratista y/o proveedor debe almacenar los cilindros de oxígeno, acetileno y otros gases
comprimidos, que se utilicen en los trabajos de corte y soldadura, post soldadura y otros, con
sus capuchones respectivos, sujetos, en posición vertical e identificados, el sitio de
almacenamiento debe contar con señalamientos de seguridad y control de acceso y retiro de
los mismos.
2.5.23. El Contratista y/o proveedor debe proporcionar al personal de campo el equipo de seguridad
y herramientas requeridos en óptimas condiciones para cada actividad que se realice durante
el desarrollo de la Obra o servicio: arnés de seguridad tipo paracaidista, cables de vida de
1.80 m de longitud, con amortiguador, protección ocular, andamios (apropiados dependiendo
de la altura y del lugar donde se desarrollen los trabajos), entre otros; y deberá remplazar el
equipo que se deteriore y/o no cubra los requisitos establecidos por las Normas de Seguridad
aplicables.
2.5.24. El Contratista y/o proveedor debe suministrar desde el inicio de la obra o servicios, hasta el
final de las pruebas de comportamiento, personal de contraincendio (brigada contraincendio),
mismo que será aprobado por PEMEX, así como el equipo requerido para proporcionar la
protección contra incendio (explosímetros con certificado de calibración avalado por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), mangueras, conexiones, boquillas de chorro
regulable y cierre rápido, extintores de polvo químico seco y de CO2, de 20 a 150 libras.
2.5.25. Como medida preventiva de contra incendio, se efectuará revisión a los registros de drenaje
en las áreas adyacentes a los trabajos de construcción para comprobar la ausencia de
hidrocarburos, y en caso de presencia de estos verificar el valor porcentual de explosividad y
en caso de requerirse, tomar las medidas preventivas necesarias.
2.5.26. El Contratista y/o proveedor debe suministrar el equipo de uso personal adecuado, en calidad
y cantidad suficiente, necesario para la realización de trabajos que requieran protección
respiratoria grado Tipo “D” para consumo humano (espacios confinados, colocación y/o retiro
de juntas ciegas, entre otros), los cuales deben ser aprobados por PEMEX, como son
43
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
purificadores de aire con mascarilla, equipos autónomos, entre otros. Lo anterior debe
permanecer hasta el término de la Obra o servicios.
2.5.27. El Contratista y/o proveedor debe suministrar el equipo de protección personal adecuado, en
calidad y cantidad suficiente, necesario para la realización de trabajos de tipo eléctrico,
(conexiones de baja y alta tensión e instalación de equipos, entre otros), los cuales deben ser
aprobados por PEMEX, como son tapetes, guantes, casco y zapatos dieléctricos, entre otros.
Lo anterior debe permanecer hasta el término de la Obra o servicios.
2.5.28. El Contratista y/o proveedor debe delimitar con lonas, cable de polipropileno, franjas y/o
cintas de advertencia y con letreros alusivos, las zonas de riesgo derivadas de la ejecución
de la Obra o servicios, como las de radiografiado y las de limpieza mecánica con chorro de
arena, en este último caso se deberán usar mamparas para evitar la dispersión de partículas.
Además de instalar estratégicamente conos indicadores de viento color naranja, en cantidad
acorde al avance de la obra o del servicio.
2.5.29. El Contratista y/o proveedor debe verificar las condiciones de los equipos de izaje (grúas,
malacates y montacargas), utilizados para el movimiento de materiales, debiendo obtener un
Certificado de Inspección emitido por una Empresa Certificadora, en el que se incluyan las
condiciones mecánicas, eléctricas, electrónicas, dispositivos de seguridad, así como las
pruebas con carga.
2.5.30. El Contratista y/o proveedor debe cumplir con la normatividad de tránsito interior de vehículos
en instalaciones industriales, administrativas y de servicio de PETRÓLEOS MEXICANOS,
para su acceso, el Contratista y/o proveedor se obliga a contar con la póliza de seguro de
vehículos, con vigencia hasta el término de los trabajos, cubriendo las responsabilidades
derivadas del uso de todos los vehículos propios, rentados o bajo cualquier otra forma de
utilización en la ejecución de las Obras o servicios, de acuerdo al procedimiento de la RIAMA
DV-1259.
2.5.31.
Tratándose de transportes de carga, deberá incluirse la cobertura de daños por la carga.
2.5.32.
Cuando su personal conduzca un vehículo debe observar las siguientes prioridades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
El peatón siempre tendrá la preferencia en las calles del interior del Centro de
trabajo.
Dar preferencia a cualquier otro tipo de tránsito (grúas y/o vehículos pesados con
carga) con prioridad a vehículos de emergencias y respetar los límites de velocidad,
tanto en calles como en estacionamientos.
Contar con la licencia de conducir/operar correspondiente y vigente.
Portar en el vehículo los documentos reglamentarios de tránsito vigentes (tarjeta de
circulación y/o permisos), así como copia legible de la póliza de seguro del vehículo.
Verificar además del buen funcionamiento del vehículo (condiciones mecánicas y
eléctricas), la colocación de matachispas en el escape y la existencia de extintor en
condiciones aceptables de operación de cinturones de seguridad y alarma de reversa
para grúas, vehículos de carga y de emergencia.
Utilizar el cinturón de seguridad y observar que los pasajeros lo usen, así como el
casco de seguridad con barbiquejo y lentes de seguridad.
No utilizar aparatos de telecomunicación (teléfono celular) y/o de radiocomunicación
mientras conduce.
No transitar en las áreas de proceso y/o mantenimiento.
Estacionar los vehículos sólo en los lugares indicados (autorizados y siempre de
reversa).
Nunca estacionar los vehículos frente a los hidrantes, las casas de bombas y/o las –
centrales contraincendio y subestaciones eléctricas; ni debajo de las estructuras de
soporte de tuberías, ni sobre vías de tren, ni en doble fila.
No rebasar la capacidad de carga de los camiones, para evitar la caída de materiales
y dotar a cada unidad de silenciadores.
Colocar lona a los vehículos que realizarán el traslado de materiales pétreos y
residuos no peligrosos, para evitar la caída de los mismos y evitar la emisión de
polvos a la atmósfera.
No utilizar el área destinada para carga de camiones de redilas, volteo y camionetas
para el transporte de personal.
44
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2.5.33.
El Contratista y/o proveedor debe instalar andamios metálicos apropiados, dependiendo de
la altura y del lugar donde se desarrollen los trabajos, con al menos una escalera por nivel,
con barandal de protección, tableros y/o plataformas perfectamente aseguradas, para
efectuar trabajos en altura, en caso de requerirse el uso de calzas en las bases, estas
deben ser de 12 x 12 x 2 pulgadas y exigir que el personal utilice arnés de seguridad y
doble cable de vida de 1.80 m de longitud, con amortiguador.
2.5.34.
El Contratista y/o proveedor debe proporcionar escaleras del tipo I y IA, para carga pesada
y extrapesada, en todos aquellos trabajos que lo requieran, mismas que deben tener los
peldaños y las zapatas antiderrapantes en buen estado y adherida la información de
seguridad (calcomanías), queda prohibido el uso de escaleras tipo B y C.
2.5.35.
El Contratista y/o proveedor debe instalar ademes en todas las excavaciones de más de
1.20 m. de profundidad, en donde labore personal, así como humedecer, de ser necesario
el producto de estas, para evitar la emisión de polvos a la atmósfera.
2.5.36.
El Contratista y/o proveedor debe disponer de equipo y personal capacitado para efectuar
maniobras de rescate de personal lesionado, en cantidad suficiente de acuerdo a la obra o
servicios, mismo que debe permanecer desde el inicio de la obra hasta el final de las
pruebas de comportamiento o del servicio, de acuerdo al PRE-O.
2.5.37.
El Contratista y/o proveedor debe evitar actos y condiciones inseguras que pongan en
riesgo al personal, a las instalaciones y/o al medio ambiente, de observarse éstos, los
trabajos deben suspenderse, hasta que se corrija la anomalía, por lo que en el caso de que
PEMEX interrumpa los trabajos por razones de seguridad, el contratista y/o proveedor no
podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables en que haya incurrido en la obra o
servicio, en virtud de que se considerará que la suspensión es motivada por el Contratista
y/o proveedor.
2.5.38.
El Contratista y/o proveedor en caso de realizar instalaciones eléctricas provisionales en
general, deberá rotularlas, habilitar cajas de fusibles según carga, clavijas y cables de uso
rudo, sin parches, deben estar perfectamente sujetas y aterrizadas, no deben obstruir la
circulación de vehículos ni de personas, en caso de que se requiera cruzar calles, deberá
realizarse por el piso, protegiéndolos con cubiertas metálicas o de manera aérea a una
altura no menor de 7.6 metros.
2.5.39.
El Contratista y/o proveedor debe mantener limpia y libre de materiales y equipos toda el
área de la obra o servicios y las adyacentes, almacenando adecuadamente los materiales
de uso continuo, sin que se afecte el avance de la obra.
2.5.40.
El Contratista y/o proveedor debe manejar y almacenar adecuadamente las fuentes
radioactivas, así como todos los productos químicos, reactivos, combustibles, pinturas,
solventes, materiales diversos, entre otros, que se requieran durante la obra o servicios,
designando un lugar específico con áreas cercadas, techadas y sobre superficies
impermeables dotadas de dique contenedor y con cárcamo para captar derrames, con
señalamientos de seguridad, entre otros los rombos de comunicación de riesgos de cada
sustancia, así como un control de acceso y retiro de los productos. En este sitio se debe
contar con las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales considerados como
peligrosos, debiendo estar disponibles para el personal que los maneja.
2.5.41.
El Contratista y/o proveedor debe delimitar con malla de alambre ciclónica todas las
instalaciones provisionales que construya en la Obra o servicios, quedando bajo su
responsabilidad la vigilancia y el resguardo de las mismas.
2.5.42.
El contratista y/o proveedor debe instalar un sistema de alumbrado provisional, en caso de
requerirse la realización de actividades nocturnas.
2.5.43.
El Contratista y/o proveedor, deberá proveer radios, en caso de requerir comunicación entre
su personal, los cuales estarán sujetos a aprobación por la Residencia de Obra en función
de sus características y áreas donde se pretenden emplear, debido a que en el área de la
Obra o servicios no está permitido el uso de teléfonos celulares.
45
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2.5.44.
El Contratista y/o proveedor debe contratar personal físicamente apto para desarrollar las
actividades propias del puesto a ocupar y deberá evaluar su estado general de salud
mediante exámenes médicos antes de su contratación (examen de nuevo ingreso).
2.5.45.
El Contratista y/o proveedor debe instalar y equipar un Consultorio Médico, que deberá
permanecer desde el inicio de la Obra hasta el final de las pruebas de comportamiento,
mismo que estará ubicado en forma estratégica dentro del área de construcción y debe
contar con baño y tarja con agua corriente, agua purificada, mobiliario, equipo y material
necesario para la auscultación y atención de primeros auxilios a los trabajadores, así como
botiquines portátiles estratégicamente distribuidos, (el contenido y localización deberá
acordarse con el personal de Seguridad de la Residencia de Obra), así como, el personal
mínimo necesario para dar atención a curaciones y urgencias, que debe incluir, sin ser
limitativo:
a)
b)
c)
Un medico titulado.
Una enfermera titulada con experiencia en urgencias medicas y,
Un paramédico con experiencia en técnicas de levantamiento de lesionados.
2.5.46.
Siendo responsabilidad del Contratista y/o proveedor la afiliación de todos sus trabajadores
al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir la atención médica especializada que se
llegara a requerir a juicio del médico, quien decidirá, en caso necesario, su traslado al
hospital del IMSS o de alguna Institución Médica que preste servicio al Contratista y/o
proveedor.
2.5.47.
El médico debe asentar en una bitácora de servicios médicos, toda circunstancia y/o
acontecimiento relacionado con la atención médica brindada al personal del Contratista y/o
proveedor y sus Subcontratistas, particularmente lo referente a enfermedades, accidentes o
lesiones de trabajo y presentar un reporte mensual a la Residencia de Obra. Dicha bitácora
deberá estar siempre disponible para el personal de seguridad de la Residencia de Obra.
2.5.48.
El Contratista y/o proveedor debe cumplir con todos los puntos indicados en la NOM-015STPS-2001, independientemente de lo señalado en el 5.10 de la misma, para todas
aquellas actividades a desarrollar, donde exista exposición de los trabajadores a
condiciones térmicas, provocadas por fuentes que generen que la temperatura corporal de
los trabajadores sea superior a 38° C.
2.5.49.
El Contratista y/o proveedor debe controlar que su personal ingrese a la obra o al área de
servicio en buenas condiciones de salud, con mayor énfasis para los operadores de grúas y
equipo de izaje, así como el que labora en altura, espacios confinados y equipos
energizados, quienes deberán ser evaluados diariamente por el servicio médico del
Contratista.
2.5.50.
El Contratista y/o proveedor debe instalar y mantener hasta el final de la obra, lavamanos y
sanitarios portátiles para el personal masculino y femenino en forma independiente, los
cuales deben ubicarse estratégicamente en el área de construcción, considerando 1
sanitario por cada 20 personas y asignar personal a tiempo completo para que los
mantenga limpios, independientemente del servicio que preste la compañía sanitaria. Los
sanitarios deben contar con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos que
deben ser retirados con frecuencia de dos veces por jornada; el Contratista y/o proveedor
debe verificar la disposición final de acuerdo a la legislación municipal.
2.5.51.
El Contratista y/o proveedor deberá instalar fosas sépticas para captar las descargas del
drenaje sanitario de las oficinas y otras instalaciones temporales, mismas que deberán
limpiarse periódicamente y ser retiradas al final de la obra o servicios.
2.5.52.
El Contratista y/o proveedor debe suministrar agua purificada con hielo en depósitos limpios
y cubiertos para todo el personal, y verificar su calidad periódicamente, mediante análisis
bacteriológicos, las muestras deberán ser tomadas de los depósitos donde tomen agua los
trabajadores. La cantidad de agua dependerá de la fuerza de trabajo con que se cuente
para la realización de las Obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros por persona
por jornada de trabajo.
46
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2.6.
2.5.53.
El Contratista y/o proveedor debe construir en el área asignada para construcción y oficinas
temporales, en el lugar que PEMEX le indique, comedores techados y con piso de concreto,
equipados con sillas, mesas, alumbrado, lavamanos y tarja con agua corriente con
descarga al drenaje sanitario, instalaciones eléctricas, contenedores herméticos para la
basura identificados con letreros y colores distintos, de tal manera que todo el personal de
campo consuma sus alimentos en ésta área, misma que debe mantenerse limpia, donde no
se debe fumar, ni utilizar hornillas de cualquier tipo ni encender fuego. En los contenedores
herméticos, recolectar los materiales orgánicos e inorgánicos de desecho, por separado,
mismos que deben ubicarse fuera del área de preparación de alimentos y en lugares
accesibles; así mismo retirar diariamente la basura de estos recipientes, trasladarla y
depositarla en el sitio que indique la autoridad municipal. Los contenedores deben lavarse y
desinfectarse diariamente después de ser retirada la basura.
2.5.54.
El contratista y/o proveedor debe cumplir con requerimientos de la normatividad, respecto a
los tiempos de exposición del personal que opere equipos que transmitan vibraciones,
como son rotomartillos, compactadores, entre otros.
Protección ambiental.
2.6.1.
El Contratista y/o proveedor debe cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas, relativas a la contaminación por ruido.
2.6.2.
El Contratista y/o proveedor debe utilizar en las diferentes etapas de la Obra, equipo y
maquinaria en óptimas condiciones de operación; referente a vehículos automotores, están
sujetos a cumplir con los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes,
provenientes del escape.
2.6.3.
El Contratista y/o proveedor debe cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas
respecto a la descarga de las aguas residuales que se generen en cualquier etapa de la obra
o del servicio, incluyendo las utilizadas en pruebas hidrostáticas, de inundación y durante el
lavado de maquinaria y equipo.
2.6.4.
El Contratista y/o proveedor debe manejar los residuos que él genere durante cualquier etapa
de la Obra o servicios de acuerdo a lo establecido en la legislación y normas
correspondientes y demás ordenamientos aplicables, debiendo asentar en una bitácora de
residuos peligrosos dicho manejo, desde su generación hasta el destino final de los mismos,
obedeciendo en todo momento lo estipulado en el procedimiento PAMB-066 de la RIAMA. Así
mismo debe realizar los trámites ante la SEMARNAT, sobre el manejo que tendrán dichos
residuos y entregar a PEMEX los manifiestos correspondientes cuando aplique.
2.6.5.
El Contratista y/o proveedor debe acondicionar el sitio en donde se efectuarán reparaciones
y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo de manera que quede debidamente
impermeabilizado y equipado para la recolección de grasas y lubricantes de desecho, los
cuales deben ser entregados para su reciclaje a empresas debidamente autorizadas. En
tanto no se cuente con un taller debidamente equipado, las reparaciones y/o el
mantenimiento deben ser realizados en sitios autorizados, provistos con la infraestructura
para el desarrollo de estas actividades, sin riesgo de contaminar el ambiente.
2.6.6.
El Contratista y/o proveedor debe delimitar el área a desmontar para la realización de la obra
o servicios, prohibiendo la eliminación de vegetación fuera del área autorizada para el
desarrollo del proyecto y disponer del material producto del desmonte en el sitio que indique
el Residente de Obra en caso de que el sitio se encuentre dentro del predio del Centro de
trabajo y en caso de que el sitio se encuentre fuera, el material debe disponerse donde
establezca la autoridad local competente, para evitar la acumulación de material inflamable.
2.6.7.
El Contratista y/o proveedor debido al tipo y a la ubicación de la obra o servicios, además de
cumplir con las disposiciones establecidas en el presente documento, debe dar cumplimiento
a las disposiciones emitidas por la autoridad ambiental, derivada de acciones de inspección,
auditoría o seguimiento a trámites inherentes al Proyecto, además de resarcir los daños a
terceros causados por incumplimiento de estas normas y/o actividades que son
responsabilidad del contratista y/o proveedor, deberá remediarlos a su costo.
47
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-1
LISTA DE VERIFICACIÓN.
SRM-4819-01
SRM-4819
Procedimiento a verificar:
COMPAÑÍA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FECHA.
PUNTOS VERIFICADOS::
¿Se cuenta con el Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental?
¿Se cuenta con el Programa de Capacitación de Personal y registros de cumplimiento?
¿Se cuenta con una relación de equipos contra incendio para la obra o servicios indicando capacidad,
tipo, fecha de recarga y programa de inspección?
¿Se cuenta con un Registro del suministro y dotación de equipo de protección personal?
¿Se cuenta con originales o copias de los Permisos de Trabajo realizados?
¿Se cuenta con copia de los permisos para el tránsito de equipo pesado en el interior del Centro de
Trabajo?
¿Se tiene un control de acceso y retiro del almacén de cilindros de gases comprimidos?
¿Se tiene un control de acceso y retiro de productos del almacén de materiales peligrosos?
¿Se tiene un control de ingresos y salidas del almacén de Residuos Peligrosos (Bitácora)?.
¿Se cuenta con una relación de parque vehicular, pólizas de seguros de vehículos y copia de licencias
expedidas por la SCT para operadores de vehículos de transporte de materiales y residuos
peligrosos?
¿Se cuenta con reportes de incidentes y accidentes que ocurran durante el desarrollo de la obra o
servicios, Análisis de Causa Raíz, Informes de Investigación y Análisis de los mismos, Informes de
Seguimiento de Recomendaciones derivadas de los Análisis?
¿Se cuenta con reporte de Indicadores de Accidentabilidad del Contratista?
¿Se cuenta con el registro de cumplimiento de su “Programa de Verificación Documentada”? Reportes
y estadísticas de seguimiento de acciones tomadas para el cierre de las mismas.
¿Se cuenta con un programa de Auditorías Internas al sistema de administración de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Protección Ambiental e informes de cumplimiento de las de acciones realizadas para
la atención de desviaciones?
¿Se cuenta con resultados de las Evaluaciones y Auditorías Externas de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Protección Ambiental realizadas por PEMEX al Contratista y/o proveedor y los reportes de
cumplimiento de recomendaciones?
¿Se cuenta con oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT y registro de cumplimiento de los términos
y condicionantes aplicables a la ejecución de la obra o servicios?
¿Se cuenta con copia de los certificados de verificación de emisión de contaminantes de los vehículos
automotores sujetos a cumplimiento y que sean utilizados en la obra o servicios en caso de que
aplique?
¿Se cuenta con constancia de Registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos y
Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos Enviados a Tratamiento y/o
Disposición Final, Reporte Semestral de Residuos Peligrosos Enviados para Tratamiento y/o
Disposición Final, cuando aplique?
¿Se cuenta con un Plan de respuesta a Emergencias de la Obra?
¿Se cuenta con un Atlas de Riesgo del Proyecto?
Verificó
Nombre y firma:
Fecha:
48
SI
NO
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-2
PROGRAMA DE AUDITORIAS SSPA A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
SRM-4819-02
PROGRAMA DE AUDITORIAS AL DESEMPEÑO E SSPA
DE COTRATISTAS Y PROVEEDORES DE LA RIAMA
REFIACIO
2011
2012
AÑO
2013
2014
2015
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
P
R
NOTA: TODAS LAS COMPAÑÍAS CONTRATISTAS O PROVEEDORES QUE TRABAJEN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA RIAMA SERÁN AUDITADOS EN
EL DESEMPEÑO EN SSPA DE ACUERDO AL PRESENTE PROGRAMA, EN CONTRATOS DE POCA DURACIÓN EL MOMENTO DE APLICAR LA AUDITORIA DE
LOS REQUISITOS EN SSPA QUE DEBE CUMPLIR LA CONTRATISTA O PROVEEDOR QUEDARÁ A CRITERIO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO O
RESIDENTE DE OBRA.
PROPONE
APRUEBA
AUTORIZA
ADMON. SEGURIDAD CONTRATISTAS.
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y
RESIDENCIA DE OBRA
SUPTE. DE REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES
LUGAR Y FECHA:
49
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-3
Atención a Observaciones de Auditorías Efectivas con FS3
SRM-4819-03
Administración de Seguridad Contratistas RIAMA
SSPA
Compañía:
Contrato:
Coordinador de Seguridad Responsable:
(Nombre y Firma)
Fecha:
VERIFICAR
HACER
Descripción de la observación de la Auditoría
Efectiva con FS3 (Incluir el número de Folio).
ACTUAR
Método
Quién
Fecha
Compromiso
% Avance
Sólo si no se cumplio el
objetivo
Qué se hará para corregir?
Vo.Bo. Supervisor del Contrato de PEMEX
Nombre y Firma
50
Supte. De Construcción Compañía.
Nombre y Firma
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-4
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
SRM-4819-04
Nombre del evaluado:
Departamento:
Calificación:
Fecha:
Título del documento evaluado:
PREGUNTAS:
Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una cruz la opción correcta.
¿De quién es responsabilidad efectuar el Atlas de riesgo del proyecto?
C De la Compañía
A Del Residente de Obra
B Del Supervisor de Obra
Contratista en coordinación
con la Residencia de Obra
1. ¿Quién debe impartir la plática de Inducción en materia de SSPA al personal contratista?
A La Contratista
B La Residencia de Obra
C Capacitación y Desarrollo
2. ¿Quién debe implementar la Reunión inicio de Jornada en un proyecto?
A La Contratista
B La Residencia de Obra
C Capacitación y Desarrollo
3. ¿Quién debe programar e informar a los supervisores de la Residencia de Obra con al menos 3 días
de anticipación de sus trabajos de alto riesgo?
A
La Contratista
B Operación
C La Residencia de Obra
4. ¿Quién debe suministrar a su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) necesario?
A La Contratista
B
Pemex
C La Residencia de Obra
5. ¿Debe el Contratista contar con un organigrama de todo el personal de seguridad que participe en la
obra o servicios?
A
Si
B
No
C No Siempre
CIERTO O FALSO
6. La residencia de obra debe ejecutar auditorías para verificar el desempeño en SSPA
de las compañías contratistas o proveedores.
7. Para el caso del Responsable de SSPA, por ningún motivo podrá fungir como
Responsable el Superintendente de Construcción del Contratista.
8. Tanto el Responsable, como los Supervisores de SSPA deben ser del propio
contratista, independientemente de que parte de la obra o servicios sean
subcontratados.
9. El Contratista debe elaborar y presentar a PEMEX y difundir a todo su personal el
Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con la
descripción de sus objetivos generales y metas
10. El Contratista debe proporcionar identificación con fotografía a todo su personal y de
sus subcontratistas
Aplicó cuestionario:
51
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-5
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS DE RIAMA
CON QUE DEBE CONTAR LA CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR, LOS MISMOS SERÁN
SUMINISTRADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO O RESIDENTE DE OBRA COMO
COPIA NO CONTROLADA EN MEDIO ELECTRÓNICO. ESTOS PROCEDIMIENTOS SON DE
USO OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR AL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES DE LA RIAMA.
PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.
No. DE DOCUMENTO
Trámite de pases de acceso de personal y vehículos de compañías.
Control de acceso a las áreas de proceso.
Autorización de trabajos en instalaciones industriales de la RIAMA.
Patrullaje de Seguridad.
Protocolo de Seguridad para el inicio de obras por compañías contratistas.
Determinar los Indicadores de Accidentabilidad de Compañías Contratistas al servicio de
la R.I.A.M.A.
Análisis de seguridad del trabajo (AST).
Actividades de seguridad en la reunión de inicio de jornada.
Guía técnica para la investigación y análisis de causas raíz.
Realización de trabajos en altura.
Autorizar, supervisar y ejecutar trabajos en forma segura, en espacios confinados.
Trabajos de corte y soldadura.
Trabajos de Excavación.
Instalación y uso de barreras de seguridad.
Etiqueta, candado, despeje y prueba.
Armado y Desarmado de Andamios.
Apertura y Cierre de Bridas y Conexiones en Líneas y Equipos.
Libranzas de Circuitos Eléctricos.
Guía de seguridad para realizar trabajos en Caliente.
Manual de procedimientos de salud ocupacional segunda parte higiene industrial (Guía
Atlas de Riesgo).
Procedimiento para proporcionar protección contraincendio a los trabajos de corte y
soldadura en las áreas de proceso.
Procedimiento para utilizar el equipo de respiración autónomo (ERA).
Uso de purificador con línea de aire.
Identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y
servicios en la RIAMA.
Identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables a los aspectos
ambientales identificados.
Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales.
Procedimiento para reporte de una contingencia ambiental.
Manejo y disposición de residuos peligrosos y residuos de manejo especial.
Entrega de desechos industriales al C.A.D.I. SUCAP.
Plan de Respuesta a Emergencias (RIAMA).
Anexos PRE RIAMA.
Plano de Atlas de Riesgos a la Salud.
Diagrama general de bloques de la RIAMA.
Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos a la Seguridad y a
la Salud, del Depto. De Supervisión y Residencia de obra de la RIAMA.
Registro de Difusión y Asistencia.
Control de contratistas y proveedores en materia de seguridad, salud en el trabajo y
protección ambiental.
Reglamento de seguridad, salud en el trabajo y Protección ambiental para contratistas y
proveedores.
Anexos en Microsoft Word de procedimiento SRM-4819
DV-1259
UGP-2647
UGP-4684
USIPA-4108
USIPA-4145
52
USIPA-4176
300-40800-PSIA-054
USIPA-3514
800/16000/DCO/GT/043/07
300-40800-PSIA-045
300-40800-PSIA-049
300-40800-PSIA-048
300-40800-PSIA-047
300-40800-PSIA-046
300-40800-PSIA-050
300-40800-PSIA-052
300-40800-PSIA-051
300-40800-PSIA-053
DG-SASIPA-SI-02515
DG-SASIPA-SO-11020
PYC-0141
PYC-138
PYC-119
SGA-4.3.1
SGA-4.3.2
SGA-4.3.3
PAMB-4110
PAMB-066
DSGAP-4574
PRE
Anexos PRE
RS-10830
RS-10831
SASST-4.3.1-01
SIA-4500-02
SRM-4819
DG-SASIPA-SI-8200
Anexos
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-6
FORMATO DE ATLAS DE RIESGO DEL PROYECTO
EL CONTRATISTA O PROVEEDOR DEBE APEGARSE A ESTE FORMATO PARA
DESARROLLAR EL ATLAS DE RIESGO DEL PROYECTO, EL CUAL ES DE CARÁCTER
OBLIGATORIO.
SRM-4819-06
NONBRE DE LA OBRA O CONTRATO:
ESTA INFORMACIÓN DEBE SER DIFUNDIDA EN TODO EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR
1.-RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA.
4.-AREA Y PLANTA EN DONDE SE EJECUTARÁ EL
CONTRATO.
2.-CONTRATO NÚMERO.
5.- HORARIO DE TRABAJO.
5a.-DIURNO.
5b.-NOCTURNO.
6.- MANO DE OBRA CONTRATADA.
6a.-DIURNA.
6b.-NOCTURNA.
3.-VIGENCIA DEL CONTRATO.
3a.- INICIO
3b.- TERMINO
7.- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O
TÉCNICO CONTRATADO.
8.- COORDINADOR SSPA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR (NOMBRE Y FIRMA).
9a.-1ER SUPERVISOR SSPA.
9.- SUPERVISORES SSPA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR (NOMBRES Y FIRMAS).
9b.-2DO SUPERVISOR SSPA.
9c.-3ER SUPERVISOR SSPA.
9d.-4TO SUPERVISOR SSPA.
10.- RIESGOS INHERENTES A LAS INSTALACIONES (ESTA SECCIÓN DEBERÁ SER LLENADA CON AYUDA DEL RESPONSABLE DE
OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES), INCLUIR EN LA SECCIÓN 12 LOS FACTORES DE RIESGO DE LA ZONA DE TRABAJO IDENTIFICADOS
EN EL PLANO RS-10830.
10.1.- LA PLANTA O INSTALACIONES DONDE SE EJECUTÁRÁN LOS TRABAJOS PROCESA, ALMACENA Y/O MANEJA SI
NO
GASES Y/O LÍQUIDOS INFLAMABLES.
10.1a.- EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR PUEDE ESTAR EN CONTACTO CON ESTOS PRODUCTOS AL SI
NO
DESARROLLAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE CONTRATADO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12
TODOS LOS AGENTES DE RIESGO QUE APLIQUEN).
10.2.- LA PLANTA O INSTALACIONES DONDE SE EJECUTÁRÁN LOS TRABAJOS MANEJA PRODUCTOS TOXICOS Y/O SI
NO
CORROSIVOS.
10.2a.- EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR PUEDE ESTAR EN CONTACTO CON ESTOS PRODUCTOS AL SI
NO
DESARROLLAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE CONTRATADO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12
TODOS LOS AGENTE DE RIESGO QUE APLIQUEN).
10.3.- EXISTEN EN LA PLANTA O INSTALACIONES DONDE SE EJECUTÁRÁN LOS TRABAJOS EQUIPOS QUE MANEJEN SI
NO
ALTAS PRESIONES Y/O TEMPERATURAS.
10.3a.- EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR PUEDE RESULTAR AFECTADO POR ESTOS EQUIPOS EN EL SI
NO
DESARROLLO DEL TRABAJO PARA LO QUE FUE CONTRATADO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12
TODOS LOS AGENTE DE RIESGO QUE APLIQUEN).
11.- RIESGOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12 TODOS LOS AGENTES DE
RIESGO QUE APLIQUEN), INCLUIR TAMBIÉN LOS AGENTES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL SASST-4.3.1-01 DEL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA QUE APLIQUEN.
11.1a.- LOS TRABAJADORES AL EJECUTAR SU TRABAJO PUEDEN QUEDAR EXPUESTOS A RESIDUOS DAÑINOS PARA SI
NO
LA SALUD.
11.1b.- LOS TRABAJADORES UTILIZARÁN ALGÚN PRODUCTO QUÍMICO U OTRO TIPO DE MATERIAL PARA PODER SI
NO
DESEMPEÑAR SU TRABAJO QUE PUEDA SER NOSIVO PARA SU SALUD.
11.1c.- LOS TRABAJADORES AL EJECUTAR SU TRABAJO UTILIZARAN MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA DE SI
NO
DÍFICIL MANEJO.
12.- AGENTES DE RIESGO A LA SALUD (SI EXISTEN MÁS AGENTES DE RIESGO A LA SALUD DE LA MISMA CATEGORÍA, SE AMPLIARÁ EL
ESPACIO DISPONIBLE, AGREGANDO LOS NUMERALES NECESARIOS DE TAL MANERA QUE QUEDEN TODOS Y CADA UNO DE LOS
DETECTADOS).
12.1.- AGENTES FÍSICOS (RUIDO, VIBRACIONES, TEMPERATURAS ELEVADAS O ABATIDAS, HUMEDAD DEL AIRE, PRESIÓN ATMOSFÉRICA
ANORMAL, RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES).
12.1a.-LISTADO DE LOS AGENTES FÍSICOS ENCONTRADOS.
12.1b.-UBICACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN.
12.1c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-
CONT. ANEXO SSPA-6
53
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
12.2.- AGENTES QUÍMICOS (SÓLIDOS: POLVOS Y HUMOS ; LÍQUIDOS: ROCÍOS Y NEBLINAS ; GASES: VAPORES Y GASES PROPIAMENTE
DICHOS; MANEJO DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS).
12.2a.-LISTADO DE LOS AGENTES QUÍMICOS ENCONTRADOS.
12.2b.-UBICACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN.
12.2c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.12.3.- AGENTES BIOLÓGICOS (BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, OTROS MICROORGANISMOS E INSECTOS).
12.3a.-LISTADO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS ENCONTRADOS.
12.3b.-UBICACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN.
12.3c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.3.12.4.- AGENTES PSICOSOCIALES (CLIMA DE TENSIÓN LABORAL, ROTACIÓN CONTINUA DE HORARIOS).
12.4a.-LISTADO DE LOS AGENTES PSICOSOCIALES
ENCONTRADOS.
12.4b.-ORIGINADOS POR.
12.4c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.12.5.- AGENTES ERGONÓMICOS (PRESENTES EN HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL).
12.5a.-LISTADO DE LOS AGENTES ERGONÓMICOS
ENCONTRADOS.
12.5b.-ORIGINADOS POR.
12.5c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.13.- ESCENERIOS DE EMERGENCIA (EL RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR DEL CONTRATO PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA LA
SECCIÓN 1. DE DATOS GENERALES DEL ESCENARIO DE RIESGO Y EL PLANO CON LA RUTA DE EVACUACIÓN DE LA PLANTA DONDE SE
EJECUTARÁN LOS TRABAJOS).
13.1.-DE LA PLANTA O INTALACIONES EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL TRABAJO (EN CASO DE PARO TOTAL DE LA PLANTA POR
REHABILITACIÓN PROGRAMADA NO APLICA).
13.1a.- NÚMERO DE ESCENARIO.
13.1b.- DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO.
1.2.3.4.5.6.7.13.2.- DE LA PLANTA O INSTALACIONES ALEDAÑAS AL SITIO EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.
13.1a.- NÚMERO DE ESCENARIO.
13.1b.- DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO.
1.2.3.4.5.6.7.-
CONT. ANEXO SSPA-6
54
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
14.- PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS O QUE SALVAN VIDAS QUE SE UTILIZARÁN EN LA OBRA O CONTRATO.
SI NO
SI
14a.- TRABAJOS EN ALTURA (PROCEDIMIENTO APLICABLE:
14f.- ETIQUETA, CANDADO, DESPEJE Y PRUEBA
300-40800-PSIA-044).
(BLOQUEO) (PROCEDIMIENTO APLICABLE:
300-40800-PSIA-040).
14b.ESPACIOS
CONFINADOS
(PROCEDIMIENTO
14g.- ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS
APLICABLE: 300-40800-PSIA-049).
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA042).
14c.- TRABAJOS DE CORTE Y
SOLDADURA
14h.- APERTURA Y CIERRE DE BRIDAS Y
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA-048).
CONEXIONES EN LÍNEAS Y EQUIPOS
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA041).
14d.- TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (PROCEDIMIENTO
14i.- LIBRANZAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
APLICABLE: 300-40800-PSIA-047).
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA043).
14e.- INSTALACIÓN Y USO DE BARRERAS DE SEGURIDAD
14j.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA-046).
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: PAMB-066).
15.- UBICACIÓN DE LA REGADERA DE SEGURIDAD. (IDENTIFICAR
16.- IDENTIFICAR EXTINTORES EN PLANO DE PLANTA.
TAMBIÉN EN PLANO DE PLANTA).
17.- SUPTE. DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA O REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR (NOMBRE Y FIRMA).
NO
18.- RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR DEL CONTRATO (NOMBRE Y FIRMA).
19.- JEFE DE ÁREA DE OPERACIÓN (NOMBRE Y FIRMA).
!
20.- NOTA IMPORTANTE: ESTE ATLAS DE RIESGO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO POR LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE SUBSTANCIAS
QUÍMICAS (HDSS) DE CADA PRODUCTO MENCIONADO EN EL ANÁLISIS, EL PLANO RS-10830, EL FORMATO SASST-4.3.1-01 DEL DEPTO.
DE SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA CON EL CONTROL ESPECIFICADO EN EL PUNTO 9 NUEVE DEL DOCUMENTO, ASÍ COMO DE UN
PLANO DE LA PLANTA, EN DONDE SE MARQUEN LAS UBICACIONES REFERIDAS, SI NO ESTÁ ACOMPAÑADO POR ESTOS REQUISITOS EL
ATLAS DE RIESGO PIERDE SU VALIDEZ.
TANTO LAS HDSS, LOS ESCENARIOS DE RIESGO QUE APLIQUEN DE LOS 108 ESTABLECIDOS, COMO EL PLANO DE LA PLANTA DEBERÁ
SER PROPORCIONADO POR EL RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR DEL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN SIRIAMA EN LAS
SIGUIENTES RUTAS:
HDSS: SIRIAMA/UNIDADES/USIPA/HOJAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
108 ESCENARIOS: SIRIAMA/PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA (SITIO PRE)/ESCENARIOS DE EMERGENCIA.
PLANOS: SIRIAMA/SISTEMAS/SUPTCIA. MANTTO/CONTROL DE PLANOS Y DIBUJOS.
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL ATLAS DE RIESGO PUEDE ESTAR VARIANDO CONFORME AL DESARROLLO DEL CONTRATO, YA QUE PUEDEN TENDER A CAMBIAR LAS
CONDICIONES EN QUE FUE HECHO EL ANÁLISIS INICIAL, POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE SSPA DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR MANTENERLO
ACTUALIZADO, VERIFICANDO LA VIGENCIA DE LA APLICABILIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGO DETECTADOS Y/O INCLUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE PUEDAN
GENERAR O DETECTAR EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBERÁ SER CONSIENTE QUE DE NO REALIZAR UN ADEACUADO ANÁLISIS PARA EL CORRECTO LLENADO DE ESTE FORMATO DE ATLAS DE
RIESGO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO, PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE SU PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE RIAMA. SI PEMEX DETECTA UNA
DESVIACIÓN EN EL LLENADO DE ESTE FORMATO A CONSECUENCIA DE UN MAL ANÁLISIS DERIVADO DE LA FALTA DE COMPROMISO HACIA LA SEGURIDAD POR PARTE DE LA
CONTRATISTA O PROVEEDOR, PEMEX SE RESERVA EL DERECHO DE INTERRUMPIR LOS TRABAJOS POR RAZONES DE SEGURIDAD, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA Y/O
PROVEEDOR NO PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERARÁ QUE LA SUSPENSIÓN ES
MOTIVADA POR EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR.
Página 3 de 3
ATLAS DE RIESGO CONTRATO No.
55
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-7
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PRE-O
1.
OBJETIVO
Establecer una guía metodológica para la elaboración de un Plan Respuesta a Emergencias de la obra PRE-O.
Orientada a identificar el potencial de incidentes o situaciones de emergencia, y poder determinar la respuesta y
control ante ellos. Los objetivos específicos de este procedimiento son:
a)
b)
c)
d)
2.
Minimizar las pérdidas con daño a las Instalaciones de RIAMA y lesiones a los trabajadores de la
contratista.
Prevenir y responder ante situaciones de emergencia, incluidas también especialmente donde exista la
potencialidad de generar impactos significativos al Medio ambiente.
Otorgar una adecuada atención de primeros auxilios a los lesionados.
Proveer los recursos necesarios para asegurar la efectividad del Plan.
ALCANCE
2.1. Este procedimiento es para uso exclusivo de contratos de Obra Pública, y únicamente se utilizará en
contratos de suministro, cuando se especifique en el mismo que incluye la instalación y puesta en marcha
de los bienes a suministrar. Este procedimiento aplica a todo el personal de la Contratista y sus
subcontratistas.
3.
DEFINICIONES
3.1. Brigadas: Son los grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias, mismos que serán
responsables de combatirlas de manera preventiva o ante la eventualidad de un alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre, dentro de la obra y dentro de los alcances establecidos en el PRE-O, y cuya función
está orientada a salvaguardar a las personas y las Instalaciones de la RIAMA.
3.2. Emergencia: Es cualquier situación que pueda colocar en peligro al personal, propiedad de la RIAMA o
medioambiente, tales como:
a) Derrame productos químicos.
b) Ruptura de las líneas de proceso.
c)
Explosiones.
d) Incendios.
e) Accidente vehiculares.
f)
Daños a maquinarias y equipos.
g) Intoxicaciones.
h) Contaminación.
i)
Terremotos u otros desastres naturales.
j)
Escapes de gas.
k)
Corte de suministros.
l)
Cualquier otro incidente que pueda afectar seriamente al personal, instalaciones de la RIAMA y
medio ambiente.
m) Accidentes de trabajo con lesiones a personas.
3.3. Estaciones de emergencia: Punto estratégico de la obra, en el cual se encuentran ubicados todos aquellos
elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia tales como, extintor, camilla, botiquín, collar
cervical, alta voz, entre otros.
3.4. Evacuación: Abandono masivo de una obra, edificio, local, recinto u otro, ante una emergencia.
3.5. Plan de evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e integridad
física de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento a través y hasta
lugares de menor riesgo.
3.6. Plan de Respuesta a Emergencia: Es un plan operacional, respaldado con recursos humanos y materiales
necesarios para controlar situaciones de emergencia y proteger a los trabajadores, personas en general,
instalaciones de la RIAMA, medio ambiente, de la acción de dichos eventos. Deberá ser preciso y bien
56
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
definido, siempre actualizado para su aplicación oportuna y eficaz ante las eventualidades definidas en la
Obra.
3.7. PRE-O: Plan de Respuesta a Emergencias de la Obra.
3.8.
4.
Punto de encuentro: Zona identificada y delimitada destinada para la ubicación segura del personal en
caso de emergencia.
RESPONSABILIDADES
4.1. Responsabilidades de la RIAMA.
4.1.1. Entregar a la contratista el PRE de la RIAMA junto con todos sus anexos, así como los escenarios de
emergencia de la planta en donde se desarrollarán los trabajos contratados y de las Instalaciones
aledañas, información que es necesaria para la Contratista para el conocimiento de los planes de
emergencia establecidos en la RIAMA.
4.2. Responsabilidades de la Contratista.
4.2.1. Del Superintendente de Construcción.
Asegurarse de la realización e implementación del PRE-O del contrato objeto de los trabajos a
realizarse en las instalaciones de la RIAMA.
Es responsable de exigir y entregar los recursos para el cumplimiento y aplicación de este
procedimiento.
4.2.2. Del responsable de SSPA de la Contratista.
Elaborar, difundir e implementar el PRE-O:
a) Identificar las emergencias potenciales que se puedan desarrollar al ejecutar los trabajos objeto
del contrato, incluir las que se pudieran suscitar al realizar actividades que implique la ejecución
de procedimientos críticos como son los diez establecidos por Pemex Refinación que salvan
vidas. Identificar e incluir también las emergencias por impactos ambientales eventuales que se
pudieran presentar a raíz de la obra.
b) Establecer un Plan de Emergencia y preparar una respuesta apropiada ante la emergencia.
c) Establecer la metodología de operación, dirección y control a aplicar durante una emergencia.
d) Establecer el manejo apropiado de los recursos necesarios en la emergencia.
e) Establecer, describir y disponer las medidas de protección y procedimiento de evacuación.
f) Efectuar evaluaciones y revisiones periódicas de los planes de emergencia.
g) Implementar acciones para prevenir que las emergencias potenciales y los impactos ambientales
identificados ocurran y para minimizar cualquier impacto ambiental.
h) Probar la adecuación de los procedimientos y planes de preparación y Respuesta a una
emergencia realizando simulacros de acuerdo a lo determinado por la Obra.
i) Corregir los procedimientos y planes de preparación y Respuesta a una emergencia.
j) Comunicar al personal cualquier cambio en los procedimientos y planes de preparación y
Respuesta a una emergencia.
k) Determinar la necesidad de Respuesta a una emergencia.
l) Establecer las comunicaciones internas y externas conforme la emergencia lo requiera.
m) Revisar los procedimientos de preparación y Respuesta a una emergencia después que ocurra y
se mitigue la situación de emergencia.
n) Realizar pruebas para medir la eficacia del procedimiento de preparación y Respuesta a
emergencia.
o) Coordinar la capacitación interna y externa sobre cursos de primeros auxilios, manejo de
extintores; psicología de la emergencia y otros temas relacionados con el plan de emergencia,
dejando registro escrito de esta actividad.
4.2.3. Del (os) supervisor (es) de seguridad.
a) Liderar en todo momento a la brigada de emergencia de la contratista.
b) Publicar teléfonos de emergencia en todos los lugares de afluencia de trabajadores de la
contratista (diario mural, comedores, etc.).
c) Verificar al momento de la recepción, que cada extintor cuente con su respectivo certificado de
control otorgado por un organismo certificador acreditado.
d) Entregar a los integrantes de la brigada de emergencias el distintivo que los identifique como
tales.
57
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
4.2.4. De la Brigada de emergencia de la Contratista.
a)
b)
c)
d)
e)
Atender oportunamente las emergencias de la Obra.
Contactar y Coordinar con la RIAMA siempre que se presente una emergencia.
Minimizar o eliminar las pérdidas humanas y materiales ante una emergencia.
Realizar simulacros para enfrentar de mejor manera las situaciones reales de una emergencia.
Instruir a los trabajadores de la contratista y Subcontratos sobre la prevención de emergencias y
como actuar frente a ellas.
f) Definir la comunicación y sistema de alarma a utilizar ante una determinada emergencia.
g) Realizar inspecciones permanentes al equipo necesario para responder a las emergencias
definidas en la obra.
h) Denunciar robos, obstrucciones o daños a los implementos para afrontar las emergencias.
4.2.5. Personal de la Contratista.
a) Cumplir íntegramente las exigencias de este procedimiento.
b) Concurrir a la capacitación del PRE-O.
c) Acatar las disposiciones que emitan el Superintendente de Construcción de la Obra, Encargado
de SSPA, Supervisores de Seguridad o la Brigada de Emergencia.
5.
Desarrollo.
5.1. Al inicio de la Obra el responsable de SSPA procederá a identificar todas aquellas condiciones que puedan
generar una emergencia, y que pudiesen afectar la Obra. Para esto se consideraran como elementos de
entrada los siguientes:
!
5.1.1. Actividades que impliquen la utilización de procedimientos críticos, incluidos los 10 procedimientos
que salvan vidas. Se deberá tener en cuenta para realizar el PRE-O las disposiciones enlistadas
en dichos procedimientos para casos de emergencia.
5.1.2. Sustancias Inflamables que procesa, almacena o maneja las instalaciones en donde se ejecutarán los
trabajos.
5.1.3. PRE de la RIAMA con todos sus anexos.
5.1.4. Impactos ambientales eventuales que se pudieran presentar a raíz de la obra.
5.1.5. Información de accidentes o experiencias previas en el lugar respecto de accidentes, incidentes y
situaciones de emergencia.
5.1.6. Revisión de las emergencias y prácticas de entrenamiento realizadas y/o existentes y sus resultados.
5.2. Evaluación de los eventos
5.2.1. Posteriormente a la identificación, se evaluarán los posibles eventos que sean potenciales de generar
situaciones de emergencia. A continuación, el Responsable de SSPA procederá a confeccionar el
"Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, indicando cuales son las medidas de control
adecuadas, con la finalidad de minimizar los daños en caso de ocurrencia.
5.2.2. Confeccionado el plan: el Superintendente de Construcción de la obra procederá a aprobarlo y
oficializarlo a toda la Obra, suministrando los recursos necesarios para su implementación.
5.3. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias
5.3.1. El Plan debe considerar la forma de abordar, cada una de las emergencias o combinaciones de estas
que se pueden presentar en obra, o sea, debe perfilar las acciones a emprender al momento de que
surjan situaciones de emergencia específicas, debiendo incluir lo siguiente:
a) Identificación de los potenciales accidentes y emergencias.
b) Identificación de la persona que estarán a cargo durante la emergencia, y su reemplazante en
caso de ausencia.
c)
Un detalle de las acciones a realizar por el personal de la contratista, incluidos los
subcontratistas y las actividades de los subcontratistas.
d) Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones específicas durante la
emergencia (personal de primeros auxilios, encargado de prevención de incendios, encargado
de emergencias ambientales, entre otros).
e) Procedimiento de evacuación de la Obra.
f)
Identificación y ubicación de los materiales peligrosos y de los lugares de cuidado.
58
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
g)
h)
Procedimiento para asegurar la comunicación con personal Contra incendio y Brigadas de
emergencia de la RIAMA.
Planos de planta con vías de evacuación.
5.3.2. Además, de acuerdo a las características de cada Plan se hace necesario proporcionar los equipos
de emergencia apropiados, además de ensayar regularmente su capacidad de respuesta mediante
prácticas de entrenamiento.
Algunos ejemplos de estos elementos son:
i)
Sistemas de alarma (alta voz).
j)
Iluminación y energía de emergencia.
k)
Medios de escape.
l)
Refugios, y/o lugares seguros.
m) Interruptores y cortacircuitos críticos.
n) Equipo de combate de incendios.
o) Equipos de primeros auxilios.
p) Medios de comunicación (Equipos intrínsecamente seguros para usarse dentro de las
instalaciones).
q) Estaciones de Emergencia.
5.3.3. Las prácticas de entrenamiento deberían procurar probar la eficacia de las partes más críticas del (de
los) Plan(es), y probar la integridad del proceso de planificación ante la emergencia. Como resultado
de esto, según sea necesario se deben implementar los cambios que se han identificado.
5.4. La implementación del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias deberá considerar, aquellos
elementos asociados a la Obra, que sean considerados por la RIAMA.
5.5. Formación de Brigada de emergencias
5.5.1. El plan de emergencias deberá considerar la constitución, formación y operación de brigadas de
emergencias (cuando estas lo ameriten). Los integrantes de esta organización deberán cumplir los
requisitos mínimos consignados.
a) Ser mayor de 18 años.
b) Saber leer y escribir.
c)
Curso de Brigada de Emergencias que contenga los siguientes temas: primeros auxilios,
Psicología de la emergencia e instrucción práctica en el uso de extintores.
d) Aprobar control escrito.
5.5.2. La contratista deberá contar con las brigadas que a continuación se mencionan:
e) De evacuación;
f)
de primeros auxilios;
g) de prevención y combate de incendios;
h) de comunicación.
5.5.3. De acuerdo a las necesidades de la Obra, las brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los
brigadistas podrán actuar en dos o más especialidades.
5.5.4. Cada una de las brigadas tendrá como mínimo tres integrantes y como máximo siete, y se integrarán
por un jefe de brigada y brigadistas [el (los) Supervisor (es) de Seguridad fungirá (n) siempre como
jefe (s) de la brigada).
5.5.5. Las obras que tengan varias áreas de riesgo, determinarán el número de brigadas que sean
necesarias.
5.5.6. Características de los brigadistas.
a) Vocación de servicio y actitud dinámica;
b) Tener buena salud física y mental;
c)
Con disposición de colaboración;
d) Con don de mando y liderazgo;
e) Con conocimientos previos en la materia;
f)
Con capacidad para la toma de decisiones;
g) Con criterio para resolver problemas;
h) Con responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad;
i)
Estar conscientes de que esta actividad se hace de manera voluntaria;
j)
Estar motivado para el buen desempeño de esta función, que consiste en la salvaguarda de la
vida de las personas.
5.5.7. Funciones generales de los brigadistas.
59
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Coadyuvar a las personas a conservar la calma en caso de emergencia;
Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera;
Difundir entre el personal de la contratista y subcontratista, una cultura de prevención de
emergencias;
Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre o la simple
posibilidad de ellos, así como cuando se realicen simulacros de evacuación;
Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera;
Cooperar con los cuerpos de seguridad de la RIAMA.
5.5.8. Secuencia de Actividades para la Formación de Brigada de Emergencias en Obra.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Se publica la necesidad de formar una brigada de emergencias.
Se abren las postulaciones para formar la brigada de emergencias en obra.
Los voluntarios postulan mediante Formulario de Solicitud de incorporación a la Brigada de
Emergencias.
Se evalúa a los postulantes.
La obra pública los resultados y responde con una aprobación mediante carta tipo "Carta de
Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias".
Paralelamente a las actividades descritas anteriormente, el responsable de SSPA de la
contratista programa y/o coordina los cursos de capacitación.
5.6. Evacuación y abandono.
5.6.1. El plan de emergencias deberá considerar la metodología para la evacuación o abandono, según
corresponda a cada emergencia declarada.
5.6.1.1. Funciones y actividades de la brigada de evacuación.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, lo mismo
que los planos guía. Dicha señalización, incluirá a los extintores, botiquines e hidrantes;
contar con un censo actualizado y permanente del personal;
dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del
coordinador general;
participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales;
ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los grupos
de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en su área
de competencia;
determinar los puntos de reunión;
conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, hasta un
lugar seguro, a través de rutas libres de peligro;
verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres de
obstáculos;
en caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de evacuación
determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún peligro, indicar al
personal las rutas alternas de evacuación;
realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión;
coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso de
una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro;
coordinar las acciones de repliegue, cuando sea necesario.
5.7. Elementos y equipos de emergencia.
5.7.1. El Plan de emergencias deberá considerar los elementos y equipos necesarios para enfrentar las
emergencias.
5.8.
Atención de primeros auxilios
5.8.1. El plan de emergencias deberá establecer y considerar el o los sistemas de atención de primeros
auxilios aplicables a cada Obra.
5.8.1.1. Funciones y actividades de la brigada de primeros auxilios.
60
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
a)
b)
!
c)
d)
e)
f)
contar con un listado de personas que presenten enfermedades crónicas, y tener los
medicamentos específicos para tales casos;
reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e instalar el
puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
en el supuesto de alguna actividad de muy alto riesgo, además de la brigada de
emergencias de la contratista que tiene que estar preparada y en el sitio de
ejecución de la actividad, se puede solicitar el apoyo de la brigada de emergencias
de la RIAMA, la cual apoyará en sitio a los trabajos de la contratista mientras duren
los mismos, con toda la infraestructura necesaria para que los trabajos se efectúen
con seguridad y para atender a los trabajadores de la contratista en caso de una
emergencia, este apoyo deberá de aprobarlo y solicitarlo el Supervisor del Contrato
o Residente de Obra de Pemex Refinación una vez que la contratista le presente el
PRE-O correspondiente. Como un ejemplo de un trabajo de alto riesgo sin ser
limitativo a éste se encuentra el Desnatado de Reactores.
Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor,
en tanto se recibe la ayuda médica especializada;
entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio;
realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que requerirán
mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como reponer estos últimos,
notificándole al jefe de piso;
mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos.
5.9. Comunicación y coordinación.
5.9.1. El plan de emergencias deberá considerar los medios, mecanismos y documentos para coordinar y
comunicar la ocurrencia de emergencias, su desarrollo y resultados, según corresponda.
5.9.1.1. Funciones de la brigada de comunicación.
a)
b)
c)
d)
e)
Contar con los medios de comunicación y números de emergencias de la RIAMA;
hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio de la RIAMA, según el alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre que se presente;
en coordinación con la brigada de primeros auxilios, tomará nota de a donde será remitido
el paciente o pacientes, y realizará la llamada a los parientes del o los lesionados;
recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre que se presente, para informarle a los cuerpos de emergencia de la RIAMA y a la
máxima autoridad de la contratista y las instalaciones de la RIAMA ;
permanecer en el puesto de comunicación a instalarse hasta el último momento, previo
acuerdo con el jefe de brigada (Supervisor de Seguridad de la Contratista), o bien, si
cuenta con aparatos de comunicación portátiles intrínsecamente seguros, los instalará en
el punto de reunión.
5.10. El Plan de respuesta a emergencias, deberá considerar las funciones y actividades de la brigada de
prevención y combate de incendios.
a)
b)
c)
d)
e)
Aplicar el procedimiento de la RIAMA para proporcionar protección contraincendio a los trabajos de
corte y soldadura en las áreas de proceso PYC-0141; así como la Guía de seguridad para realizar
trabajos en Caliente DG-SASIPA-SI-02515;
vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio;
vigilar que no exista acumulación de material inflamable;
vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre obstruido;
conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego;
5.11. Programa de Simulacros de Emergencias en Obras.
5.11.1. Las obras deben realizar una programación de simulacros relacionados con las potenciales
emergencias que se pueden presentar y que fueron identificadas.
5.11.2. Para facilitar la programación y realización de los simulacros, se recomienda que las obras
ejecuten simulacros integrales que consideren en su ejecución más de una situación de emergencia a
la vez.
61
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
6.
REFERENCIAS
6.1. NOM-002-STPS-2000 (En lo referente a Brigadas de Emergencia).
6.2. DG-SASIPA-SI-8200.
7.
ANEXOS
62
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO PRE-O-1
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA OBRA
Empresa:
Nombre de la Obra:
No. Contrato:
Fecha de Presentación de Solicitud:
Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias.
Solicito voluntariamente la incorporación a la Brigada de Emergencias de la
Obra:________________________________________________________________, declarando
conocer claramente las actividades que realizaré como miembro de ésta y los riesgos asociados a
los cuales me veré expuesto en el caso de que se presente alguna situación de emergencia en la
obra.
Datos del Postulante
Apellido Paterno:
Nombres:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Dirección:
Apellido Materno:
No. IMSS:
Estado Civil:
Teléfono:
Escolaridad y/o Especialidad:
Observaciones:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____
POSTULANTE
NOMBRE Y FIRMA
Vo.Bo. RESPONSABLE DE
SSPA DE LA CONTRATISTA.
NONBRE Y FIRMA
63
Vo.Bo. SUPTE.
CONSTRUCCIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO PRE-O-2
CARTA DE ACEPTACIÓN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS.
Fecha: ______________
Estimado Trabajador:
Sr: _________________________________________________________
Agradecidos por su interés de participar en este proceso de selección, le informamos que usted ha sido
seleccionado
para
formar
parte
de
la
Brigada
de
Emergencias
de
la
Obra______________________________, para lo cual informaremos oficialmente la constitución de ésta
a todos los trabajadores de la obra en la Reunión Inicio de Jornada y publicando los resultados de las
postulaciones en los paneles informativos respectivos.
Le solicitamos, por favor acercarse al Departamento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la
Obra, para coordinar la realización de los cursos de capacitación correspondientes y realizar los trámites
administrativos para cerrar el proceso de postulación.
SUPTE. DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DE SSPA DE LA OBRA.
NOMBRE Y FIRMA
64
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO PRE-O-3
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POSIBLES
EMERGENCIAS
CONFECCIÓN DEL PLAN
COORDINACIÓN CON BRIGADA DE EMERGENCIAS
DE LA RIAMA
REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE
PERSONAL
EVALUACIÓN DEL
SIMULACRO.
65
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO PRE-O-4
SECUENCIA DÉ ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN DE LA BRIGADA DE
EMERGENCIAS.
SE PÚBLICA LA NECESIDAD DE FORMAR UNA BRIGADA DE
EMERGENCIAS
SE ABREN LAS POSTULACIONES PARA FORMAR LA BRIGADA DE
EMERGENCIAS
LOS VOLUNTARIOS POSTULAN MEDIANTE
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A
LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
SE EVALÚA A LOS POSTULANTES
LA OBRA DA A CONOCER LOS RESULTADOS
Y RESPONDE CON UNA APROBACIÓN
MEDIANTE “CARTA DE ACEPTACIÓN
POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIA”
66
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO PRE-O-5
FORMATO PARA EFECTUAR EL PRE-O.
a) El PRE-O de la contratista deberá tener el siguiente encabezado en todas las hojas del que
conste el mismo, incluyendo el número de contrato abajo del logotipo de SSPA que se encuentra
en la esquina superior izquierda del encabezado.
Refinería “Ing. Antonio
M. Amor”
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE LA OBRA
PRE-O
ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE
CONTRATISTAS
CONTRATO:
Página 67 de 266
b) En la primer hoja se deberá incluir la siguiente información:
NOMBRÉ DE LA OBRA O CONTRATO:
1.-RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA O NOMBRE DE
LA PERSONA FÍSICA.
4.-AREA Y PLANTA EN DONDE
SE EJECUTARÁ EL
CONTRATO.
5.- HORARIO DE
TRABAJO.
5a.5b.DIURNO. NOCTU
RNO.
2.-CONTRATO
NÚMERO.
6.- MANO DE OBRA
CONTRATADA.
6a.6b.DIURNA. NOCTU
RNA.
3.-VIGENCIA DEL
CONTRATO.
3a.3b.INICIO
TERMINO
7.- PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Y/O TÉCNICO
CONTRATADO.
8.- COORDINADOR SSPA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR (NOMBRE Y FIRMA).
c) Después se incluirá toda la información respectiva de acuerdo a lo estipulado en el desarrollo del
procedimiento para la elaboración del PRE-O, en el mismo orden de los numerales respectivos.
d) Se concluirá el PRE-O con la firma de aprobación del Supte. De Construcción de la contratista, y
el Vo.Bo. del Supervisor del Contrato o Residente de Obra.
SUPTE. DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
NOMBRE Y FIRMA
VO.BO. SUPERVISOR O RESIDENTE DE
OBRA DE PEMEX REFINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
67
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-8
PROGRAMA SSPA
NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA:
ACTIVIDAD
1
Elaboración de políticas de SSPA para el
contrato, análogos a los de Pemex.
Incluye difundirlos y colocarlos como
letrero en una zona visible de la Obra.
2
Definición de Objetivos Generales y metas
de SSPA análogos a los de Pemex.
3
Realizar organigrama de la Obra.
4
Realizar relación de personal contratado
para la realización del contrato, por
puestos y especialidades, anexando la
documentación para acreditar la aptitud
requerida de acuerdo al puesto indicada
en el Anexo SSPA-9.
5
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMISO
OBSERVACIONES
REVISÓ
CUMPLIMIENTO
SUPERVISOR O
RESIDENTE DE
PEMEX
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
Obtener del Supervisor del contrato de
Pemex o Residente de Obra los
procedimientos y documentos del anexo
SSPA-5.
NOMBRE Y
68
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA:
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMISO
OBSERVACIONES
6
Realizar el Atlas de Riesgo del Proyecto
de acuerdo a Anexo SSPA-06 y efectuar
la difusión entre todo el personal
contratado.
7
Colocar en zona estratégica de la obra, el
plano del Atlas de Riesgo de la obra,
mismo que tendrá que incluir todos los
factores de riesgo a la salud detectados.
Se deberá utilizar el mismo código de símbolos
para identificar los riesgos a la salud que se
muestran en el plano SR-10830 del Anexo SSPA06.
8
Realizar PRE-O de acuerdo a Anexo
SSPA-07 y efectuar la difusión entre todo
el personal contratado.
Incluir en el PRE-O los programas de pláticas y
prácticas contraincendio, y los programas de
prácticas de rescate y primeros auxilios.
9
Realizar el manual de procedimientos
aplicables en la obra.
Incluyen todos los listados en el Anexo SSPA-5 y
los propios de la contratista y/o proveedor.
10
Realizar y ejecutar el programa de
capacitación para el personal contratado.
11
Conseguir espacio para
capacitación del personal.
efectuar
REVISÓ
CUMPLIMIENTO
SUPERVISOR O
RESIDENTE DE
PEMEX
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
la
NOMBRE Y
69
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA:
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
12
Entrega de cartilla de capacitación que
cada trabajador debe portar, de acuerdo a
numeral 5.5.11 de procedimiento SRM4819.
13
Entregar gafetes a los trabajadores de la
contratista con los requisititos que
especifica
el
numeral
5.5.6
del
procedimiento SRM-4819.
14
Realizar trámite para acceso de vehículos
de acuerdo a lo especificado en numeral
5.5.7 de procedimiento SRM-4819 y
procedimiento DV-1259.
15
Realizar programa de
extintores,
mangueras
Contraincendio.
16
Entregar certificado de Inspección de
vehículos de izaje a Residente de obra,
emitido por una Empresa Certificadora, en
el que se incluyan las condiciones
mecánicas,
eléctricas,
electrónicas,
dispositivos de seguridad, así como las
pruebas con carga.
FECHA
COMPROMISO
OBSERVACIONES
REVISÓ
CUMPLIMIENTO
SUPERVISOR O
RESIDENTE DE
PEMEX
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
revisión de
y
equipo
En el caso de extintores, Indicar en el programa la
capacidad, tipo y fecha de recarga.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
70
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA:
ACTIVIDAD
17
Implementar esquema de pláticas diarias
en RIJ de acuerdo a lo especificado en
numeral 5.5.14 de procedimiento SRM4819.
18
Suministrar equipo de protección personal
a los trabajadores de la contratista de
acuerdo a lo especificado en numeral
5.5.18 del procedimiento SRM-4819, y
presentar la documentación que acredite
la entrega por trabajador al Supervisor o
Residente de Obra de Pemex Refinación.
19
Obtener las cartas compromiso de las
subcontratistas en SSPA.
20
Presentación de documentos de aptitud a
Residente de Obra de Pemex, del
personal contratado, de acuerdo a los
requerimientos del Anexo SSPA-9.
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMISO
OBSERVACIONES
REVISÓ
CUMPLIMIENTO
SUPERVISOR O
RESIDENTE DE
PEMEX
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
De acuerdo al numeral 12.2.20. del Reglamento
de seguridad, salud en el trabajo y protección
ambiental para contratistas y proveedores DGSASIPA-SI-8200.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
71
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA:
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMISO
OBSERVACIONES
21
Hacer los arreglos necesarios para
suministro de sanitarios y lavamanos para
los trabajadores de la contratista, de
acuerdo a lo especificado en numeral
5.6.29 de procedimiento SRM-4819.
22
Proporcionar al residente de obra las
hojas de seguridad de los insumos,
materias primas o sustancias peligrosas
que utilice para el cumplimiento de las
actividades contratadas (HDSS).
23
Presentar a Residente de Obra exámenes
médicos de inicio de obra de todo el
personal contratado.
24
Entregar oficio a Residente de Obra de
Pemex Refinación, solicitando el uso de
equipo
de
radio
comunicación
intrínsecamente seguros en la obra,
indicando el número de radios con sus
respectivos números de serie.
El oficio deberá de ir acompañado por un
certificado del equipo de radio comunicación, que
garantice que operan en frecuencias que no
interfieren con el funcionamiento normal de
sistemas de instrumentación de procesos y que
son diseñados, construidos y probados para el
uso en áreas con atmosferas explosivas.
Presentar para aprobación del supervisor
del contrato o Residente de obra, las rutas
de acceso y salida de personal, ya sea en
vehículos o caminando.
El personal de la contratista por ningún motivo
puede salirse de esta ruta establecida para
acceso o salida al lugar de la obra, a excepción
de situaciones de emergencia.
25
REVISÓ
CUMPLIMIENTO
SUPERVISOR O
RESIDENTE DE
PEMEX
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
72
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA:
ACTIVIDAD
26
27
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMISO
OBSERVACIONES
Entregar reporte de accidentabilidad a
USIPA.
De acuerdo a procedimiento USIPA-4176.
Definir el lugar en donde se encontrará el
archivo de SSPA y comenzar con su
acopio de acuerdo a lo especificado en el
numeral 5.5.19 del procedimiento SRM4819.
La o las carpetas en donde se archivará la
información, deben de tener un separador por
cada inciso del numeral 5.5.19, con el título
especificado en el numeral, esta actividad se
contemplará como terminada cuando esté
definido el lugar del archivo el cual debe de ser en
el sitio de la obra y las carpetas listas con todos
los separadores titulados.
RESPONSABLE DE SSPA
NOMBRE Y FIRMA
SUPTE. DE CONSTRUCCIÓN
NOMBRE Y FIRMA
REVISÓ
CUMPLIMIENTO
SUPERVISOR O
RESIDENTE DE
PEMEX
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
NOMBRE Y
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
SUPERVISOR O RESIDENTE PEMEX
NOMBRE Y FIRMA
NOTAS:
1. LA FECHA COMPROMISO QUE SE PONE EN TODAS LAS ACTIVIDADES SE REFIERE A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD, NO SU
COMIENZO.
2. EL SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX DEBE FIRMAR EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SSPA DE LA OBRA A MÁS
TARDAR AL INICIO DE LA MISMA, Y EN CADA RECUADRO CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
CUANDO SE LE PRESENTE LA EVIDENCIA DEL MISMO.
3. LA FECHA COMPROMISO DE NINGUNA ACTIVIDAD PUEDE SUPERAR 15 QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DEL COMIENZO DE LA OBRA.
4. EN EL CASO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EL MISMO DEBE ESTAR PROYECTADO PARA QUE LA CAPACITACIÓN SE IMPARTA
DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 QUINCE DÍAS QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, Y SE TIENE QUE PRESENTAR PARA APROBACIÓN DEL
SUPERVISOR O RESIDENTE DE PEMEX A MÁS TARDAR AL INICIO DE LA OBRA.
73
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO SSPA-9
RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE APTITUD PARA OFICIOS.
La contratista deberá apegarse rigurosamente a los requerimientos de aptitud especificados en esta
tabla para la contratación del personal que laborará en la obra o servicio objeto del contrato.
Si algún oficio no está especificado en la tabla, en el Anexo B-1 de las bases de licitación y/o del contrato
aparecerán los requerimientos de aptitud del mismo y la documentación necesaria para acreditarla.
PUESTO U OFICIO
ACTIVIDAD
ENCARGADO DE LA
OBRA O CONTRATO.
SUPTE. DE
CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE DE
SSPA.
LAS ESTABLECIDAS EN
LOS PROCEDIMIENTOS
SRM-4819 Y USIPA4145
ASÍ
COMO
REGLAMENTO SASIPASI-8200.
SUPERVISIÓN
ACTIVIDADES OBJETO
DEL CONTRATO.
SUPERVISORES
TÉCNICOS DE LA
CONTRATISTA.
SUPERVISOR DE
SSPA.
BRIGADA DE
EMERGENCIAS
COMPAÑÍAS.
LAS ESTABLECIDAS EN
LOS PROCEDIMIENTOS
SRM-4819 Y USIPA4145
ASÍ
COMO
REGLAMENTO SASIPASI-8200.
OBSERVADOR
ESPACIOS
CONFINADOS.
CAPACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
LICENCIATURA
EN
INGENIERÍA
O
CARRERA
AFÍN,
CURRICULUM
CON
EXPERIENCIA
EN
OBRAS RELATIVAS A
LOS
TRABAJOS
OBJETO
DEL
CONTRATO.
LICENCIATURA
EN
INGENIERÍA, PASANTE,
O
CARRERA
AFIN,
QUE SE ENCUENTRE
VIGENTE
SU
CREDENCIAL
DE
SUPERVISOR
DE
SEGURIDAD DE RIAMA.
LICENCIATURA
EN
INGENIERÍA,
PASANTES,
O
CARRERA
AFIN,
CURRICULUM
CON
EXPERIENCIA
EN
OBRAS RELATIVAS A
LOS
TRABAJOS
OBJETO
DEL
CONTRATO.
ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR O
CARRERA
TÉCNICA,
QUE SE ENCUENTRE
VIGENTE
SU
CREDENCIAL
DE
SUPERVISOR
DE
RIAMA.
ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR O
CARRERA
TÉCNICA,
QUE
ESTÉ
CAPACITADO EN SU
FUNCIÓN
DE
ACUERDO
A
LO
ESPECIFICADO EN EL
PROCEDIMIENTO PARA
74
REQUIERE
CERTIFICACIÓN
SI,
CEDULA
PROFESIONAL
O
TÍTULO Y EVIDENCIA
QUE RESPALDE SU
EXPERIENCIA.
SI,
CEDULA
PROFESIONAL
O
CERTIFICADO
DE
ESTUDIOS
TERMINADOS
EN
INGENIERÍA
O
CARRERA
AFÍN
Y
CREDENCIAL
DE
SUPERVISOR
DE
SEGURIDAD DE RIAMA.
SÍ,
CEDULA
PROFESIONAL
O
CERTIFICADO
DE
ESTUDIOS
TERMINADOS
EN
INGENIERÍA
O
CARRERA
AFÍN
Y
EVIDENCIA
QUE
RESPALDE
SU
EXPERIENCIA.
SI, CREDENCIAL DE
SUPERVISOR
DE
SEGURIDAD DE RIAMA.
SI, CERTIFICADO DE
ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR Y
EVIDENCIA
DE
CAPACITACIÓN
EN
CURSO
DE
PROCEDIMIENTO 30040800-PSIA-049.
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PUESTO U OFICIO
ACTIVIDAD
BRIGADISTA.
PERSONAL BRIGADA
CONTRAINCENDIO.
MÉDICO
ENFERMERA
PARAMÉDICO
PROTECCIÓN
CONTRAINCENDIO EN
TRABAJOS
EN
CALIENTE Y COMBATE
A INCENDIOS.
CUMPLIR
CON
REQUERIMIENTO
ESTABLECIDO
EN
NUMERAL 5.6.24 DE
PROCEDIMIENTO SRM4819.
CUMPLIR
CON
REQUERIMIENTO
ESTABLECIDO
EN
NUMERAL 5.6.24 DE
PROCEDIMIENTO SRM4819.
CUMPLIR
CON
REQUERIMIENTO
ESTABLECIDO
EN
NUMERAL 5.6.24 DE
PROCEDIMIENTO SRM4819.
REALIZAR
Y/O
INTERVENIR
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN.
ELECTRICISTA
REALIZAR
Y/O
INTERVENIR
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN.
CAPACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
AUTORIZAR,
SUPERVISAR
Y
EJECUTAR TRABAJOS
EN FORMA SEGURA EN
ESPACIOS
CONFINADOS
30040800-PSIA-049.
CURSO DE BRIGADA
DE
EMERGENCIAS
QUE CONTENGA LOS
SIGUIENTES
TEMAS:
PRIMEROS AUXILIOS,
PSICOLOGÍA DE LA
EMERGENCIA
E
INSTRUCCIÓN
PRÁCTICA EN EL USO
DE EXTINTORES.
EXPERIENCIA
PROBADA
REALIZANDO
ESTA
FUNCIÓN
Y
CAPACITACIÓN
COMPROBADA
EN
PLATICAS
Y
PRACTICAS
CONTRAINCENDIO.
LICENCIATURA
EN
MEDICINA.
LICENCIATURA
ENFERMERÍA.
EN
REQUIERE
CERTIFICACIÓN
SI, CERTIFICADO DE
SECUNDARIA,
CERTIFICADO
O
EVIDENCIA
DEL
CURSO DE BRIGADA
DE EMERGENCIAS Y
SOLICITUD
DE
INGRESO VOLUNTARIO
A LA BRIGADA.
SI,
CREDENCIAL
EXPEDIDA
POR
BRIGADA
CONTRAINCENDIO DE
LA RIAMA.
SI,
CEDULA
PROFESIONAL
O
TÍTULO.
SÍ,
CEDULA
PROFESIONAL
O
TÍTULO.
CON EXPERIENCIA EN
TÉCNICAS
DE
LEVANTAMIENTO
DE
LESIONADOS.
SÍ, CERTIFICADO
PARAMÉDICO.
DE
TÉCNICO
ELECTRICISTA
CON
EXPERIENCIA
PROBADA
EN
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN.
TÉCNICO
ELECTRICISTA
CON
EXPERIENCIA
PROBADA
EN
INSTALACIONES
SÍ, CERTIFICADO
TÉCNICO
ELECTRICISTA.
DE
SÍ, CERTIFICADO
TÉCNICO
ELECTRICISTA.
DE
75
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PUESTO U OFICIO
CAPACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
ELÉCTRICAS.
EXPERIENCIA
PROBADA
EN
MECÁNICA DE PISO.
ACTIVIDAD
MECÁNICA DE PISO
MECÁNICO
INSTRUMENTISTA
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS.
EXPERIENCIA
PROBADA MANEJANDO
TORNOS,
FRESADORAS,
MANDRILADORAS,
CEPILLOS, ETC.
CALIBRACIÓN
DE
INSTRUMENTOS
DE
PRESIÓN,
TEMPERATURA,
MANÓMETROS
DE
PRUEBA.
SOLDADOR GENERAL.
TÉCNICO
INSTRUMENTISTA
SOLDADOR
ESPECIALISTA
(ARGONERO).
SOLDADOR
TUBERO
HACER
LEVANTAMIENTOS EN
CAMPO
PARA
FABRICAR TRAMOS DE
TUBERÍA
O
DE
ACUERDO A PLANOS
Y/O
CROQUIS.
ENSAMBLAR
Y
MONTAR
CONDUCCIONES
DE
TUBERÍAS
Y SUS
EXPERIENCIA
PROBADA APLICANDO
SOLDADURA
GENERAL.
EXPERIENCIA
PROBADA
COMO
SOLDADOR
ESPECIALISTA,
APLICANDO
DE
MANERA CORRECTA Y
ADECUADA
LAS
TÉCNICAS
Y
PROCEDIMIENTOS DE
SOLDADO
EN
DIFERENTES TIPOS DE
MATERIALES
Y
AMBIENTES.
EXPERIENCIA
PROBADA
COMO
TUBERO.
76
REQUIERE
CERTIFICACIÓN
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL
QUE
COMPRUEBE
SU
EXPERIENCIA
O
CERTIFICADO EN LA
MATERIA
EXPEDIDO
POR
ORGANISMO
OFICIAL.
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL
QUE
COMPRUEBE
SU
EXPERIENCIA
O
CERTIFICADO EN LA
MATERIA
EXPEDIDO
POR
ORGANISMO
OFICIAL.
SÍ, CERTIFICADO DE
TÉCNICO
INSTRUMENTISTA
O
EN ELECTRÓNICA.
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL QUE PRUEBE
SU EXPERIENCIA.
SÍ, POR ORGANISMO
CERTIFICADOR
OFICIAL.
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL QUE PRUEBE
SU EXPERIENCIA.
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PUESTO U OFICIO
PAILERO
ALBAÑIL
AISLADOR.
CARPINTERO.
OTROS
CAPACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
ACTIVIDAD
ACCESORIOS
EN
OBRA,
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y PLANOS.
HACER
LEVANTAMIENTOS EN
CAMPO
PARA
FABRICAR O REPARAR
DISPOSITIVOS
HECHOS CON PLACAS
METÁLICAS
O
DE
ACUERDO A PLANOS Y
CROQUIS. ENSAMBLAR
Y
MONTAR
DISPOSITIVOS
DE
PLACAS METÁLICAS Y
SUS ACCESORIOS EN
OBRA,
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y PLANOS.
CONSTRUCCIÓN
DE
OBRAS EN QUE SE
EMPLEEN, LADRILLOS,
PIEDRA, CAL, ARENA,
YESO, CEMENTO U
OTROS
MATERIALES
SEMEJANTES.
INSTALACIÓN
DE
AISLAMIENTO
EN
TUBERÍAS Y EQUIPOS
DE
PLANTAS
DE
PROCESO.
FABRICACIÓN
E
INSTALACIÓN
DE
DISPOSITIVOS
EN
MADERA DE APOYO
PARA LA EJECUCIÓN
DE
LA
OBRA
(ANDAMIOS, CIMBRAS,
CASETAS
PROVISIONALES,
ETC.).
MANIOBRISTA
DE
GRÚA
O
DE
MAQUINARÍA PESADA.
EXPERIENCIA
PROBADA
PAILERO.
COMO
EXPERIENCIA
PROBADA
ALBAÑIL.
COMO
EXPERIENCIA
PROBADA
AISLADOR.
COMO
EXPERIENCIA
PROBADA
CARPINTERO
OBRA.
COMO
DE
EXPERIENCIA
Y
CAPACITACIÓN COMO
MANIOBRISTA
UTILIZANDO GRÚAS DE
GRANDES
CAPACIDADES
O
MAQUINARÍA PESADA.
77
REQUIERE
CERTIFICACIÓN
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL QUE PRUEBE
SU EXPERIENCIA.
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL QUE PRUEBE
SU EXPERIENCIA.
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL QUE PRUEBE
SU EXPERIENCIA.
REQUIERE
PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL QUE PRUEBE
SU EXPERIENCIA.
SÍ, CERTIFICADO DE
MANIOBRISTA
POR
ORGANISMO OFICIAL
EN
EL
ÁMBITO
REQUERIDO.
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "B-3"
REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LAS BASES DE CONTRATOS
PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
De los distintos aspectos ambientales que resultan de las diversas actividades desarrolladas dentro de
nuestras instalaciones y que impactan al agua, al aire, al suelo y la generación de residuos, es de
importancia alta cumplir toda la normatividad ambiental en la materia para lograr evitar o mitigar sus
efectos.
Uno de los aspectos más vigilados y sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), es precisamente el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos y los no
peligrosos (de competencia estatal y municipal) generados como resultado de las actividades del Centro
de Trabajo.
La cantidad de residuos generados en la refinación del petróleo es variable, incluyendo desde
catalizadores, lodos biológicos, cartón o hasta material vegetal proveniente del mantenimiento de áreas
verdes, etc. Para su correcto manejo a continuación se enlistan los más comunes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
RESIDUOS PELIGROSOS
Lodos aceitosos
Aceites gastados
Parafinas
Sedimentos de tanques
Solventes de limpieza
Baterías Ni-Cd
Baterías plomo-ácido
Residuos de laboratorio
Catalizadores gastados
Escoria de calderas y/o
calentadores
Lana mineral y fibra de vidrio
impregnada
con
hidrocarburos
Asbesto no aglutinado
Antracita o carbón activado
agotado
Etc.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
RESIDUOS INDUSTRIALES
Aluminio
Tubería admiralty
Tubería cupro-níquel
Tubería acero al carbón
Tubería HK-40
Ferroso de 1ª. Y 2ª.
Madera
Plásticos
Llantas
Material recuperado
Material siniestrado
Ferroso vehicular
Alúmina limpia
Resinas de intercambio
Carlita
Etc.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
RESIDUOS VARIOS
Escombro y/o residuos de
demolición
Ladrillo
refractario
de
equipos a gas
Tierra y despalme
Basura doméstica
Restos orgánicos vegetales
Papel y cartón
Bolsas de plástico
Vidrio y cristal limpio
Madera
Colcha o lana mineral libre
de hidrocarburos
Rejilla de torres de efmto.
Lámina
de
asbesto
(aglutinado)
Etc.
Por lo anterior, la disposición de los residuos generados durante los trabajos de reparación y
mantenimiento de las instalaciones de la refinería “Ing. Antonio M. Amor” y con el objeto de dar
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente se solicita integrar el siguiente anexo en las bases de
Contrato para proveedores y contratistas.
78
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
RESIDUOS PELIGROSOS
REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL Y CONDICIONANTES NORMATIVAS.
En este apartado se señalan los procedimientos, reglamentos y normas que deberá observar el
proveedor durante el desarrollo del servicio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.
Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios del de Guanajuato.
Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios del de
Guanajuato.
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.
Reglamento del municipio de Salamanca para la protección del ambiente.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.
Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993.
Normas y Procedimientos de Acceso a la Refinería.
Especificaciones para el suministro de energía eléctrica.
Procedimientos institucionales de la Gerencia de Protección Ambiental y Salud Ocupacional.
Procedimiento para el manejo y disposición de residuos peligrosos de la RIAMA, PAMB-066.
Procedimiento para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos de la RIAMA, PAMB3827.
Procedimiento para entrega de deshechos al CADI-SUCAP RIAMA-DSGAP-4574.
Cualquier otra ley, reglamento y/o norma mexicana aplicable en México y vigente en el
momento de efectuarse la adjudicación del contrato relacionado al manejo, transporte y
disposición de residuos de manejo especial.
Material Recuperado.
Entre el material a recuperar se deben de considerar a los siguientes: Botes o latas con residuos de
pintura, estopas, trapos, brochas impregnadas con pintura, material contaminado de limpieza a chorro;
lana mineral o cañuela contaminada con hidrocarburo y material contaminado con solventes o gasolina.
Control del Material.
El contratista no debe mezclar los residuos considerados como peligrosos entre sí, lo anterior con la
finalidad de evitar incrementar el volumen de los residuos generados.
Manejo y disposición del Material.
El contratista debe efectuar limpieza del área, por lo menos, dos veces por día.
Será responsabilidad del contratista el adecuado manejo de los residuos que se consideren como
peligrosos y que se pudiesen generar durante los trabajos.
Los tambores conteniendo residuos peligrosos recuperados en los trabajos deben de permanecer
tapados para evitar que sean mezclados con otros residuos o colocada basura orgánica en su interior.
Los tambores conteniendo los residuos peligrosos deben ser ingresados al almacén temporal de
residuos peligrosos de la refinería para efectuar la disposición final. La disposición final de los residuos
peligrosos se realizará por parte de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.
79
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El transporte y manejo de los residuos peligrosos, en el interior de la refinería, es responsabilidad del
contratista.
La lana mineral contaminada con hidrocarburo debe ser colocada en bolsas de plástico de color negro,
proporcionadas por el contratista, y ser depositadas en donde indique el especialista en residuos de la
Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.
En caso de existir afectación a suelo, equipos o edificaciones de la refinería por mal control, manejo y/o
transporte de los residuos peligrosos por parte de la compañía, ésta debe efectuar la correspondiente
limpieza y/o remediación a satisfacción de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.
Reporte
El supervisor de la obra por parte de Pemex Refinación, debe reportar en su bitácora todo lo relacionado
con la recuperación, control, manejo y disposición de los Residuos Peligrosos generados durante la obra.
RESIDUOS NO PELIGROSOS Y/O DE MANEJO ESPECIAL
Como resultado de las actividades de operación y mantenimiento de nuestras instalaciones, también son
generados diversos residuos industriales NO peligrosos, que es necesario disponer apropiadamente en
los sitios autorizados para ello y su posterior reuso o tratamiento.
RESIDUO
Basura orgánica o doméstica
Restos de mantto. áreas verdes
Papel y cartón
Madera libre de hidrocarburos
Plásticos
Vidrio o cristal libre de hidrocarburos
Escombro
Tierra
Material de despalme
Ladrillo refractario de equipos a gas
Colcha o lana mineral limpia
Rejilla de torres de enfriamiento
Lámina de asbesto (aglutinado)
DISPOSICIÓN
Relleno municipal
Relleno municipal
Relleno municipal
Relleno municipal
Relleno municipal
Relleno municipal
Sitios autorizados por el municipio
Sitios autorizados por el municipio
Sitios autorizados por el municipio
Sitios autorizados por el municipio
Confinamiento de residuos Industriales
peligrosos.
Confinamiento de residuos Industriales
peligrosos.
Compañías recicladoras o confinamiento
de residuos Industriales no peligrosos.
no
no
Control del Volumen del Material.
El proveedor es responsable de tener un control sobre los residuos no peligrosos generados durante la
obra y debe clasificarlos y no mezclarlos. Entre ellos se encuentran: la basura orgánica o doméstica,
papel, cartón, plásticos, lana mineral o cañuela limpia.
Manejo y disposición de los residuos no peligrosos.
Todos los Residuos No Peligrosos generados por las actividades del proveedor deben ser retirados del
interior de la Refinería por el proveedor siendo su responsabilidad el realizar la disposición adecuada de
los mismos en sitios autorizados por la autoridad municipal correspondiente. El proveedor debe entregar
al supervisor de PEMEX, con copia al especialista de residuos de la Coordinación de Protección
Ambiental de la RIAMA, las constancias de la aceptación de los residuos no peligrosos por parte de la
80
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
autoridad municipal correspondiente. La compañía contratista es la responsable de efectuar los pagos y
trámites ante las autoridades correspondientes.
La lana mineral limpia o las cañuelas deben ser colocadas en bolsas de plástico de color negro,
proporcionadas por el contratista, y ser depositadas en donde indique el especialista en residuos de la
Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.
El contratista (supervisor de la obra o supervisor de seguridad de la compañía) está obligado a asistir a
las pláticas de segregación, manejo y disposición de residuos que la Coordinación de Protección
Ambiental de la refinería impartirá y a difundir entre todo su personal estos temas. De lo anterior se debe
generar un registro de difusión, el mismo será entregado a la Coordinación de protección Ambiental de la
Refinería.
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES
El incumplimiento a los requerimientos ambientales aquí plasmados darán fundamento para la
cancelación del contrato y la aplicación de las sanciones correspondientes. Es responsabilidad directa
del supervisor por parte de PEMEX el darle seguimiento y exigir su cabal cumplimiento, el no hacerlo es
motivo de sanción administrativa.
NOTA: En caso de existir alguna discrepancia en cuanto a los requerimientos ambientales dentro de otro
apartado de las presentes Bases de Licitación, siempre deben prevalecer los requerimientos marcados
por la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.
81
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "B-4"
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
REPARACIONES DE PLANTAS DE PROCESO Y ÁREAS DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO.
1. La Refinería solamente proporcionará energía eléctrica en 440 volts, 60 ciclos, 3 fases, neutro
flotante y 25,000 amp’s de corto circuito.
2. Mantenimiento eléctrico indicará de donde tomará la energía eléctrica para alimentación a los
equipos, oficinas o espacios abiertos para fuerza y alumbrado.
3. Los circuitos derivados de fuerza no deberán ser mayores de 50 amperes y los de alumbrado a 20
amperes, por lo tanto se protegerán con interruptores termomagnéticos de la capacidad adecuada.
(Excepción.- cuando se trata de máquinas de alta presión se acatará lo que PEMEX indique).
4. El licitante ganador deberá utilizar el cable de la capacidad adecuada y de características para uso
rudo industrial, para trabajos en interior de recipientes, y no deberán efectuarse ningún empate, solo
en el exterior de los mismos y estos serán revisados y autorizados por PEMEX-REFINACIÓN,
operación y mantenimiento eléctrico.
5. Para los efectos de alumbrado el licitante ganador deberá colocar un Transformador de la potencia
que requieran para sus servicios con relación de transformación 440/220-127 volts, un por ciento de
impedancia mayor del 4%, y debidamente pintado y rotulado, (Nombre de la compañía Licitante
ganador)
6. En el interior de los equipos solo se usaran lámparas tipo industrial, a prueba de explosión con
guarda metálica, otro tipo será rechazada, en espacios abiertos se podrán usar reflectores no mayor
de 500 watts a prueba de polvos y vapores.
7. Los interruptores para fuerza y alumbrado se colocaran en un tablero metálico, techado y firmemente
conectado a tierra mínimo con cable calibre 2/0, pintado y rotulado con el nombre de la compañía
Licitante ganador, además deberá tener anuncios que indiquen peligro, equipo eléctrico energizado y
cinta amarilla circulándolo.
8. Las máquinas de soldar, máquinas de alta presión y transformadores de alumbrado, se colocarán a
no más de 2 metros del tablero que se indica en el punto 7, los circuitos deberán estar bien
marcados, con indicación del servicio que prestan, sujetos y deberán correr aéreos (no en el piso).
9. Si se tuviera que efectuar empalmes en 440 volts, deberán ser para cable uso rudo con suficiente
aislamiento para intemperie y a prueba de golpes, con las cintas aislantes apropiadas para cumplir lo
descrito con anterioridad
10. Todo el equipo que se requiera por el licitante ganador para sus servicios eléctricos deberá estar
conectado a tierra, con firmeza y cable de cobre desnudo no menor a calibre 8 AWG.
11. El punto de conexión para la puesta a tierra, en cada caso, será indicado por mantenimiento
eléctrico, los elementos que contiene tal punto, deberán ser mantenidos limpios y reapretados,
(zapatas, conectores, etc.), el daño que se cause por mal manejo será reparado por la compañía.
12. Cuando el cable de Tierra tenga que usarse a varios metros deberá colocarse de tal manera que no
interrumpa la libre circulación de personas o vehículos.
13. El licitante ganador se compromete a contratar un supervisor eléctrico que compruebe
fehacientemente conoce de la materia y sus normas aplicables (Mantenimiento eléctrico evaluara)
82
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
14. Todo el equipo y material deberá ser probado y aprobado de acuerdo a normas PEMEX y a todas las
aplicables a la materia por el personal del licitante ganador y comprobado por PEMEX-REFINACIÓN
(Mantenimiento eléctrico), para tal efecto el licitante ganador elaborara un formato donde aparecerán
los nombres y firmas de los involucrados.
15. El personal eléctrico del licitante ganador deberá tener conocimiento y desarrollar su trabajo de
acuerdo a la norma NOM-E001-1994, reglamento de seguridad e higiene de PEMEX, NFPA, y
demás aplicables a la materia.
16. El área que delimite la zona donde se pongan sus servicios, el licitante ganador se compromete a
tenerla vigilada, limpia y seca diariamente.
17. PEMEX-REFINACIÓN no se hace responsable de la falta de energía eléctrica por falla de fuerza
mayor y cuando su ausencia sea motivo de fallas en las instalaciones atribuibles a falta de cuidado o
daño en el equipo, aun cuando paso sus pruebas, de la compañía Licitante ganador.
18. El licitante ganador deberá estar con 3 días de anticipación al inicio de los trabajos para avisar a
PEMEX-REFINACIÓN (Mantenimiento eléctrico), la cantidad y características de la energía eléctrica
requerida, el punto donde va a trabajar y estar enterados de los requisitos regulatorios que aquí se
marcan.
83
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "B-5"
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES Y RADIOS DE
COMUNICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR.
Debido a los diferentes riesgos que existen en las distintas áreas de la Refinería, esta se divide en 3
secciones:
1.
•
•
•
•
ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
Edif. Administrativo y estacionamiento
Edif. Proyectos y estacionamiento
Consultorio de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
Oficinas Vigilancia y Biblioteca de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
2.
ÁREA DE ALMACENES Y TALLERES SUR Y NORTE:
• Sur
• Limita al Norte con calle 3, Limita al Sur con barda perimetral, Limita al Oriente con calle 14,
Limita al Poniente con calle 6.
• Norte
• Limita al Norte con Taller Combustión Interna, Limita al Sur con Oficinas de U.R.A., Limita al
Oriente con calle 2, Limita al Poniente con barda perimetral.
3.
ÁREA DE PRODUCCIÓN:
• El resto de la refinería, incluyendo Laboratorio, C.E.R.E.D.I., Gasolinera, Planta de Agua Mejor,
Quemadores de Campo y Lagunas de Oxidación.
POR LO TANTO, LOS LINEAMIENTOS SIGUIENTES SON DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN
ESTAS SECCIONES:
1.
2.
Se prohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA
REFINERÍA.
Los equipos de radio-comunicación para uso en el área de producción deben cumplir con el
requisito “Intrínsecamente Seguro”, por lo que deben ser evaluados y autorizados por el
Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Ref. Ing. Antonio M. Amor, esto incluye
equipo de radio-comunicación de las compañías al servicio de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier radio tipo “Walk Man” en las tres secciones.
84
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "B-6"
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS (USIPA 4145)
1.
OBJETIVO
Cumplir con las políticas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex-Refinación por parte de
compañías contratistas que realizan obras o servicios en las instalaciones, con la finalidad de prevenir
incidentes y/o accidentes del personal, así como afectaciones al medio ambiente y a las instalaciones.
Promover la participación de todos los trabajadores del contratista en actividades de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental (simulacros contra incendio, identificación y prevención de los riesgos asociados a sus
actividades, corregir anomalías en sus áreas de trabajo, etc.).
Reportar e investigar los incidentes generados en o por las actividades de los contratistas para determinar la
causa raíz y establecer medidas a fin de evitar repeticiones.
Requerir al Contratista durante el plazo del contrato establecer un programa de actividades de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental (SSPA) que incluya la capacitación a sus trabajadores en materia de SSPA,
Norma NMX-SAST-001-2000, Política SSPA de PEMEX, Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos
Mexicanos, Plan de Respuesta a Emergencias de RIAMA, Procedimientos Críticos de SSPA, Auditorias
Efectivas y Análisis de Seguridad en el Trabajo.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las compañías contratistas y establece el
mecanismo para la realización del protocolo de seguridad previo al inicio de trabajos en las instalaciones de la
Refinería Ing. Antonio M. Amor.
3.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
3.1 Del Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, la difusión y la observancia de la
aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento / Tiene la Autoridad de Modificar el
Procedimiento.
3.2
Del Superintendente de Rehabilitaciones y Modificaciones, la inclusión de este procedimiento en los
requerimientos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio
que maneje y la observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
3.3
Del Superintendente de Suministros y Servicios, la inclusión de este procedimiento en los requerimientos
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio que maneje y la
observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
3.4
Del Jefe del departamento de Contratos, la inclusión de éste procedimiento en el anexo “B” de la
Convocatoria a la Licitación de obra y/o servicio.
3.5
De los Jefes de Área de Operación, Ings. de la Superintendencia de Conservación y Mantenimiento,
Ings. de USIPA, Ings. Supervisores y Residentes de Obra de Pemex-Refinación, la aplicación y
cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
85
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
3.6
Del Jefe del Depto. de Competitividad y Desarrollo, la programación del Superintendente de Obra,
Supervisores de Especialidad, Supervisor de Seguridad de las compañías contratistas y proveedores
para recibir el curso “Inducción a la R.I.A.M.A.”, “Pláticas y Prácticas Contra Incendio”.
3.7
Del personal de la R.I.A.M.A. en general, la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este
procedimiento.
3.8
De las Compañías Contratistas y Proveedores, el estricto cumplimiento de este procedimiento.
4. DEFINICIONES
4.1.
USIPA.- Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
4.2.
SSPA.- Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
4.3.
NMX-SAST-001-2000.- Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.4.
Contratista.- Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos en las instalaciones de PemexRefinación ya sea bajo contrato con Pemex-Refinación o como terceros (Subcontratistas).
4.5.
Proveedor.- Cualquier persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público.
4.6.
Superintendente de Construcción.- Por parte del Contratista, Ingeniero de la rama industrial titulado con
amplia experiencia reconocida en los alcances del contrato y sobre la normatividad, reglamentación y
procedimientos aplicables a la obra para la que la compañía fue contratada, quien es el responsable del
cumplimiento y calidad de los trabajos establecidos en el contrato y es el responsable del cumplimiento
al programa, actividades y requerimientos del SSPA a desarrollarse durante el tiempo que dure el
contrato.
4.7.
Supervisor de Seguridad.- Personal del contratista con estudios mínimos comprobados de nivel medio
superior, carrera Técnica, y/o que demuestre los conocimientos necesarios mediante una evaluación
escrita, verbal y práctica quien debe dar cumplimiento al programa, actividades y requerimientos del
SSPA de la compañía, así como promotor de la observancia de los procedimientos, normas, manuales y
reglamentos internos de Petróleos Mexicanos en materia de SSPA y que es aprobado por la USIPA la
cual para que cumpla este cargo le proporcionará una credencial vigente con el número de obra que
supervisará.
4.8.
Residente de Obra de Pemex-Refinación.- Funcionario Público designado por la Refinería, quien fungirá
como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia,
control y revisión de los trabajos realizados por compañías contratistas.
4.9.
Supervisor de Obra de Pemex-Refinación.- Funcionario Público designado por la Refinería quien es el
auxilio técnico de la residencia de obra, o bien tercera persona que la Refinería contrate para ésta
función y con las demás responsabilidades que en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.
4.10. Protocolo de Seguridad.- Es el documento oficial que se elabora previo al inicio de una obra que
establece y delimita la responsabilidad de la seguridad y la conducta del personal de las compañías
contratistas en las instalaciones propiedad de la Refinería.
5. ANTECEDENTE
La realización de trabajos contratados o subcontratados supone en muchas ocasiones la generación de
nuevos riesgos tanto para los trabajadores de Pemex como para los de la compañía contratista o
subcontratista debidos a falta de información y formación, temporalidad de los trabajos, falta de control
efectivo, etc.
El personal externo o foráneo que se encuentre en este Centro de Trabajo, deberá gozar de iguales
garantías de seguridad que el personal interno y, por otra parte, el personal interno no debe ver
incrementados sus riesgos por las actividades del personal foráneo.
86
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Por lo tanto, y con el objetivo de garantizar que así se haga, se elabora este procedimiento para que los
servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado se ejecuten bajo las
medidas de seguridad legalmente exigible y por la normativa interna de Petróleos Mexicanos.
6. DESARROLLO.
6.1
Siempre que se celebre un contrato entre Pemex–Refinación y cualquier compañía contratista, al recibir
esta compañía algún documento en que se le notifique del inicio de la obra, el personal de la misma
solicitará mediante un documento dirigido al Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, la evaluación y aprobación del o los candidatos a Supervisores de Seguridad, dicho
documento debe ser elaborado con tiempo previo suficiente a la fecha de inicio, para que la evaluación y
aprobación del o los supervisores no provoque retrasos.
Si la contratista, subcontrata los servicios de otra compañía contratista, esta compañía subcontratada,
de igual manera, deberá cumplir con todos los preceptos mencionados en este documento y presentará
su propio Supervisor de Seguridad.
El o los candidatos a Supervisores de Seguridad se deben presentar ante la Sección de Seguridad y
Salud Ocupacional de esta Refinería con el documento de su propuesta, avalado con la firma del
Residente de Obra de Pemex – Refinación.
Debe presentar al menos los siguientes documentos:
•
•
•
•
Original y copia del documento donde se solicita su evaluación y aprobación como Supervisor de
Seguridad.
Los documentos originales y copia que acrediten sus estudios.
Los documentos originales y copia que acrediten su capacitación en materia de seguridad.
Una copia de su currículum vitae.
Al presentarse en la Sección de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo de esta Refinería, se les
indicará el día y la hora así como el temario para su evaluación.
6.2
Personal de la USIPA evaluará a los candidatos en sus conocimientos, actitudes y aptitudes mediante
exámenes escritos, prácticos y orales, calificados conforme al anexo No. 1, el resultado de estos
exámenes será notificado al candidato dos días hábiles después de haber sido presentados.
6.3
Previo a la fecha de inicio del contrato y contando el contratista con el Supervisor de Seguridad
aprobado, el Residente de obra de Pemex-Refinación solicitará con el personal responsable de
Operación, Mantenimiento y Seguridad del área o instalación donde se realizará la obra, una
reunión con la presencia de todos los involucrados (Ings. del área usuaria, Residente de Obra,
Superintendente de construcción y Supervisor de Seguridad), en la que se debe:
!
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6.4
La compañía contratista presenta a su Superintendente de Construcción y Supervisor de Seguridad.
Presentar los alcances del contrato por parte del Contratista.
Descripción general de las actividades a desarrollar por el Contratista donde incluya los riesgos
asociados a sus actividades a desarrollar, donde debe incluir hoja de datos de seguridad de sustancias
peligrosas, maniobras de alto riesgo, etc.
Explicación general del proceso y riesgos inherentes del área por parte del personal de Pemex –
Refinación.
Complementar y formalizar el anexo No. 2 de este procedimiento.
Establecer las medidas especiales de Seguridad que deben cumplirse de acuerdo al área donde se
realizarán los trabajos.
El Superintendente de Construcción y el Supervisor de Seguridad de la contratista deben asistir al curso
de “Inducción a la RIAMA” y presentar en la sección de Seguridad y Salud Ocupacional, copia de los
documentos que acrediten su capacitación en el curso.
•
La Contratista debe tener por cada área de trabajo un Supervisor de Seguridad, por cada obra o
bien por cada 50 trabajadores en la obra.
•
En ningún caso, el Supervisor de Seguridad debe supervisar dos obras aunque sean de la misma
Contratista.
87
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
6.5
La contratista elaborará un programa de capacitación en Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
todos los trabajadores de la compañía el cual debe ser presentado a la Sección de Seguridad y Salud
Ocupacional de la USIPA antes del inicio de la obra. Este programa debe contemplar como mínimo los
temas indicados en el Anexo No. 1.
6.6
El Residente de Obra de Pemex-Refinación, debe elaborar junto con el Ing. de Operación del área, el
Ing. de USIPA del área ó un representante de Seguridad de la USIPA por parte de RIAMA y por parte
del Contratista al Superintendente de Construcción y al Supervisor de Seguridad, para realizar en
conjunto el protocolo de Seguridad para el inicio de la Obra, para lo cual usará el formato del anexo No.
2.
Este documento constará de un original (Residente de Obra) y tres copias (Área usuaria, USIPA y
Contratista).
6.7
Durante el protocolo de seguridad se debe establecer el calendario de reuniones entre el personal del
área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía contratista, en las que se revisarán los
avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad, seguridad, etc. relacionados con el trabajo.
6.8
Durante el desarrollo de los trabajos, motivo del contrato, el o los supervisores de seguridad de la
compañía contratista deben estar presentes en el área de trabajo, verificando que las medidas de
seguridad, normatividad, reglamentos, procedimientos, disposiciones, etc., se estén cumpliendo. En el
caso de no estar presente el supervisor de seguridad, los trabajos no serán autorizados o serán
suspendidos temporalmente por personal de la Refinería y el atraso será imputable a la compañía
contratista. Durante la reunión de lectura del protocolo de inicio de obra, se aclararán los casos
especiales derivados de la naturaleza del contrato.
6.9
No se permite la sustitución de supervisores de seguridad durante el desarrollo de las obras, salvo por
casos de irresponsabilidad o negligencia por parte de éstos, la USIPA, elaborará un reporte de la
desviación y solicitará su sustitución, teniendo la compañía contratista un plazo de 7 días para
sustituirlo, aún contando con los servicios del supervisor de seguridad inicial deberá proponer al nuevo
candidato para ser evaluado y aprobado, para que la obra no se vea afectada por motivos de retrasos
debido a la falta de supervisor de seguridad, el nuevo candidato que presente la compañía no debe
haber sido sustituido de otra compañía por irresponsabilidad o negligencia.
6.10
Cuando por casos especiales fortuitos o fuerza mayor, alguna compañía contratista no cuente con el
supervisor de seguridad, la responsabilidad de la seguridad del personal de la compañía, debe ser
tomada por el Superintendente de Construcción, con autorización de la USIPA, el Superintendente de
Construcción debe cumplir todas las funciones propias del supervisor de seguridad por un tiempo
máximo de 3 días, período durante el cual, los representantes de la compañía deben proponer a algún
candidato, que cumpla el perfil, para ser evaluado y aceptado según el caso. Al término de este periodo,
en caso de no contar con nuevo supervisor de seguridad debidamente autorizado por el personal
designado de la USIPA no se le autorizará a la contratista la realización de trabajos.
No se aceptará que el Superintendente de Construcción, cumpla las funciones de supervisor de
seguridad en el caso de que la compañía por motivos particulares despida a un supervisor de seguridad.
6.11
Cuando por alguna razón especial, como reclamaciones de Pemex, aplazamiento o ampliación del
tiempo del contrato, alguna compañía contratista deba realizar trabajos adicionales posteriores al
periodo establecido, esta compañía debe cumplir con el requisito de mantener un supervisor de
seguridad, aprobado por la USIPA, en el área de trabajo, aunque los trabajos se realicen por un solo
día.
6.12
Durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, personal de la Refinería, podrá realizar
evaluaciones sobre el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental de las compañías
contratistas, sin ser necesario programarlas con anterioridad.
De dichas evaluaciones se podrán emitir reportes de los mismos, entregándolos al Contratista o al
Residente de Obra o bien reportarlos en el sistema de la Administración de Seguridad de los Procesos
(ASP) del SSPA.
6.13
Al término de la obra, el ingeniero de la USIPA, el Ingeniero de Operación o Mantenimiento del
área usuaria de donde se desarrollaron los trabajos por parte del Contratista y el Residente de
Obra, llenarán los anexos Nos. 2; 3; 4 y 5 del procedimiento C-0592 “Evaluación de Proveedores
!
88
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
y Contratistas”, en el que se califique el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental
del contratista, con la finalidad de registrar los resultados y formar una base de datos.
El desempeño en SSPA, tanto del personal manual, como del personal técnico y de seguridad de
las compañías contratistas debe ser registrado en la base de datos de la Refinería, los cuales
servirán de referencia a considerar en futuras contrataciones y aceptación del personal.
6.14
7
REFERENCIAS.
•
•
•
•
8
El Jefe del Departamento de Contratos y su personal deben verificar en la base de datos los
antecedentes del desempeño en SSPA de las compañías contratistas, antes de considerarlas en las
invitaciones restringidas de la Refinería.
Reglamento de Seguridad para contratistas (DG-GPASI-SI-8200) (Todo el documento)
Procedimiento para la autorización de los trabajos en las instalaciones industriales de la Subdirección de
Producción. (DG-GPASI-SI-02310) (Todo el documento)
Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DG-GPASISI-8400) (Todo el documento)
Reglamento interno de la Refinería. (Todo el documento)
ANEXOS
Anexo No. 1.- Formato para la evaluación de candidatos a Supervisores de Seguridad.
Anexo No. 2.- Formato del protocolo de Seguridad para el inicio de obras por Contrato.
Anexo No. 4.- Lista de verificación.
Anexo No. 5.- Cuestionario.
Anexo No. 6.- Registro de modificaciones a documentos SGC-4.2.3-03.
89
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO No. 1
USIPA-4145-01
Supervisor de Seguridad de Compañías Contratistas al Servicio de la R.I.A.M.A.
Formato para evaluación
Fecha:
Nombre:
Compañía:
Contrato No.:
Descripción de la obra:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NO APTO
APTO
Menos de 8.0 (MAL)
De 8.0 a 9.0 (REGULAR)
De 9.1 a 10.0 (BIEN)
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
(APTITUD/ACTITUD)
TEMAS
MAL
INDUCCIÓN A LA R.I.A.M.A.
CONOCIMIENTOS BASICOS DE SSPA
ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
“AST”
AUDITORIAS EFECTIVAS
PROCEDIMIENTOS CRITICOS DE SSPA
PLATICAS DE SEGURIDAD
PATRULLAJE DE SEGURIDAD
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS R.I.A.M.A.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
INSPECCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS
DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN GENERAL
RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
ACTITUD
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
EVALUÓ (NOMBRE Y FIRMA)
90
REG.
BIEN
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO 2
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
USIPA-4145-02
Protocolo de seguridad efectuado en: __________________________________
Del área: _______________ entre el personal técnico del área y de la compañía
Contratista: _______________________________________________________
Con la finalidad de iniciar los trabajos correspondientes a la obra de:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
De acuerdo al contrato No.: ___________________________________________
ASISTENTES
Jefe de Operación.- Ing. _____________________________________________
Conservación y Mantto.- Ing. __________________________________________
USIPA.- Ing. _______________________________________________________
Residente de Obra de Pemex.- Ing. _____________________________________
Superintendente de Construcción de la Cía.- Ing. __________________________
Supervisor de Seguridad Cía.- _________________________________________
ACUERDOS:
1.
Después de comprobar y certificar por la rama operativa que se cumplen con todas las condiciones solicitadas,
que los resultados de las pruebas son satisfactorios, que todos los riesgos a exposiciones están prevenidos
razonablemente, queda bajo la responsabilidad del Residente de Obra de Pemex-Refinación y/o del (los)
Supervisor (es) de Obra de Pemex-Refinación, el superintendente de construcción de la compañía contratista y
el (los) supervisor (es) de seguridad de la compañía contratista cumplir estrictamente durante el desarrollo de
los trabajos, con las medidas de observancia obligatoria que se enmarcan en las normas, reglamentos,
procedimientos, instructivos y recomendaciones de Petróleos Mexicanos, para evitar la ocurrencia de
accidentes al personal, impactos al medio ambiente y/o afectaciones a las propias instalaciones.
2.
La compañía contratista se obliga a cumplir durante la vigencia de la obra, con las disposiciones contempladas
en:
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2006.
Reglamento de Seguridad para Contratistas (DG-GPASI-SI-8200).
Procedimiento para la autorización de trabajos en las instalaciones industriales de la Subdirección de
Producción (SP-SASIPA-SI-02310 Rev. 8).
Procedimiento para la entrada y salida de personal y equipo de contratistas (DV-1259).
2.5
Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DG-GPASISI-8400).
91
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2.6
Reglamento de Corporativo para el control de acceso de vehículos a las instalaciones de Petróleos
Mexicanos (DCSSI-R-SI-004).
2.7
Metodologías, disposiciones y procedimientos del sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental
(SSPA) de Pemex Refinación.
2.8
Reglamentos internos de la Refinería.
3.
La compañía contratista en caso de que se le autorice instalar una caseta de campo, lo debe hacer en el lugar
que se le indique, con material que no sea combustible, su área acordonada con malla ciclón, sin ubicación
sobre trincheras, registros eléctricos, registros de drenaje y dentro de esta área un cobertizo con mesa y
bancos para tomar alimentos así como baños portátiles.
4.
Los extintores y equipo de contra incendio de la compañía contratista deben ser correctamente
identificados con la razón social de la compañía y registrarse en la entrada a la refinería. La compañía
contratista deberá presentar la documentación necesaria que certifique las pruebas y el buen estado de
estos equipos al personal de la USIPA que lo solicite pudiendo estar sujetos a una revisión por parte
del personal de la USIPA de la Refinería.
5.
La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria que certifique que los equipos de radiocomunicación de la compañía contratista, necesarios para las actividades motivo del contrato, son
intrínsecamente seguros, los cuales deberán ser presentados al departamento de Ingeniería de
telecomunicaciones de la RIAMA para su revisión y aprobación.
6.
Dentro de su área circundada, la compañía contratista debe tener recipientes para depositar la basura de
manera de segregar los diferentes tipos de materiales, recipientes con agua potable y sistema sanitario para
lavado de manos con válvulas apropiadas y en buen estado.
7.
La compañía contratista debe tener un baño por cada 15 personas y mantenerlos limpios, efectuándose el aseo
por lo menos 2 veces por turno de 8 horas de trabajo, estos deben tener letreros en la parte exterior con la
razón social de la compañía y en el interior letreros de prohibido fumar.
8.
La compañía contratista debe contar en el sitio con los equipos de protección personal específico (especial) de
acuerdo con el tipo de trabajo motivo del contrato. La compañía contratista deberá presentar la documentación
necesaria que certifique las pruebas y el buen estado de estos equipos al personal de la USIPA que lo solicite
pudiendo estar sujetos a una revisión por parte del personal de la USIPA de la Refinería.
9.
La compañía contratista deberá presentar a la USIPA la documentación necesaria que certifique las pruebas y
el buen estado de los equipos de transporte, maniobra, etc., de su propiedad o bajo su responsabilidad, que
serán utilizados en las actividades motivo del contrato.
10. El personal de la compañía contratista debe ser transportado en vehículos desde la puerta designada para su
acceso a la Refinería hasta el lugar del trabajo, no se permite que trabajadores de compañías lo hagan
caminando. Para el transporte de los trabajadores se deberán usar preferentemente vehículos tipo autobús o
vehículos especiales para transporte de personal. No se permite el transporte de personal en vehículos de
carga, plataformas, winches, grúas, etc.
11. La compañía contratista debe contar en el sitio con un supervisor de seguridad como mínimo, por cada 50
trabajadores o menos, que se responsabilice de la seguridad industrial, protección ambiental y conducta del
personal de la compañía dentro de las instalaciones de Pemex–Refinación. La compañía contratista debe
proponer los supervisores de seguridad (uno por turno) los cuales deben tener estudios mínimos comprobados
de nivel medio superior, carrera técnica y/o que demuestre los conocimientos necesarios mediante una
evaluación escrita, verbal y práctica para la aplicación de la seguridad y protección ambiental. Este Supervisor
de Seguridad debe ser evaluado y aprobado por la USIPA y desarrollará exclusivamente las actividades de
Seguridad, Salud y Protección Ambiental aplicables a las actividades motivo del contrato.
12. La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria, que certifique las pruebas y el buen
estado de las lámparas a prueba de explosión que se utilizarán en la actividad motivo del contrato, al personal
técnico del departamento de Mantenimiento Eléctrico de la RIAMA que lo solicite.
92
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
13. La compañía contratista debe contar en el sitio con personal contra incendio capacitado, el cual será evaluado
y autorizado por el departamento de Prevención y Contra Incendio de la RIAMA, en caso de no cumplir con
este requisito no se autorizarán las actividades correspondientes.
14. El superintendente de construcción, supervisores de obra, supervisores de seguridad y mandos medios de la
compañía contratista son responsables del cumplimiento del programa de capacitación en materia de
Seguridad, Salud y Protección Ambiental a todo el personal de la compañía.
15. La compañía contratista deberá presentar en la USIPA la documentación necesaria que certifique las pruebas y
el buen estado de los equipos y accesorios de maniobras (grúas, winches, diferenciales, estrobos, eslingas,
etc.), que serán utilizados en la actividad motivo del contrato.
16. La compañía contratista debe contar en el sitio con botiquines con medicamentos y artículos para proporcionar
primeros auxilios, el contenido mínimo será:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 Frascos de Isodine Solución de uso externo de 120 ml.
2 Vendajes triangulares de 40 pulgadas c/u.
3 Vendas elásticas de 10 cm de ancho.
3 Vendas elásticas de 15 cm de ancho.
30 Apósitos estériles.
60 Gasas estériles.
2 Carretes de tela adhesiva de 5 cm de ancho.
1 Caja de venditas adhesivas.
1 Pinza.
1 Tijera.
4 Alfileres de Seguridad.
5 Vasos desechables.
10 Abetelenguas.
17. Las áreas donde efectúe trabajos la compañía contratista, deben ser acordonadas con cable manila y
señalizaciones para impedir el paso a personas ajenas con el trabajo, con la finalidad de evitar accidentes tanto
para trabajadores de la misma contratista, como para terceras personas.
18. Durante el tiempo de la actividad motivo del contrato, el horario de trabajo de la compañía será de: _____ hrs. a
las _____ hrs.
19. El personal de la compañía contratista debe vigilar que los accesos al área de trabajo permanezcan libres y
transitables permanentemente, así como mantener limpia el área de trabajo asignada.
20. La compañía contratista debe efectuar la contratación y el pago de salarios de su personal fuera de las
instalaciones de Pemex-Refinación.
21. El superintendente de construcción o Supervisor de Obra y el supervisor de seguridad de la compañía
contratista deberán permanecer siempre en el área de trabajo supervisando que las actividades se realicen de
acuerdo a lo planeado y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
22. El superintendente de construcción y el supervisor de seguridad son responsables de que ningún personal de
la misma fume, ingiera o inhale cualquier tipo de droga en el interior de la Refinería.
23. El supervisor de seguridad de la compañía contratista deberá efectuar continuamente pruebas de explosividad,
toxicidad, etc., marcadas en el permiso de trabajo para asegurar la integridad de los trabajadores durante el
desarrollo de sus actividades.
24. Para trabajos en altura se deberán construir andamios con barandal, cama de tablones completa, amarrados
con alambre recocido, apoyados sobre estructura metálica (no se permiten postes o largueros de madera) y
con escalera de acceso, así como usar arnés con cable de vida de la longitud apropiada a la altura y al trabajo.
25. El supervisor de seguridad de la compañía contratista debe:
93
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
Dar cumplimiento al programa de capacitación al personal de la compañía en materia de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental, además de las actividades de Seguridad para compañías contratistas
elaborado por la USIPA.
Llevar una bitácora de actividades diarias avalada con los nombres y firmas del Residente Obra de la
RIAMA, el Ing. de la USIPA del área y el Superintendente de Construcción de la Contratista, la cual
deberá mostrar al personal designado por la sección de Seguridad y Salud ocupacional cuando se le
solicite.
El supervisor de seguridad debe llevar una carpeta propiedad de la compañía contratista, donde se
archivarán los documentos que avalen el cumplimiento de las actividades en materia de seguridad en la
ejecución de los trabajos motivo del contrato por parte de la contratista, debidamente clasificados, la cual
deberá mostrar al personal de la USIPA cuando se le solicite.
Reportar oficialmente a la sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la RIAMA cualquier accidente
personal y/o incidente industrial que ocurra en la compañía contratista y participar en el análisis del
mismo de acuerdo al procedimiento para la investigación y reporte de incidentes (DG-SASIPA-SI06100).
Acudir a las pláticas de actualización para supervisores de seguridad que imparte la USIPA (art. 5.1.4.c
del DG-GPASI-SI-08200) de acuerdo al programa establecido por esta.
Entregar en la sección de Seguridad y Salud Ocupacional, los dos primeros días hábiles de cada mes:
•
•
•
Formato original con el cumplimiento del programa de actividades debidamente avalado y
firmado por el Residente de Obra de la RIAMA, el Ing. de la USIPA del área, el Superintendente
de Construcción y el propio Supervisor de Seguridad de la Contratista.
Formato original con los indicadores de accidentabilidad de la contratista correspondiente al mes
anterior.
Los registros originales que respalden el cumplimiento del programa de actividades de SSPA y
las demás establecidas, correspondientes al mes anterior en el formato oficial de la RIAMA.
26. El personal de la compañía contratista debe suspender sus actividades en caso de que le sea solicitado por
parte de personal de la RIAMA, originados por condiciones inseguras, actos inseguros, otros trabajos
prioritarios en los que se interfiera, pruebas requeridas para verificar condiciones, emergencias, etc. lo cual
deberá ser informado de inmediato al Residente de Obra de Pemex-Refinación.
27. Queda prohibido el almacenamiento de líquidos o materiales inflamables en el área de trabajo, diariamente se
recargarán los equipos en los horarios de cambio de turnos o al final de las actividades diarias.
28. La compañía contratista debe ejecutar la obra objeto del contrato cumpliendo los requisitos establecidos en los
ordenamientos, del anexo “B” del contrato.
29. La compañía contratista se obliga a dejar el lugar donde se efectuaron los trabajos en las mismas condiciones
en que los recibió. La obra se considerará no terminada hasta que entregue el lugar limpio de escombros,
basura, contaminación, etc., y el tiempo que utilice la compañía contratista en el cumplimiento de esta
disposición correrá por su cuenta.
30. En el caso de que el contratista se negara a efectuar la limpieza del área, Pemex por su conducto o mediante
la contratación de terceros llevará a cabo los trabajos de limpieza correspondientes, corriendo a cargo de la
compañía contratista el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente por esta o mediante la
deducción de sus pagos facturas, quedando asentada esta circunstancia en bitácora.
31. La compañía contratista se obliga a cumplir todas las disposiciones legales, federales, estatales y municipales
de carácter ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o
responsabilidad instaurada en contra de Pemex como consecuencia de violación y/o daños ocasionados en
materia de medio ambiente, derivado de los trabajos del contrato que se le asigne, de igual modo el contratista
está obligado a pagar a Pemex todos los gastos, erogaciones y pagos que efectúe por dicho concepto.
32. La compañía contratista deberá proporcionarle(s) a su(s) supervisor(es) de seguridad un distintivo que lo(s)
identifique como tal.
33. La compañía contratista deberá proporcionar a sus trabajadores gafetes que los identifique como tales, el cual
deberán portar a la vista durante su estancia en la Refinería.
94
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
34. El Superintendente de construcción, supervisores de seguridad, supervisores de obra y mandos medios de la
compañía contratista, deben conocer y aplicar las Técnicas Preventivas HAD (Hablando y Apuntando con el
Dedo), APP (Actividad de Predicción de los Peligros), ESP (Experiencia de Sentir el Peligro), RIJ (Reunión de
Inicio de Jornada), 5S’s, AE (Auditorias Efectivas), AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo), PRE (Plan de
Respuesta a Emergencias). Estas técnicas de seguridad deben ser instruidas al personal de la compañía por el
supervisor de seguridad de la misma.
35. El Superintendente de construcción, el Supervisor de Seguridad y los Mandos Medios de la contratista son
responsables de difundir y aplicar entre su personal:
• La Política Institucional de Seg., Salud y Prot. Amb. de Pemex Refinación.
• La Política Integral de Administración de este Centro de Trabajo.
• El Plan de Repuesta a Emergencias (PRE) de este Centro de Trabajo.
• Auditorias Efectivas.
• Análisis de Seguridad en el Trabajo.
• Recomendaciones de Seguridad (folleto informativo) de la RIAMA.
• Procedimientos críticos de SSPA.
Permiso de trabajo.
Trabajos en altura.
Trabajos en espacios confinados.
Trabajos de corte y soldadura en áreas de proceso.
Trabajos en excavaciones.
Instalación de barricadas y/o acordonamiento.
Etiqueta, candado, despeje y prueba.
Armado y desarmado de andamios.
Apertura y cierre de bridas y conexiones en líneas y equipos.
Trabajos eléctricos (libranza de circuitos eléctricos).
SP-SASIPA-SI-02310
300-40800-PSIA-045
300-40800-PSIA-049
300-40800-PSIA-048
300-40800-PSIA-047
300-40800-PSIA-046
300-40800-PSIA-050
300-40800-PSIA-052
300-40800-PSIA-051
300-40800-PSIA-053
36. La compañía contratista debe tramitar los pases de acceso de sus vehículos al interior de la Refinería en el
Departamento de Vigilancia, cumpliendo los requisitos necesarios como buen estado de frenos, sistema
eléctrico, luces, afinación, escape con mata chispas, extintor, razón social de la compañía (en ambos lados y
tamaño visible), seguro vigente con cobertura amplia, licencia y carta de buena conducta del personal
responsable de la unidad.
37. La compañía contratista debe tramitar en el departamento de vigilancia, los pases de acceso de su personal,
debiendo cumplir con los requisitos de afiliación y alta en el I. M. S. S. (Instituto Mexicano del Seguro Social),
fotografías vigentes y sin sellos, credenciales sin correcciones y con vigencia de acuerdo a la del contrato, el
cual deberá ser portado en lugar visible durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones propiedad de
Pemex.
38. La compañía contratista obligatoriamente debe proporcionar a cada uno de sus trabajadores, su equipo básico
de protección personal, que consiste en: casco color naranja con barbiquejo, lentes de seguridad que cumplan
con las características establecidas en la Norma de Referencia “Lentes y gogles de seguridad, protección
primaria para los ojos” (NFR-007-PEMEX-2000), ropa de algodón color naranja, (overol) que cumpla con las
características establecidas en la Norma de Referencia “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-006-PEMEX-2001); con el nombre de la compañía en la espalda
en tamaño legible y debidamente ceñida, calzado industrial antiderrapante, que cumpla con las características
establecidas en la Norma de Referencia “Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-008-PEMEX-2001), (a excepción de los electricistas
que utilizarán zapato industrial tipo dieléctrico); dichos equipos deben usarse desde su ingreso y durante toda
su permanencia dentro de las instalaciones propiedad de Pemex. Además deberá entregar a la USIPA y al
Residente de Obra de Pemex, los documentos que evidencien dicho suministro a su personal.
39. En el caso que la compañía contratista requiera instalar caseta en el área industrial, usará únicamente el lugar
que se le asigne por parte de personal autorizado de la RIAMA y ésta debe ser construida con material no
combustible, debidamente fijada y anclada, dentro de un área cercada con malla ciclón de 1.8 m de altura y
dentro de esta área un cobertizo con mesa y bancos para tomar alimentos, baños, recipientes de agua para
lavado de manos, agua potable para tomar, recipientes para basura debidamente identificados, así como
95
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
también colocar un letrero de 1m2 en el que se indique el nombre de la compañía, número y vigencia del
contrato, así como la descripción de la obra.
40. No se permiten bajo ninguna circunstancia áreas para prefabricación de piezas, talleres, etc., todo debe ser
prefabricado, maquinado, ensamblado, preparado, etc., en el taller de la contratista fuera de las instalaciones
de Pemex.
41. La compañía contratista debe proporcionar a cada supervisor de seguridad, un explosímetro para el monitoreo
constante de la explosividad en su área de trabajo. En el caso de trabajos en espacios confinados, también
debe contar con medidores para la concentración de oxígeno y sulfhídrico; estos equipos deben contar con la
documentación necesaria que certifique las pruebas, calibración, buen estado y confiabilidad. Estos equipos
serán presentados a la USIPA al inicio de la obra y semanalmente.
42. La compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores que laboren en altura arneses de seguridad que
cumplan con las características establecidas en la Norma de Referencia “Requisitos mínimos para cinturones,
bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida” (NFR-024-PEMEX-2001) y será responsable de que su
personal los utilice en forma apropiada.
43. Para trabajos en ambientes contaminados, la compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores los
equipos de protección respiratoria apropiados y será responsable de que su personal los utilice en forma
correcta.
44. No se permite que los trabajadores de compañías contratistas tomen sus alimentos en otra área que no sea
dentro de su zona cercada ni que permanezcan parados, sentados o acostados bajo equipos que se
encuentren o no en operación.
45. Ningún trabajador de compañía debe deambular por áreas de operación y/o diferentes a las de la ejecución de
la obra motivo del contrato.
46. Queda estrictamente prohibido fumar en las instalaciones de la Refinería incluyendo baños, letrinas y áreas
administrativas.
47. La compañía debe proporcionar monogogles y respiradores contra polvos a todos sus trabajadores que laboren
en ambientes donde se tenga la presencia de partículas suspendidas en el aire.
48. La compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores pantallas faciales, cuando realicen actividades
de corte, esmerilado, escariado, etc.
49. El personal de la compañía contratista debe cumplir estrictamente con todas las recomendaciones de
seguridad establecidas en los permisos u órdenes de trabajo correspondientes.
50. Todo personal de compañías que se encuentre en las instalaciones tiene la obligación de informar al personal
de la Refinería sobre condiciones de riesgo dentro del área en la que se encuentre trabajando.
51. Todo daño que se origine en el área de trabajo por las compañías contratistas, debe ser reparado
inmediatamente por la misma.
52. La compañía debe presentar la documentación necesaria que certifique la especialidad de los operarios que
intervendrán en las actividades motivo del contrato.
53. En caso de operadores de grúas, montacargas, etc., deben presentar su licencia correspondiente
54. La compañía contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener su
área de trabajo en óptimas condiciones, debiendo retirar en cada turno el material de desecho resultante de su
trabajo.
55. El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores ocasionará la suspensión del trabajo y el tiempo de
retraso será imputable a la compañía contratista.
56. Las reuniones entre el personal del área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía
contratista, en las que se revisarán los avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad, seguridad,
etc. relacionados con el trabajo. Se llevarán a efecto: _________________________________________.
96
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
57. Después de haber leído los anteriores puntos, aceptan y se comprometen a su estricto cumplimiento y firman
de conformidad:
1. Por la Ref. “Ing. Antonio M. Amor”
Jefe Operación Área No. __________ Ing. _______________________________
Ing. Conservación y Mantenimiento Área No.______ Ing. ____________________
USIPA Área No. ________ Ing. _________________________________________
Residente de Obra de RIAMA Ing. ______________________________________
2. Por la compañía contratista ____________________________________________
Superintendente de Construcción Ing. ____________________________________
Supervisor de Seguridad ______________________________________________
Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, a ____ de ___________________ del 20_______
97
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO 3
LISTA DE VERIFICACIÓN
USIPA-4145-03
INICIO DE OBRA POR COMPAÑÍAS CONTRATISTAS
ACTIVIDAD A SER EJECUTADA Y VERIFICADA
!
!
!
SI
1
NO
¿Se tiene Protocolo de Seguridad para inicio de Obra de la Contratista Elaborado y firmado por
los responsables?
2
¿La Contratista cuenta con el (los) Supervisor (es) de Seguridad y contraincendio (s) aprobados por la
USIPA?
3
¿La Contratista Presento programa de capacitación en Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
sus trabajadores?
4
¿La Contratista Tiene conocimiento de las disposiciones de cumplimiento obligatorio enmarcadas en el
procedimiento USIPA-4145?
5
¿En caso de haber sido autorizado caseta de campo esta cuentas con las disposiciones enmarcadas en
el procedimiento USIPA-4145?
6
¿Los equipos de trabajo, transporte y personal cuentan con distintivo y/o logotipo de identificación de la
Contratista además de que el personal cuenta con gafetes que los identifican?
7
¿Los equipos de radio comunicación de la Contratista son intrínsecamente seguros y se encuentran
avalados por el Depto. de Telecomunicaciones de la RIAMA?
8
¿La Contratista cuenta con depósitos de basura de manera que segregara los diferentes tipos de
desperdicios generados por los trabajos?
9
¿La Contratista cuenta con baños adecuados y rotulados?
10
¿Se presento ante la USIPA certificados de calibración y buen estado de los equipos a utilizarse
en los trabajos? (Explosímetros, medidores de oxígeno, sulfhidrímetros, lámparas, grúas,
winches, estrobos, eslingas, etc.)
11
¿Cuenta con transporte adecuado y rotulado para llegar hasta el lugar del trabajo?
12
¿Los trabajadores cuentan con el equipo básico de protección personal adecuado y que cumple
con las normas de Seguridad y salud ocupacional?
Observaciones:___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Verificó
Nombre y firma:
Fecha:
98
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO 4
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
USIPA-4145-04
Calificación:
Fecha:
Nombre del evaluado:
Departamento:
Título del documento evaluado:
Protocolo de seguridad para inicio de obra por compañías contratistas.
PREGUNTAS:
Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una cruz la opción correcta.
[EJEMPLO] ¿El objetivo principal de este procedimiento es el cumplimiento y establecimiento de actividades de?
Políticas de Pemex-Refinación y
Políticas Ambientales solamente
Políticas de seguridad solamente
actividades de SSPA
1. ¿El responsable de la difusión y la observación de la aplicación y cumplimiento de este procedimiento es?
Jefe de Contraincendio
Jefe de la USIPA
Jefe de Operación
2. ¿La aplicación y cumplimiento de los establecido en este procedimiento es de?
Del personal de la RIAMA
Del personal de la RIAMA Y
Contratista
Del personal de la Contratista
únicamente.
3. ¿Quién es la persona por parte de la contratista responsable del cumplimiento y calidad de los trabajos establecidos en
el contrato y cumplimiento del programa y actividades?
Supervisor de Seguridad
Superintendente de Construcción
Supervisor de obra
4. ¿Nombre que se le da al funcionario público designado por la refinería, quien fungirá como representante ante el
contratista?
Residente de obra de Pemex Supervisor de obra
Proveedor
Refinación
5. ¿Antes de iniciar los trabajos de la contratista se deberá de realizar el?
Protocolo de Seguridad
Darle luz verde
Acordonamiento de la obra
Marca si es cierto o falco el enunciado citado.
CIERTO O FALSO
6. La compañía contratista se compromete a difundir y aplicar entre su personal reglamentos, normas,
procedimientos, instrucciones, etc. aplicables a la RIAMA
7. El incumplimiento del procedimiento
contratista
USIPA-4145 puede coaccionar paro de labores de la
8. Al término de la obra los supervisores de la RIAMA deberán de calificar el desempeño de los trabajos
realizados por la contratista.
Aplicó cuestionario:
(1) Nota. El código de cada formato es el que corresponda al procedimiento que se evalúa)
99
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ANEXO 5
REGISTRÓ DE MODIFICACIONES A DOCUMENTOS
SGC-4.2.3-03
DOCUMENTO:
REV.
MODIF.
SECCIÓN
MODIFICAD
A.
USIPA-4145
MOTIVO
0
TODO
ACTUALIZACIÓN
0
TODO
ACTUALIZACIÓN
0
Anexo 3, 4 y
5
No contaba
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO EL
NOMBRE DE LAS DEPENDENCIAS, ASÍ
COMO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
A LOS QUE SE HACEN MENCIÓN.
a) CAMBIA OBJETIVO
b) RESPONSABILIDADES
c) DESARROLLO PUNTOS 6.1, 6.2,
6.4, 6.6, 6.7, 6.12, 6.13, 6.14
d) ANEXO 1
e) ANEXO 2
f) ANEXO 3
Se ingresa lista de verificación y cuestionario
al procedimiento.
100
FECHA
MODIFICADO
MODIFICACIÓN
POR:
28/09/07
ING. JMPC
28/09/07
ING. JMPC
28/09/07
ING. JMPC
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
R E F I E R IA “I G . A T O IO M . A M O R ”
SA LA M A C A , G TO
R E F IN A C IO N
G
E
R
E
N
C
I A
ANEXO "C"
CATALOGO DE CONCEPTOS
PART
CONCEPTO
UNIDAD
CANT
M2
39.70
RESTARUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIO DE LA PLANTA
FCC
1.
LIMPIEZA QUÍMICA EN SUPERFICIES METÁLICAS PARA ELIMINAR PROTECCIÓN PASIVA
DAÑADA EXISTENTE SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS CON CONDICIÓN
GRADO E, F SEGÚN SSPC_VIS 4/NACE VIS 7 DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX2006.
HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA LIGERA:
ALCANCE DEL CONCEPTO
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
4. INCLUYE DEMOLICIÓN DE MATERIAL IGNÍFUGO DEGRADADO
5. LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE, DE ACUERDO AL
MÉTODO SSPC-SP 1 Ó EQUIVALENTE DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006,
QUE SE UTILIZA PARA LA REMOCIÓN PRELIMINAR DE CONTAMINANTES, COMO
ACEITE, GRASA, CRUDO U OTROS QUÍMICOS QUE SE ENCUENTREN SOBRE LA
SUPERFICIE. (LOS PRODUCTOS DESENGRASANTES QUE SE UTILICEN PARA LA
LIMPIEZA QUÍMICA DEBEN SER BIODEGRADABLES).
6. RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
7. RETIRO DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRADERO, DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN
101
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PART
CONCEPTO
DE MATERIAL.
RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
LIMPIEZA QUÍMICA EN SUPERFICIES METÁLICAS PARA ELIMINAR PROTECCIÓN PASIVA
DAÑADA EXISTENTE SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS CON CONDICIÓN
GRADO E, F SEGÚN SSPC_VIS 4/NACE VIS 7 DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX2006.
HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA SEMIPESADA:
UNIDAD
CANT
M2
760.60
M2
599.70
8.
2.
3.
ALCANCE DEL CONCEPTO
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
4. INCLUYE DEMOLICIÓN DE MATERIAL IGNÍFUGO DEGRADADO
5. LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE, DE ACUERDO AL
MÉTODO SSPC-SP 1 Ó EQUIVALENTE DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006,
QUE SE UTILIZA PARA LA REMOCIÓN PRELIMINAR DE CONTAMINANTES, COMO
ACEITE, GRASA, CRUDO U OTROS QUÍMICOS QUE SE ENCUENTREN SOBRE LA
SUPERFICIE. (LOS PRODUCTOS DESENGRASANTES QUE SE UTILICEN PARA LA
LIMPIEZA QUÍMICA DEBEN SER BIODEGRADABLES).
6. RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
7. RETIRO DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRADERO, DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN
DE MATERIAL.
8. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
LIMPIEZA QUÍMICA EN SUPERFICIES METÁLICAS PARA ELIMINAR PROTECCIÓN PASIVA
DAÑADA EXISTENTE SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS CON CONDICIÓN
GRADO E, F SEGÚN SSPC_VIS 4/NACE VIS 7 DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX2006.
HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA PESADA:
ALCANCE DEL CONCEPTO
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
102
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PART
CONCEPTO
CANT
M2.
39.70
M2
760.60
4.
5.
4.
5.
INCLUYE DEMOLICIÓN DE MATERIAL IGNÍFUGO DEGRADADO
LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE, DE ACUERDO AL
MÉTODO SSPC-SP 1 Ó EQUIVALENTE DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006,
QUE SE UTILIZA PARA LA REMOCIÓN PRELIMINAR DE CONTAMINANTES, COMO
ACEITE, GRASA, CRUDO U OTROS QUÍMICOS QUE SE ENCUENTREN SOBRE LA
SUPERFICIE. (LOS PRODUCTOS DESENGRASANTES QUE SE UTILICEN PARA LA
LIMPIEZA QUÍMICA DEBEN SER BIODEGRADABLES).
6. RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
7. RETIRO DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRADERO, DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN
DE MATERIAL.
8. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICADO POR
ASPERSIÓN. RP-6-B EPÓXICO CATALIZADO POLIAMIDA, UNA CAPA DE 100 A 150 MICRAS DE
ESPESOR POR CAPA SECA. HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA LIGERA:
UNIDAD
ALCANCE DEL CONCEPTO:
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
5. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN.
6. MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
7. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX NRF-053-PEMEX-2006.
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
10. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICADO CON
POR ASPERSIÓN. RP-6-B EPÓXICO CATALIZADO POLIAMIDA, UNA CAPA DE 100 A 150
MICRAS DE ESPESOR POR CAPA SECA. HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA
SEMIPESADA:
ALCANCE DEL CONCEPTO:
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
103
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PART
CONCEPTO
UNIDAD
CANT
M2
599.70
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN.
MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX NRF-053-PEMEX-2006.
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
10. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICADO CON
POR ASPERSIÓN. RP-6-B EPÓXICO CATALIZADO POLIAMIDA, UNA CAPA DE 100 A 150
MICRAS DE ESPESOR POR CAPA SECA. HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA PESADA:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
7.
ALCANCE DEL CONCEPTO:
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
5. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN.
6. MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
7. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX NRF-053-PEMEX-2006.
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
10. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE SISTEMA PASIVO CONTRA INCENDIO MEDIANTE UN M2
PRODUCTO TIPO ESMALTE INTUMESCENTE DE ALTOS SÓLIDOS PARA PREVENCIÓN AL
FUEGO Y ALTAS TEMPERATURAS, POR ASPERSIÓN, RETARDANTE AL FUEGO. APLICADO
HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA LIGERA:
ALCANCE DEL CONCEPTO
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
104
39.70
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PART
CONCEPTO
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO FICHA TÉCNICA DE
FABRICANTE.
7. PRUEBAS Y MEDICIÓN DE ALTOS ESPESORES DEL RETARDANTE AL FUEGO APLICADO
MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN ESPECIALIZADA DE RESONANCIA MAGNÉTICA BAJO EL
MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ASTM B499 Y E376
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA DEL REA DE TRABAJO
10. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS INTEGRANDO LA INFORMACIÓN, PRUEBAS
Y PROCEDIMIENTOS EN CARPETAS CON DOS COPIAS PARA SU ENTREGA Y REVISIÓN,
FIRMADAS POR EL SUPERVISOR DE CALIDAD CERTIFICADO POR EL FABRICANTE
11. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE SISTEMA PASIVO CONTRA INCENDIO MEDIANTE UN
PRODUCTO TIPO ESMALTE INTUMESCENTE DE ALTOS SÓLIDOS PARA PREVENCIÓN AL
FUEGO Y ALTAS TEMPERATURAS, POR ASPERSIÓN, RETARDANTE AL FUEGO. APLICADO
HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA SEMIPESADA:
UNIDAD
CANT
M2
760.60
2.
3.
4.
5.
6.
8.
ALCANCE DEL CONCEPTO
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
5. MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO FICHA TÉCNICA DE
FABRICANTE.
7. PRUEBAS Y MEDICIÓN DE ALTOS ESPESORES DEL RETARDANTE AL FUEGO APLICADO
MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN ESPECIALIZADA DE RESONANCIA MAGNÉTICA BAJO EL
MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ASTM B499 Y E376
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA DEL REA DE TRABAJO
10. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS INTEGRANDO LA INFORMACIÓN, PRUEBAS
105
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PART
9.
10.
CONCEPTO
Y PROCEDIMIENTOS EN CARPETAS CON DOS COPIAS PARA SU ENTREGA Y REVISIÓN,
FIRMADAS POR EL SUPERVISOR DE CALIDAD CERTIFICADO POR EL FABRICANTE
11. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE SISTEMA PASIVO CONTRA INCENDIO MEDIANTE UN
PRODUCTO TIPO ESMALTE INTUMESCENTE DE ALTOS SÓLIDOS PARA PREVENCIÓN AL
FUEGO Y ALTAS TEMPERATURAS, POR ASPERSIÓN, RETARDANTE AL FUEGO. APLICADO
HASTA 30 M DE ALTURA EN ESTRUCTURA PESADA:
ALCANCE DEL CONCEPTO
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
5. MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO FICHA TÉCNICA DE
FABRICANTE.
7. PRUEBAS Y MEDICIÓN DE ALTOS ESPESORES DEL RETARDANTE AL FUEGO APLICADO
MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN ESPECIALIZADA DE RESONANCIA MAGNÉTICA BAJO EL
MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ASTM B499 Y E376
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA DEL REA DE TRABAJO
10. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS INTEGRANDO LA INFORMACIÓN, PRUEBAS
Y PROCEDIMIENTOS EN CARPETAS CON DOS COPIAS PARA SU ENTREGA Y REVISIÓN,
FIRMADAS POR EL SUPERVISOR DE CALIDAD CERTIFICADO POR EL FABRICANTE
11. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICADO
CON POR ASPERSIÓN. RA-28 POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES,
UNA CAPA DE 75 A 100 MICRAS DE ESPESOR POR CAPA SECA. HASTA 30 M DE ALTURA EN
ESTRUCTURA LIGERA:
ALCANCE DEL CONCEPTO:
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
106
UNIDAD
CANT
M2
599.70
M2
39.70
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PART
CONCEPTO
CANT
M2
760.60
M2
599.70
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN.
MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX NRF-053-PEMEX-2006.
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
10. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICADO
CON POR ASPERSIÓN. RA-28 POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES,
UNA CAPA DE 75 A 100 MICRAS DE ESPESOR POR CAPA SECA. HASTA 30 M DE ALTURA EN
ESTRUCTURA SEMIPESADA:
UNIDAD
ALCANCE DEL CONCEPTO:
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
3. COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
5. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN.
6. MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
7. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX NRF-053-PEMEX-2006.
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA
10. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICADO
CON POR ASPERSIÓN. RA-28 POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES,
UNA CAPA DE 75 A 100 MICRAS DE ESPESOR POR CAPA SECA. HASTA 30 M DE ALTURA EN
ESTRUCTURA PESADA:
ALCANCE DEL CONCEPTO:
1. TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL TALLER DEL LICITANTE
GANADOR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
107
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PART
CONCEPTO
UNIDAD
CANT
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE APLICACIÓN.
COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.
LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN.
MEZCLA Y MUESTREO DEL PRODUCTO A APLICARSE.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX NRF-053-PEMEX-2006.
8. RETIRO DE ANDAMIOS
9. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
10. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL ALMACÉN DEL LICITANTE GANADOR.
IMPORTE TOTAL
IMPORTE TOTAL:
IMPORTE TOTAL CON NÚMERO:
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
108
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "E"
EQUIPO PROVISIONAL QUÉ PROPORCIONARÁ PEMEX-REFINACIÓN
PARA ESTA OBRA, PEMEX-REFINACIÓN NO PROPORCIONA EQUIPO
109
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "E-1"
EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO QUE UTILIZARA EL LICITANTE
No.
DESCRICIÔN
CARACTERISTICAS
1.
CANASTILLA TELESCOPICA O CANASTILLA TELESCOPICA O
ARTICULADA
ARTICULADA
AUTO
PROPULSADA CON MOTOR
ELECTRICO CON ALCANCE DE
HASTA 20 MTS DE ALTURA
2.
ANDAMIOS TIPO ROSETA O ANDAMIOS
ORTOGONALES
JUNTA RAPIDA
TIPO
ROSETA
O
JUNTA
RAPIDA
3.
CAMIONETA PICKUP
CAMIONETA PICKUP 1 ½ TON
DE CAPACIDAD
4.
COMPRESOR AIRE
COMPRESOR
AIRE
M/CI
PORTATIL
C/LLANTAS
4.5
M3/MIN
5.
EQUIPO DE PINTURA CON EQUIPO PARA APLICACION DE
ACCESORIOS
PINTURA CON ACCESORIOS
6.
LOTE
DE
HERRAMIENTA CARRETILLAS, BOTES, PALAS,
MENOR
PINZAS
,REGLAS
DESARMADORES,
TIJERAS,
FLEXOMETROS, ETC.
110
CANTIDAD
2
10
2
4
4
1
UBICACIÓN
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "F"
MATERIAL QUE PROPORCIONARA PEMEX REFINACIÓN
PARA ESTA OBRA PEMEX-REFINACIÓN NO PROPORCIONARÁ MATERIAL ALGUNO
111
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "F-1"
SERVICIOS Y/O EQUIPOS PERMANENTES QUE PROPORCIONARA PEMEX REFINACION
•
LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN 440 VOLTS, 60 CICLOS, TRES FASES, NEUTRO
FLOTANTE Y 25,000 AMPERES DE CORTO CIRCUITO. QUE SERA ÚNICAMENTE
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
112
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "U"
DESGLOSE DE UMI´S
UMI
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CON
TAG
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO
IGNIFUGO A ESTRUCTURAS DE
SOPORTE DE LINEAS Y EQUIPOS
DE PROCESO DE LA PLANTA FCC
IMPORTE CORRESPONDIENTE
TOTAL:
IMPORTE DEL CONTRATO:
NOTAS:
1.- Columnas “UMI” y “TAG-EQUIPO”, serán llenadas por el Departamento de Planeación de
Reparaciones.
2.- Columnas “COSTO y “OBSERVACIONES”, serán llenadas por el LICITANTE de forma parcial con
cada estimación, con la aprobación del Residente de Obra.
113
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO "BEOPX"
GUÍ A P AR A EL USO DE L A BI TÁCOR A ELECTRÓNIC A
BI TÁCO R A ELECTRÓNIC A DE OBR A PÚBLI C A
DE PETROLEOS MEXIC ANOS
Especificaciones Generales
Objetivo
Proveer de una herramienta informática eficiente que apoye durante el desarrollo de las Obras Públicas
en forma obligatoria y dependiendo de su naturaleza para los trabajos, arrendamientos, bienes o
servicios, cuando en los contratos correspondientes sea convenido y obligatorio; así sea para evidencia
y constancia de supervisión, vigilancia, control y revisión, permitiendo a las personas autorizadas, llevar
a cabo en ella registros y consultas de manera transparente, fácil, moderna, completa, veraz, ordenada e
inmediata.
Alcances
El desarrollo del Sistema de Bitácora Electrónica De Obra de Petróleos Mexicanos se adecuó a los
requisitos de la Ley de Petróleos Mexicanos, a fin de sustituir a la bitácora de obra física tradicional y la
similar de la Secretaria de la Función Pública; en los trabajos resultantes de procedimientos de
contratación apegados a la legalidad y llevados a cabo conforme a lo establecido en los artículos 25, 27,
28 y 134 Constitucional; Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y su Reglamento; articulo 51
de la Ley de Petróleos Mexicanos, articulo 45 de su Reglamento y sus Disposiciones administrativas de
contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades
sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que se realicen
en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios..
Portada
Cada bitácora electrónica tiene una portada donde aparece el nombre del Organismo Subsidiario, y el
del Centro de Trabajo responsable de la ejecución de los trabajos, número de contrato, descripción de la
obra, nombre de la contratista y la identificación “Sistema de Bitácora de Obra de Obra Pública”.
Notas
La captura de notas tiene las siguientes características:
•
•
Encabezado con nombre del contratista, el número de contrato y número de folio.
Cada nota tiene un número, descripción del asunto y si es el caso, la referencia a otra(s) nota(s).
•
Las notas podrán guardarse en forma preliminar, y será hasta que se firmen electrónicamente
cuando se agregue a la bitácora, asignándole el número de nota y fecha que será dado
automáticamente.
114
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
•
No se podrá modificar una nota una vez firmada por una de las partes.
•
Las notas se clasificaran en base a un catalogo (fase, tema, procedimiento, si requiere
respuesta, etc.), a fin de facilitar el seguimiento y consulta.
•
Referencia a notas anteriores.
•
Revisión de ortografía y de gramática.
•
Opción para adjuntar archivos de cualquier tipo: Power Point, Word, Acrobat, JPG, etc., en caso
de que se requiera apoyar a la nota con mayor información.
•
Notas guías (formatos) opcionales consideradas en los procedimientos institucionales de
Petróleos Mexicanos como anotaciones obligatorias en bitácora así como notas guías con base
en la experiencia, con la finalidad de que apoyen a la supervisión en el llenado de las mismas, y
evitar alguna omisión de datos.
Las notas guías pueden ser de utilidad además de lo siguiente:
•
Contienen Tips que ayuden al residente de obra/supervisor del servicio de Pemex Refinación y al
Superintendente de construcción /supervisor del proveedor en recordar que tiempos o algún
requisito debe de cumplir.
•
Cuando sea el caso, pueden ligar los procedimientos administrativos para la obra pública
institucionales y/o a la normatividad aplicable.
•
En casos en los cuales no sea suficiente un formato se tiene la opción para hacer anotaciones
libres.
El sistema cuenta con un Control de notas consistente en las siguientes funciones:
•
Avisos cuando vaya a vencer el plazo para autorizar la nota, con base al plazo establecido en la
validación del instrumento.
•
Relación de las notas pendientes de cerrarse (requieren respuesta)
•
Incluir una sección de recordatorios, donde cualquiera de las partes puedan dejar recordatorios
de algún pendiente para determinada fecha.
Reportes
Los reportes se visualizarán en pantalla con opción de imprimirse, de la siguientes formas:
Bitácora completa
Notas:
Por rango de fechas.
Por tipo de clasificación.
Abiertas (sin concluirse)
Sin autorización
Firma electrónica
115
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Este instrumento es el que da la pauta para poder sustituir a la bitácora tradicional con la bitácora
electrónica, el cual debe de cumplir con los lineamientos que establezca la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publica (SAT) y Secretaría de la Función Pública.
Seguridad
Acceso al sistema en dos niveles: de consulta y los autorizados para hacer anotaciones en la bitácora
(Residente, Supervisor, Superintendente de construcción), estos últimos independientemente a la firma
electrónica que deberán de tener para dar autenticidad al contenido.
El usuario de consulta podrá acceder a varias bitácoras dependiendo del ámbito de su competencia.
Validar el acceso al sistema según los horarios establecidos en la nota de validación de este instrumento
(bitácora).
Cuenta con un módulo de auditoría donde se registra la fecha y hora de entrada al sistema de los
usuarios y las acciones realizadas por ellos.
Para el caso de que se requiera tener acceso desde Internet, se deberá de contemplar el esquema para
que solo determinadas direcciones de red puedan accesar al sistema, independientemente de las
restricciones implementadas por los administradores de las redes corporativas de Petróleos Mexicanos.
Disponibilidad
Además el sistema está instalado en un servidor central, puede instalarse en una computadora en un
ambiente local con Windows 2000 o superior, con la opción de poder sincronizar los datos de la
computadora local con el servidor central y viceversa vía Internet, intranet, conexión telefónica, etc.
Para el caso de las bitácoras en una computadora local, considera los esquemas de respaldo de la
información (disco compacto, disco externo, etc.), así como la sincronización con el servidor central.
Documentación
La documentación electrónica está formada por un manual del usuario, normatividad legal de la Ley de
Petróleos Mexicanos, mismos que se deberán llevar a cabo a lo largo del proyecto.
Ambiente de Producción
A continuación se listan los requisitos de software para las versiones local y servidor:
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN EL SERVIDOR
•
•
Sistema Operativo:
o Windows 2000 Server o
o Windows XP Profesional con SP 2 o Vista o Windows 7
o Windows Server 2003 Standard Edition con SP 1
IIS (Internet Information Server) 5.0 o superior. Si no tiene instalado el IIS elija: Inicio
> Panel de Control > Agregar o quitar Programas > Agregar o quitar Componentes
de Windows > Servidor de Aplicaciones > Detalles > Debe activar
o .ASP. Net,
o Internet Information Services (IIS).
o En la opción del IIS > Detalles > Debe tener activado:
Archivos Comunes
Front Page 2002 Server Extensions
Internet Information Services Manager
116
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
•
•
SMTP
www
SQL Server 2000 Standard Edition
Total Espacio en disco duro estimado: 4GB
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS LOCALES
•
•
•
•
Internet Explorer 6.0 o posterior.
El PLUGIN de FLASH.
El Acrobat Reader versión 6.0 o mayor.
El componente segurisign.ocx ó GenKey.ocx, dependerá de acuerdo a la versión
del certificado emitido.
Ambiente de desarrollo
El sistema y reportes están desarrollados en ambiente WEB utilizando la infraestructura VISUAL STUDIO
.NET y la base de datos para almacenar la información SQL_SERVER; de acuerdo con las políticas
institucionales determinadas por el área de Tecnología de Información.
Los equipos que usarán el sistema de Bitácora, deberán tener instalado el Internet Explorer 6.0 o
posterior, acceso a la intranet de la dependencia, instalar localmente el componente “.ocx” para firma
electrónica, PLUGIN de FLASH y el Acrobat Reader versión 6.0 o mayor.
117
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
REFIERIA “IG. ATOIO M. AMOR”
SALAMACA, GTO
REFINACION
G E R E N C I A
ANEXO “LC”
LIBRO DE CALIDAD
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER EL LIBRO DE CALIDAD PARA
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O DE SERVICIOS
El contenido del libro de calidad deberá de contener como mínimo las siguientes actividades, no siendo
limitativas
INDICÉ
I.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
a) Reporte del protocolo de Seguridad*
b) Minutas y documentos especiales*
II.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
III.
OBRA CIVIL
a) Estudio del subsuelo de la obra*
b) Reporte de estudio de verticalidad de equipos *
c) Reporte de nivelación de cimentación para equipos*
d) Reporte de resistencia de concreto
e) Reporte de compactación de terreno *
f) Reporte de inundación de drenajes y actualización de planos*
IV.
OBRA MECÁNICA
a) Reporte de rolado en placa, tubería, flusería
b) Certificación de soldadores (WPQ)
c) Procedimientos de Soldadura (WPS y PQR) *
V.
OBRA DE TUBERÍAS
a) Arreglo general de tuberías de la obra
b) Isométrico para el desmantelamiento de tuberías
c) Isométrico para habilitación de tuberías
d) Detalle de soporterías para tuberías
e) Relevados de esfuerzos en tubería y/o equipos.
VI.
OBRA ELÉCTRICA
a) Protocolo de Pruebas al Equipo en Fabrica.
b) Protocolo de Pruebas al Equipo en campo.
• Transformadores.
• Motores.
• Conductores.
• Sistema de Tierras.
• Tableros.
c) Memorias de Calculo *
118
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
VII.
OBRA DE INSTRUMENTACIÓN
a) Dibujos típicos de la instalación de instrumentación
b) Reportes de Pruebas de lazos de control.
c) DTI´S
d) Prueba de PSV´s y Automáticas.
e) Prueba de Protecciones.
VIII.
PRUEBAS
a) Reporte de pruebas de adherencias de recubrimientos *
b) Reporte de pruebas radiográficas *
c) Reporte de pruebas de líquidos penetrantes *
d) Reporte de pruebas hidrostáticas *
e) Reporte de pruebas neumáticas *
f) Reporte de pruebas con cámara de vacío *
g) Reporte de pruebas de dureza *
h) Reporte de pruebas fondo, cuerpo y cúpula para tanques *
i) Reporte de pruebas de válvulas
j) Reporte de Pruebas para equipos en Taller de Fabricación.
k) Reporte de Prueba de Hermeticidad (con Humo). *
l) Pruebas de carga grúas y equipo motriz.
IX.
OBRA DE SEGURIDAD
a) Diagrama de sistema de inyección de espuma superficial y/o Sub-superficial. *
b) Reportes de Inspección de campo por USIPA *
c) Reporte de calibraciones de espesores *
d) Reporte de medición de espesores de recubrimientos *
e) Reporte de análisis CRETIB *
f) Reporte y constancia de disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos *
g) Análisis de materiales
h) Calibración volumétrica (si aplica)
i) Reporte de espesores de película seca de sistemas de recubrimiento de tanques y
tuberías (si aplica)
j) Reporte de estudio de verticalidad, redondez, peaking y Bandung (si aplica)
X.
ÁLBUM FOTOGRÁFICO
a) Entrega de reporte fotográfico en forma secuencial de acuerdo a la obra en cuestión
XI.
PLANOS FINALES DE OBRA (AS BUILT)
a) Entrega de planos finales adecuados y modificados en función de la obra
XII.
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-PEMEX REFINACIÓN
a) Entrega de los reportes de trabajos realizados (parciales ó totales) con firmas del
personal técnico de Pemex y contratista
XIII.
PROCEDIMIENTOS
a) Constancia de procedimientos de maniobras de la obra
b) Recarga de extintores norma No. NOM-002-STPS-2000
c) Pláticas de seguridad
d) Auditoria del cumplimiento de las medidas de seguridad
e) Análisis de seguridad del trabajo (AST)
XIV.
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES USADOS EN LA OBRA
a) Equipos completos
b) Materiales más representativos de la obra
119
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
XV.
MATERIALES DE BAJA DENTRO DE LA OBRA
a) Reportes de entrega al CADI de materiales de deshecho de acuerdo con procedimiento
DSGAP-3321 rev-4
b) Reportes y entrega a protección ambiental de catalizadores gastados, antracita o carbón
activado o agotado, escoria u hollín de calentadores o calderas y asbesto de acuerdo
con procedimiento PAMB-066-02 (si aplica)
c) Reporte de depósitos de residuos de concreto aislante y refractario “no peligrosos” al
relleno sanitario municipal (si aplica)
XVI.
ENTREGA DE GARANTÍAS
a) De equipos y/o materiales que se especifiquen en el contrato
XVII.
RECEPCIÓN FINAL.
a) Protocolo de arranque operacional
b) Aviso de terminación
XVIII.
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LA OBRA.
XIX.
MEMORIAS DE CÁLCULO
120
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
SECCIÓN III
REQUISITOS DE LA PROPUESTA
CONTENIDO
Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la propuesta.
Parte II: Contenido de la Propuesta (Parte Técnica y Económica)
121
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA
DA-1
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;
DA-2
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.
DA-3
Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa,
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital
contable requerido por la convocante;
DA-4
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de
personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta;
DA-5
Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los
datos siguientes:
a.
De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón
social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los
accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva
y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de
inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b.
Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre,
número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de
su representante para suscribir el contrato correspondiente.
Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos
legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad
competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;
DA-6
Copia simple del comprobante de la solicitud de participación y del pago de las bases de
licitación (cuando aplique).
DA-7
Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores
públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y
DA-8
En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral
cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas
en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la
fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y
copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de
122
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento
de la propuesta.
DA-9
Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será
causa de desechamiento de la propuesta.
DA-10
Escrito mediante el cual el Subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que
respecta al Reglamento de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental
para Contratistas y Proveedores (DG-SASIPA-SI-08200) cuando aplique.
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en
forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del. La presentación de los
documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el
representante común.
Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga
la propuesta técnica.
123
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-1
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 1
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del
contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS
TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Manifestación de Domicilio.
Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales
mientras no señale otro distinto, es el siguiente:
Calle:
No.
Colonia:
Ciudad:
Código Postal:
Estado y País
Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA,
DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL
REPRESENTANTE COMÚN.
124
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-2
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 2
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra
pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra inhabilitado o
sancionado por la resolución de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, manifiesto que tengo total
conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con
falsedad.
De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los
procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos, personas físicas o morales
que se encuentren inhabilitadas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en
consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;
B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su
vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública, y
C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.
La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR
EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES
DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.
125
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-3
Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.
En caso de Propuestas Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los
correspondientes a cada una de las personas que presentan la Propuesta Conjunta.
Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable
Para acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante,
correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable
requerido de $________________ (______________________________________) o su equivalente en
cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria peso mexicano-moneda
extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la publicación de la
Convocatoria).
Si dos o más personas deciden presentar una propuesta conjunta, podrán sumar los capitales contables
correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.
Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la
documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:
1)
Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la
empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor
respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la
empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de
estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos
de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el
International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The Auditor’s Report On
Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).
2)
En caso de que el acto de presentación y apertura de propuestas se celebre dentro de los primeros
cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la
documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo
indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal
inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la
información del ejercicio fiscal más reciente.
3)
En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá anexar
adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la traducción no
constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento de origen. En caso de que
las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en moneda distinta al peso de los
Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el siguiente procedimiento:
a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados
Unidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares de
los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado los
Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de México en el
Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de
referencia. (Se adjunta ejemplo)
b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el inciso
“a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará el tipo de
cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros, publicado
126
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del mes
correspondiente. (Se adjunta ejemplo).
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] se reserva el derecho de verificar el cálculo citado
en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado con los tipos
de cambio de las fuentes citadas, [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] recalculará la
información con base en el procedimiento descrito anteriormente y será ésta la información que se
considerará para evaluación.
En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse
mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables
individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del
Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y cumplir en lo
individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 3) anteriores.
A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su
dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de
Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).
FIN DE TEXTO
127
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-4
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS
MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA;
128
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-5
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra
pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su
representada
Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer
y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la
constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo
antes indicado:
De la persona moral:
7.
8.
9.
10.
11.
Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Denominación o razón social.
Descripción del objeto social de la empresa.
Relación de los nombres de los accionistas o socios.
Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
las protocolizó).
12. Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Del representante:
3.
4.
Nombre.
Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir
la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los
protocolizó).
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR
EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES
DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.
129
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-6
COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DEL
PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN (CUANDO APLIQUE)
130
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-7
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de
contratación [N° de licitación y objeto], que acuerdan suscribir [NOMBRE DEL ORGANISMO],
representado en este acto por [Nombre del Presidente de la licitación], en su carácter de Presidente
de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________, representada por
___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el
“licitante", al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:
CONSIDERACIONES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a
una estrategia de ética y transparencia.
Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los
integrantes de la sociedad.
Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente
de conductas irregulares.
Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el
proceso de contratación mediante conductas irregulares.
Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el
proceso de contratación.
Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las
partes.
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:
COMPROMISOS
I.- Del “licitante”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación
cumplan con los compromisos aquí pactados.
Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.
Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos
públicos destinados al proyecto.
Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los
elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.
Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido
en el proceso de contratación
Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su
caso, la realización del proyecto.
Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la
nación.
Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la
contratación para sí o para terceros.
Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.
II.- De Pemex
1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de
contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su
131
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades
intervengan durante el proceso de contratación.
2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y
conducta.
3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del
proyecto.
4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el
proceso de contratación.
5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.
6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la
empresa.
7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la
sociedad y la nación.
DECLARACIONES
III.- Del “licitante”
Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.
La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común
acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.
Por “Pemex”
Por el “licitante”
Nombre y firma del Servidor Público
(Presidente de la licitación)
Nombre y firma del Representante
Legal
Nota 1.- En caso de propuestas conjuntas este documento deberá ser firmado por el
representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este
documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.
Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la
licitación.
132
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-8
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra
pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR], manifiesto lo siguiente:
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma
del contrato respectivo, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.
Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a
requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la
propuesta.
133
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-9
MANIFESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA
ECONÓMICA
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de X
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra
pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la propuesta técnico-económica presentada
esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley Federal de Acceso
a la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal.
Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información; de la
Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Relación de Anexos de la Propuesta Clasificados
Anexo no.
Carácter de la Información.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la
propuesta.
134
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DA-10
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL CONTRATISTA Y EL (LOS) SUBCONTRATISTA(S)
MANIFIESTAN SU SOLIDARIDAD EN LO QUE RESPECTA AL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES (DG-SASIPA-SI-08200).
MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD.
Preferentemente en papel membretado del (los) subcontratista (s)
Salamanca, Gto., a
de
de
ING. JORGE DE JESÚS RODRÍGUEZ VILLAR
GERENTE
PRESENTE
(Nombre del apoderado o representante legal), en mi carácter de (términos en que este otorgando el
mandato), manifiesto que mi representada así como los subcontratados por ella cumplirán
solidariamente con el Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para
Contratistas y Proveedores (DG-SASIPA-SI-08200).
ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO
LEGAL DE LA EMPRESA)
135
2011
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PARTE TÉCNICA
DT-1
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales;
estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de
licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de
contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les
hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la propuesta, los materiales y
equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el
programa de suministro correspondiente.
DT-2
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.
DT-3
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con
características técnicas y magnitud similares.
DT-4
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su
participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
DT-5
Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de
la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas
que se subcontratarán.
DT-6
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los
estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras
básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más
actualizados a la fecha de presentación de propuestas.
DT-7
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o
sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose
de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.
Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen
extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los
anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan
en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación
de precios o de subsidios;
DT-8
DT-9
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado y en el apartado “Proposiciones
Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación.
DT-10
Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus Anexos.
DT-11
Análisis de los conceptos de trabajo indicados en el Anexo “C” presentados de acuerdo con el formato
DT-11, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación
de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de
construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.
DT-12
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas
unidades de medición. (Sin montos).
136
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-12A Para materiales. (Sin monto)
DT-12B Para Mano de Obra. (Sin monto)
DT-12C Para Maquinaria y Equipo. (Sin monto)
DT-13
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado
mensual. (Sin montos).
DT-14
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra que
interviene directamente de la ejecución de los trabajos (sin montos).
DT-15
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de maquinaria y equipo
de construcción que proporcionara el licitante para ejecutar los trabajos (sin montos).
DT-16
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales que
proporcionará el licitante para los trabajos (sin montos).
DT-17
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado, de utilización mensual del personal
profesional, técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión,
administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).
137
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-1
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes
de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de
ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción que la convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la
integración de la propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos
proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal debidamente
facultado, o Representante Común en el caso
de una propuesta conjuntas]
138
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-2
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS
RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS
QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.
139
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-3
CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL
LICITANTE, IDENTIFICANDO LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN
OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.
140
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-4
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN.
En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su
participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según
el caso.
141
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACIÓN
EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN
LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS
FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.
A).-ENCABEZADO:
LICITACIÓN NO.:
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA,
COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPUESTA.
FIRMA DEL LICITANTE:
ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O
REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA
PROPUESTA CONJUNTA.
TEXTO:
CONTRATANTE:
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE
SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACIÓN.
LUGAR:
EL LUGAR
TRABAJOS.
IMPORTES:
CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS
MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE
CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR
LA DIVISA DE QUE SE TRATA.
FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN:
SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y
TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y
EL AÑO).
TRABAJOS REALIZADOS POR:
DONDE
SE
EFECTUARON
LOS
SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON
REALIZADOS POR EL LICITANTE.
OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA
LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE
FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.
142
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
RAZÓN SOCIAL DEL
LICITANTE
LICITACIÓN N°:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:
DOCUMENTO
DT-4
HOJA:
DE:
FIRMA DEL LICITANTE
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA,
EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN
IMPORTES (INDICAR MONEDA)
CONTRATANTE
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
TOTAL
EJERCIDO
POR EJERCER
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN
TRABAJOS
REALIZADOS POR
(LICITANTE
)
NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN
OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO
A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN
INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN
PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
143
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-5
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son:
_____________________________________
(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista
Trabajos que Realizará
(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente la
experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que
realizará.
Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización de
los trabajos en caso de que la propuesta del licitante sea la ganadora.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal debidamente
facultado, o Representante Común en el caso
de una propuesta conjuntas]
144
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-6
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES
DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE
RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
145
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-7
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU
UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE
SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA,
DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.
146
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N°:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR:
RAZÓN SOCIAL DEL
LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
FORMATO
DT-7
HOJA:
DE:
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA EL LICITANTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN
MONTOS).
N°
consecutivo
Maquinaria o Equipo
Marca
Modelo
Usos
actuales
Capacidad
Tipo y
potencia del
motor
Propio
Arrendado con
opción a compra
Arrendado sin
opción a compra
Fecha en que se
dispondrá en el
sitio de los trabajos
Otras Especificaciones
En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad en el caso de que resulte ganador.
En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las
especificaciones generales y particulares de construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en la convocatoria a la licitación
147
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-8
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que los precios consignados en mi propuesta de los materiales y equipos de
instalación permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no están cotizados en
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o
subsidios.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal debidamente
facultado, o Representante Común en el caso
de una propuesta conjuntas]
148
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-9
CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________
(LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR
A TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE
LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA ____________ N° [NUMERO DE LICITACIÓN],
REFERENTE A: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)
I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen
Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________
volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la
Ciudad de ________., Lic. __________.
I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal
de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de
______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________,
Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)
II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.
II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal
de dicha persona, mediante ______________.
II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________,
Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
III.- las partes declaran:
III.1.- Que celebran el presente convenio a la regla referente a participación Conjunta de las bases de la Licitación Pública
_______número ______, referente a__________.
III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma
conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.
Al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO.
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública
_________, número _________, referente a, _____________.
SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se
obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número
_________ lo siguiente:
149
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá
en el grupo)
II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá
en el grupo)
TERCERA.- DOMICILIO COMÚN.
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número
_______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.
CUARTA REPRESENTANTE COMÚN.
Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante
legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que
actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la
licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.
QUINTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para comprometerse
por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número
_______________.
El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de
________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.
________________
__________________
[nombre de cada persona]
[nombre de cada persona]
[representante legal de cada persona]
[representante legal de cada persona]
150
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-10
CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS
[ En papel membretado del Licitante ]
[Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de las
Bases de Licitación y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de
preguntas y respuestas y en las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para
la Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N° _________________ para la ejecución de la Obra
consistente en [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del
contrato respectivo, entregaré a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], toda la documentación
que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal
(o Representante común en el caso de propuesta conjunta).
El Contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos
fueron proporcionados por [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], por conducto de
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] , es el que a continuación se detalla
Contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos
CONTENIDO DEL PAQUETE DE LICITACIÓN PARA [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.
Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA.
Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la propuesta.
Parte II: Contenido de la Propuesta (Parte Técnica y Económica)
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Criterios de Evaluación Técnica
Criterios de Evaluación Económica
Criterios de Adjudicación
SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
ACLARACIONES
DOCUMENTOS:
Y
MODIFICACIONES
PROPORCIONADAS
1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
151
MEDIANTE
LOS
SIGUIENTES
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2. ___ CARTAS ACLARATORIAS.
3. ___ NOTAS ACLARATORIAS
ATENTAMENTE,
_________________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta
conjuntas]
152
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DT-11
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL N°:
FORMATO
DT-11
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN MONTO)
N° :
CONCEPTO:
UNIDAD :
CANTIDAD:
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE
UNIDAD
MANO DE OBRA
CATEGORÍA
Equipo de Seguridad
(Ks) ________
Herramienta Menor
(Kh) ________
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
153
CANTIDAD
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DT-12A
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
SUMINISTRADOS POR EL LICITANTE.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FORMATO
DT-12A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR
EL CONTRATISTA
N°.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
154
CANTIDAD
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DT-12B
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE
CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FORMATO
DT-12B
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS
DE MANO DE OBRA
N°.
CATEGORÍA
UNIDAD
155
CANTIDAD
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DT-12C
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FORMATO
DT-12C
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA : DE :
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
N°.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
156
CANTIDAD
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
OBJETO:
FORMATO
DT-13
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
MENSUAL (SIN MONTOS)
PARTIDA
SUB
PARTIDA
CONCEPTO DE
TRABAJOS
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
NOTAS:
En la programación se indicarán por MES los importes de los trabajos por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de MESES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
157
5
6
7
8
9
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
OBJETO:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
FORMATO
DT-14
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
1
Notas:
En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
158
2
3
4
5
MES
6
7
8
9
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
OBJETO:
FORMATO
DT-15
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
1
2
Notas:
En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
159
3
4
5
6
MES
7
8
9
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
OBJETO:
FORMATO
DT-16
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE
PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
Notas:
En la programación se indicarán por mes los volúmenes requeridos.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
160
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
OBJETO:
FORMATO
DT-17
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MONTOS.
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
Notas:
En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
161
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
PARTE ECONÓMICA
DE LA PARTE A PRECIO UNITARIO
DE-1
DE-2
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, (Conceptos a
Precio Alzado y Conceptos a Precios Unitarios) así como de los conceptos señalados
en la parte a Precio Alzado, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos y costos;
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta:
Formato DE-2A De los materiales más significativos y equipos de instalación
permanente suministrados por el licitante, con la descripción
de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
con sus respectivas unidades de medición y sus importes.
Formato DE-2B De categorías de mano de obra del personal que
intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.
Formato DE-2C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el
contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas
unidades de medición y sus importes (con montos).
DE-3
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real anexando el tabulador de
salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los
salarios;
DE-3A
Análisis, Cálculo e Integración del Factor de Salario Real
DE-4.
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y
rendimientos de máquinas y equipos nuevos, además deberán integrar dentro de los
costos horarios los manuales y/o fichas técnicas de los fabricantes y proveedores de
toda la maquinaria a considerar;
DE-5
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas
centrales;
DE-6
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento de toda la obra (parte a
precio unitario y parte a precio alzado); debe de considerar como indicador
económico el TIIE (Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días.
DE-7
Utilidad propuesta por el licitante;
DE-8
Listado de todos los materiales y equipo permanente para ejecutar la obra con los
costos, cantidades, marcas y de los más significativos anexando cotizaciones que
amparen el precio ofertado por el licitante;
DE-9
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades
de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,
162
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la
obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;
DE-10
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados
por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de
trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades
con ruta crítica.
DE-11
Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas
de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los
siguientes rubros, con montos parciales y totales:
DE-12
a.
De la mano de obra;
b.
De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y
características;
c.
De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en
unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
d.
De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, deberá
de enlistar lo correspondiente a paramédicos, medico y enfermera.
Cargos Adicionales Nota: en caso de que sean incluidos impuestos locales y
federales, deberá anexar su desglose y la documentación mediante la cual se
comprueba la obligatoriedad de su aplicación.
163
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-1
HOJA :
DE :
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
N° :
CONCEPTO:
UNIDAD :
CANTIDAD:
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
IMPORTE
SUMA $
MANO DE OBRA
CATEGORÍA
SUMA $
Equipo de Seguridad
(Ks) ________
Herramienta Menor
(Kh) ________
(suma MO)
(suma MO)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
SUMA $
COSTO DIRECTO (CD) =
TOTAL $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
PORCENTAJE
COSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD )
COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI )
CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )
CARGOS ADICIONALES (CA) =% CA x (CD+CI+CF+CU)
PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. )
164
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-2
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA
PROPUESTA:
FORMATO DE-2A
DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON
LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR,
CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.
FORMATO DE-2B
DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL
PERSONAL
QUE
INTERVENDRÁ
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
FORMATO DE-2C
DE
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
DE
CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL
CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS,
CON
SUS
RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES
(CON MONTOS).
165
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DE-2A
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-2A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
SUMINISTRADOS POR EL LICITANTE
N°.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL
166
COSTO UNITARIO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DE-2B
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE
CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-2B
HOJA :
DE :
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS
DE MANO DE OBRA
N°.
CATEGORÍA
UNIDAD
SALARIO
BASE
TOTAL
167
FACTOR DE
SALARIO
REAL
SALARIO
REAL
CANTIDAD
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DE-2C
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-2C
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
N°.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL
168
COSTO HORARIO
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-3
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR
DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;
169
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DE-3A
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CATEGORIA:____________________________________________________________________
1
1.1
1.2
1.3
1
CONCEPTO
DÍAS DE PERCEPCIÓN PAGADOS AL AÑO
Días Calendario
Días de Aguinaldo
Días prima Vacacional (_____días X_____%)
Días de Percepción Pagados al Año SUMA
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2
DÍAS NO LABORABLES PAGADOS AL AÑO
Días de Descanso (séptimo día)
Días de Vacaciones
Días Festivos Oficiales
Días por Condiciones Climatológicas
Celebración 18 de Marzo
Días por Costumbres
Días por Enfermedad
Días no laborables Pagados al Año SUMA
3
DÍAS EFECTIVOS LABORABLES AL AÑO
=(1.1-2)=(________-_______)=_______
4
DÍAS EQUIVALENTES POR PRESTACIONES AL
AÑO
5
DÍAS EQUIVALENTES DE COSTO ANUAL
=(1+4)=(________+_______)=_______
6
FACTOR DE SALARIO REAL
=(5/3)=(________/_______)=_______
LICITANTE
_________________________________________________
[Nombre y Firma del representante legal debidamente autorizado]
Nota: El cálculo del factor de salario real deberán realizarlo para cada categoría utilizadas, y deberá incluir las
prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para Trabajadores
170
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-4
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-4
HOJA :
DE :
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO No.
CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE :
___ GASOLINA
( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA O EQUIPO
( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS
( Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS
Y/O PIEZAS ESPECIALES
( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA
( Vr ) VALOR DE RESCATE
( Ve ) VIDA ECONÓMICA
( IC ) INDICADOR ECONÓMICO
( i ) TASA DE INTERES ANUAL
( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS
( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO
( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t
I.- CARGOS FIJOS :
I.1.- DEPRECIACIÓN
I.2.- INVERSIÓN
I.3.- SEGUROS
I.4.- MANTENIMIENTO
__ % Vm
___ DIESEL
___ OTRO
$
$
( HP )
( Fo )
$
( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo )
HP
$
$
HORAS
( Gh )
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE
( C ) CAPACIDAD DEL CARTER
( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
( Ah )
CANTIDAD DE LUBRICANTE
( Pa )
COSTO DEL LUBRICANTE
( Vn )
VIDA DE LAS LLANTAS
( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.
( Ht )
HORAS EFECTIVAS POR TURNO
( Sr )
SALARIOS POR TURNO
LITROS/ HR.
LITRO
LITROS
HORAS
LITROS/HR
LITRO
HORAS
HORAS
HORAS
TURNO
HORAS
%
LITROS/HR
POTENCIA NOMINAL
FACTOR DE OPERACIÓN
___________________
__
HP
D = ( Vm - Vr ) / Ve
Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea
Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea
Mn = Ko x D
=
=
=
=
( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS
II.- CONSUMOS :
II.1.- COMBUSTIBLES
II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
II.3.- LUBRICANTES
II.4.- LLANTAS
II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.
Co = Gh x Pc
=
=
=
=
=
Lb=(Ah+Ga) Pa
N = Pn /Vn =
Ae = Pa /Va =
( 2 ) SUMA CONSUMOS
III.- OPERACIÓN :
CATEGORIAS
III.1.- OPERACIÓN
Po = Sr / Ht =
CANTIDAD
SALARIO REAL
( Sr ) = $
IMPORTE
=
( 3 ) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $
171
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-5
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-5
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
CAMPO
CONCEPTO
I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TÉCNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL PERSONAL
ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL
PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.
F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B
Y C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C
( SUBTOTALES ) $ =
II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A.- EDIFICIOS Y LOCALES
B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C.- BODEGAS
D.- INSTALACIONES GENERALES
E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
G.- CAMPAMENTOS
( SUBTOTALES ) $ =
III. SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
( SUBTOTALES ) $ =
IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO
( SUBTOTALES ) $ =
V. GASTOS DE OFICINA
A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN
D.- SITUACIÓN DE FONDOS
E.- COPIAS Y DUPLICADOS
F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN
( SUBTOTALES ) $ =
172
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
VII. SEGURIDAD E HIGIENE
VIII. SEGUROS Y FIANZAS
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
( SUBTOTALES ) $ =
TOTALES DE INDIRECTOS $ =
COSTO TOTAL DE INDIRECTOS
TOTAL COSTO DIRECTO
PORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CAMPO):
TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO =
173
%
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE 6
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-6
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO
TASA DE INTERÉS:
CONCEPTO
TOTAL
[PERIODO DETERMIADO POR LA COVOCATE]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INGRESOS
ANTICIPOS
ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN
DEL ANTICIPO
TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS ACUMULADOS
EGRESOS
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y
EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE
OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN
TOTAL DE EGRESOS
EGRESOS ACUMULADOS
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS
COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =
TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
x 100 =
Nota: El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
174
%
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-7
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-7
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
CONCEPTO
(1). GANANCIA QUE EL LICITANTE ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS)
(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO
TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ]
$
$
%
NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE
175
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-8
LISTADO DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO PERMANENTE PARA
EJECUTAR LA OBRA CON LOS COSTOS, CANTIDADES, MARCAS Y DE LOS MÁS
SIGNIFICATIVOS ANEXANDO COTIZACIONES QUE AMPAREN EL PRECIO
OFERTADO POR EL LICITANTE.
176
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
DE-9
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE
MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y
LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE
LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA
QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE
177
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO
DE-9
LICITACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA:
DE
OBJETO:
ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS
N°
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE CON LETRA:
178
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS:
OBJETO:
FORMATO
DE-10
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
MENSUAL CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
PARTIDA
SUB
PARTIDA
CONCEPTO DE TRABAJOS
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
PARCIAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes de los trabajos por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
179
5
6
7
8
9
10
11
12
IMPORTE
TOTAL
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LICITACIÓN N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS:
OBJETO:
FORMATO
DE-11-A
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
5
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de mano de obra.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
180
6
7
8
9
10
11
12
IMPORTE TOTAL
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
OBJETO:
FORMATO
DE-11-B
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
5
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
181
6
7
8
9
10
11
IMPORTE
TOTAL
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
OBJETO:
DE-11-C
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL
LICITANTE PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
5
6
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
182
7
8
9
10
11
IMPORTE
TOTAL
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-11-D
OBJETO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS
PARCIALES Y TOTALES
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
5
6
7
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicio
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
183
8
9
10
11
IMPORTE
TOTAL
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DE-12
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL N°:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
FORMATO
DE-12
HOJA :
DE :
OBJETO:
CARGOS ADICIONALES
PORCENTAJE (%)
CONCEPTO
1. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SFP
5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO
0.50
%
2. IMPUESTOS LOCALES
(CUANDO APLIQUE)
%
3. IMPUESTOS FEDERALES
(CUANDO APLIQUE)
%
TOTALES
%
Nota: en caso de que sean incluidos impuestos locales y federales, deberá anexar su desglose y la documentación
mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 191, de la Ley Federal de Derechos y Artículo 220 del RLOPSRM. (Los
cargos adicionales se deben realizar en cascada de acuerdo con la Observación de auditoría del OIC 43/2008)
184
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
SECCIÓN IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE
ADJUDICACIÓN.
MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
MÉTODO DE EVALUACIÓN
De conformidad con las disposiciones del artículo 55 de la Ley, las bases de licitación deberán prever
métodos de evaluación objetivos que permitan la comparación de las propuestas, tales como los que se
señalan a continuación:
I.
Binario;
II.
Por precio más bajo;
III.
Valor presente neto;
IV.
Por puntos y porcentajes;
V.
Costo beneficio, y
VI.
Cualquier otro método que determine el organismo convocante.
Cuando se presente una sola propuesta en un procedimiento licitatorio, se podrá incluir un procedimiento
de negociación que mejore la propuesta presentada al Organismo Descentralizado, para lo cual se requerirá la
aprobación del servidor público inmediato superior de la Administradora del Proyecto o en caso de que el
procedimiento haya sido autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director
General del Organismo Subsidiario correspondiente o del Director Corporativo, según sea el caso.
185
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:
I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II.
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten
con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los
trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación
profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de
las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;
III.
Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente
y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V.
Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución
considerado en su proposición, y
VI. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y
complejidad de los trabajos, determinará en las bases de licitación, aquellos aspectos que
se verificarán, entre otros:
A.
a.
Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;
b.
Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c.
El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.
A precios unitarios se deberá verificar:
I.
De los programas:
a.
Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;
b.
Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de
los trabajos;
c.
Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;
186
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
II.
III.
d.
Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y
e.
Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados
en los programas;
De la maquinaria y equipo:
a.
Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;
b.
Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones
técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y
c.
Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
De los materiales:
a.
Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante
para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,
mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se
trate, y
b.
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y
IV. De la mano de obra:
a.
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos;
b.
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables
y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos, y
c.
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución
de los conceptos más significativos.
187
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, los siguientes
aspectos:
A.
I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
II.
Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se
ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.
A precios unitarios se deberá verificar:
I.
II.
III.
Del presupuesto de obra:
a.
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;
b.
Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales
deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia,
deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y
c.
Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una
o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto,
será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas;
Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con
lo siguiente, debiendo revisar:
a.
Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b.
Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c.
Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el
mercado;
d.
Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores,
e.
Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de
obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
f.
Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o
equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con
siguiente, debiendo considerar:
188
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
IV.
V.
VI.
a.
Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la
licitación;
b.
Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutarán los trabajos, y
c.
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;
Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
siguiente, debiendo considerar:
a.
Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;
b.
Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y
c.
Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de
la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;
Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:
a.
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y
su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de
los anticipos;
b.
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;
c.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico;
d.
Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado
con montos mensuales, y
e.
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;
Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo.
VII. Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIII Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
189
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Al finalizar la evaluación de las propuestas, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante
cuya propuesta resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas
bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas,
el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta que resulte económicamente más conveniente
para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos
que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
190
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
SECCIÓN V
PROYECTO DE CONTRATO
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
Formato DI-1
Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
Formato DI-1A
Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
Formato DI-2
Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o devolución del
anticipo otorgado
Formato DI-3
Texto sobre seguro de responsabilidad civil cada área deberá consultar a la Gerencia
de Riesgos y Seguros para proveedores y/o contratistas de Petróleos Mexicanos
Formato DI-4
Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad
Formato DI-5
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los
subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria
Formato DI-6
Documentación requerida por las Fuentes de Financiamiento (Anexo G)
Formato DI-7
Cédula sobre el país de origen de los bienes y/o servicios (Anexo G-1)
Formato DI-8
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)
Formato DI-9
Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción.
191
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (PETRÓLEOS MEXICANOS/ORGANISMO
SUBSIDIARIO), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO)______________________, REPRESENTADO POR _______________, EN SU CARÁCTER DE
__________, Y POR LA OTRA ______________, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADO POR _________________, EN SU CARÁCTER DE ____________, (según el caso aplicará lo
conducente a las personas físicas), AL TENOR DE LAS DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) declara, a través de su (representante/apoderado), que:
1.1 a) tratándose de petróleos mexicanos
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos, personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, la explotación y las
actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la
petroquímica básica, así como ejercer la conducción central y la dirección estratégica de la industria
petrolera en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la
Ley de Petróleos Mexicanos y sus Reglamentos, y que cuenta con la capacidad para celebrar, entre otros,
toda clase de actos, convenios y contratos, de conformidad con dichos ordenamientos.
b) tratándose de organismo subsidiario sin decreto
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992 y tiene por objeto (en este
espacio, especificar el objeto del organismo) y continúa realizando dichas actividades, en cumplimiento del
mismo, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
c) tratándose de organismo subsidiario, reorganizado o creado por decreto
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, de conformidad con su Decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el _________________, así como con el artículo 1° párrafo tercero de la Ley de Petróleos
Mexicanos, y tiene por objeto (en este espacio, especificar el objeto del organismo).
1.2
a) tratándose de la representación a través del director general de petróleos mexicanos y de
directores corporativos.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de (Director General o Director Corporativo) de Petróleos
Mexicanos, en términos del Artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos cuando aplique: y con la protocolización
de su nombramiento, otorgada mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha
(Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre
del notario).
b) tratándose de la representación de directores generales de organismos subsidiarios sin decreto.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director General de (Organismo Subsidiario) en términos de
los Artículos 5° y Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, Artículos Transitorios Tercero y Cuarto
fracción XIII del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo 11 de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios y Artículo 22 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales cuando
aplique: y con la protocolización de su nombramiento otorgada mediante el testimonio de la Escritura Pública No.
(Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de
(Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
192
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
c) tratándose de la representación de directores generales de organismos subsidiarios con decreto.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director General de (Organismo Subsidiario) en términos del
Artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos, cuando aplique: y con la protocolización de su nombramiento,
otorgada mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura),
otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
d) tratándose de la representación a través de subdirectores de organismos subsidiarios sin decreto.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de (Organismo Subsidiario) en términos de los
Artículos 5° y Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, Artículos Transitorios Tercero y Cuarto fracción
XIII del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo 11 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios cuando aplique: y con la protocolización de su nombramiento, según se acredita mediante
el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la
fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
e) tratándose de la representación a través de subdirectores de organismos subsidiarios con decreto.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de (Organismo Subsidiario), en términos del
Artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos cuando aplique: y con la protocolización de su nombramiento, según
se acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la
escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
f) tratándose de funcionarios distintos a los señalados en los incisos anteriores, incluidos los subdirectores
corporativos.
Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de
fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad) Licenciado
(Nombre del notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.
1.3
Para la celebración del presente contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las Disposiciones Administrativas de Contratación en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás normatividad aplicable, así como la
autorización de conformidad con los Lineamientos que establecen los Casos y Montos para la Aprobación
de Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos,
otorgada mediante _____ de fecha____.
Ha previsto los recursos para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato. Cuenta con la autorización del
presupuesto para llevar a cabo la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, según consta en (Oficio de
autorización presupuestal) de (fecha) emitido por (Dependencia), la cual fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con Proyecto (Número), Renglón del Gasto (Número).
1.4
1.5
El presente contrato se adjudicó mediante (Tipo y datos del procedimiento), con fundamento en los artículos
(Número de artículo) de la Ley de Petróleos Mexicanos, (Número de artículo) de su Reglamento y (Número de
artículo) de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
tratándose de invitación restringida y adjudicación directa que requiera de dictamen previo incluir el
siguiente párrafo:
El procedimiento de contratación fue dictaminado procedente por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Obras y Servicios de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), mediante acuerdo No. ______ de su sesión
________ de fecha _______.
193
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
1.6 Su domicilio para efectos del presente contrato es (Ubicación en oficinas de Petróleos Mexicanos u Organismo
Subsidiario) y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es (RFC de Petróleos Mexicanos u Organismo
Subsidiario).
de acuerdo a la naturaleza de la contratación se incluirán las declaraciones que resulten necesarias.
2.- El CONTRATISTA declara, a través de su (apoderado/representante), que:
2.1
a) tratándose de personas morales.
nota: en caso de ser una sociedad extranjera, se deberá adecuar la redacción e incorporar los datos
correspondientes a los documentos con los que se acredita la existencia de la sociedad, mismos que
deberán estar apostillados o legalizados.
Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones
legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura),
de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de
(Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha).
b) en caso que se haya constituido una sociedad de propósito específico:
nota: para este supuesto se deberán incluir los documentos mediante los cuales se acredite la legal
existencia de las personas que conformen el consorcio, quienes firmarán el contrato en su carácter de
obligados solidarios, para lo cual se incluirán los datos de los representantes de cada uno de los obligados
solidarios.
___, ____ y ___ (nombres de las personas participantes en el consorcio), constituyeron una sociedad de propósito
específico, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura], de fecha (Fecha de la
escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____, de (Localidad), Licenciado
(Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de
(Lugar, folio mercantil o partida y fecha).
c) en caso de ser persona física que actúe por su propio derecho:
Es una persona física actuando por su propio derecho, y se identifica con (precisar los datos de identificación del
CONTRATISTA ejemplo: identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, documento migratorio, credencial para
votar, cédula profesional) y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.
2.2 a) para la acreditación de la personalidad y facultades del representante de una persona moral de
nacionalidad mexicana, dichas facultades deberán protocolizarse ante fedatario público mexicano.
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la
Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la
(Correduría o Notaría) Pública No. ____, de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y manifiesta que las
mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.
b) en caso de poder otorgado en el extranjero:
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según poder que le fue otorgado en
____________ y protocolizado a través de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la
escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario), de (Localidad) Licenciado (Nombre del notario), y
manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del
presente contrato.
c) para la acreditación de la personalidad y facultades de una persona física con representante.
Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con (indicar el documento en donde
conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder con la formalidad que se requiera, según
proceda.)
194
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
2.3 a).- tratándose de un contratista de nacionalidad mexicana.
Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder
en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.
b).- tratándose de un contratista de nacionalidad extranjera.
Es una persona de nacionalidad (indicar nacionalidad) y conviene en considerarse como mexicana por cuanto a este
contrato se refiere y no invocar la protección de gobierno extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los
Estados Unidos Mexicanos, todo derecho derivado de este contrato.
2.4 a).- tratándose de personas extranjeras con establecimiento permanente en el país o mexicanas .
Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del CONTRATISTA) y cuenta con Cédula de
Registro Federal de Contribuyentes clave _________.
b).- tratándose de personas extranjeras sin establecimiento permanente en el país.
Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del CONTRATISTA) y cuenta con (señalar
documento equivalente al RFC del país del CONTRATISTA).
2.5
Tiene la capacidad jurídica, técnica y financiera para cumplir con sus obligaciones conforme al presente
contrato, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia.
2.6
Conoce el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
el Ramo del Petróleo y su Reglamento; (ii) la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Disposiciones
Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los anexos que
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y (v) las disposiciones en materia de
seguridad industrial y protección ambiental.
el siguiente párrafo podrá adecuarse dependiendo de la naturaleza, características y complejidad de los
trabajos a contratar.
2.7
Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato así como sus condiciones
ambientales y ha considerado sus implicaciones de carácter técnico en los trabajos a desarrollar.
2.8
Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente contrato, y ni él, ni ningún tercero asociado con él, se encuentran en alguno de los supuestos previstos en
los artículos 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
2.9
Tratándose de un CONTRATISTA nacional y de contratos cuyo monto exceda el importe de $300,000
sin incluir el I.V.A.
De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del articulo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, ha presentado a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el "acuse de recepción" con el que
comprueba que ha realizado la solicitud de opinión respecto del cumplimiento de sus obligaciones ante el Servicio de
Administración Tributaria prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Tratándose de un CONTRATISTA residente en el extranjero que no cuente con establecimiento permanente
en el país en contratos cuyo monto exceda el importe de $300,000 sin incluir el I.V.A.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea
Fiscal vigente, no se encuentra obligado a presentar solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
195
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
o declaraciones periódicas en los Estados Unidos Mexicanos, ni a presentar total o parcialmente la declaración anual
del impuesto sobre la renta.
Tratándose de un CONTRATISTA que manifieste que no se encuentra al corriente en el pago de todas sus
obligaciones fiscales, pero suscribió convenio con las autoridades fiscales, se deberá incluir el siguiente
texto:
Al momento de la celebración del presente contrato tiene adeudos fiscales firmes, por lo que ha celebrado convenio
con las autoridades fiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así
como a lo señalado y requerido en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
2.10
No ha cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos o sus
Organismos Subsidiarios, decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio
nacional.
2.11 tratándose de un consorcio
de conformidad con el artículo 53 b) de las disposiciones, el consorcio deberá hacer constar en
instrumentos legales las actividades a que se obligan cada uno de los miembros del mismo, el acuerdo de
designación de aquel que actuará como líder en la ejecución del contrato, los mecanismos que regulen el
control del consorcio y la resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de
indemnización entre los mismos, los cuales formarán parte integrante del contrato.
Celebró (señalar el(los) instrumento(s) legal(es)) de fecha(s) ___________, en el(los) que consta(n) las actividades a
que se obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designación de quien actuará como
líder en la ejecución del contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de
controversias entre los participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son
responsables solidarios en la ejecución del contrato.
DEFINICIONES
Los términos siguientes tendrán, para efectos de este contrato, los significados que se indican a continuación:
“Área Administradora del Proyecto”: (Nombre de la unidad administrativa que fungirá con ese carácter)
“Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato”: (Nombre de la unidad
administrativa que fungirá con ese carácter)
se podrán incluir las definiciones que resulten necesarias para la correcta interpretación del contrato.
Vistas las declaraciones y definiciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a
las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con
el presente contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en: __________________.
196
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
en caso de consorcio y que no se constituya una sociedad de propósito específico o una asociación en
participación, se incluirá la siguiente redacción:
Las actividades a que se obliga cada una de las partes que en su carácter de CONTRATISTA suscriben el presente
contrato, se señalan en el Anexo ____ que forma parte del mismo.
SEGUNDA.- VIGENCIA
La vigencia del presente contrato inicia a partir de la fecha de firma y concluye hasta que se formalice el acto jurídico
mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de (número y letra) días
naturales, contados a partir del día (Fecha de inicio) y con fecha de terminación el día (Fecha de terminación),
conforme al programa de ejecución de los trabajos establecido en el Anexo ____ del presente contrato.
CUARTA.- REMUNERACIÓN
el contrato podrá incluir cualquier forma de pago que el área administradora del proyecto determine
conveniente de acuerdo al modelo económico, en términos del artículo 55 de las dac’s.
4.1 Monto
El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $_________ (_________________ 00/100), sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
4.2 Facturación y Condiciones de Pago
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato será la responsable(s) de
autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, previo verificación del cumplimiento
de los trabajos en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en [la constancia que acredite la
autorización de los trabajos]. La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación
electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda. Los pagos
se efectuarán dentro de los (número y letra) días naturales siguientes a la autorización de la factura.
La(s) factura(s) abarcará(n) [periodos de corte (semanales / quincenales / mensuales)] [actividades principales de
obra] [la terminación total de los trabajos] y serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s)
persona(s) designada(s) para tal efecto.
Cuando el CONTRATISTA emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda
electrónica de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para
tales efectos y su firma electrónica avanzada.
Cuando la facturación se emita en forma documental, el CONTRATISTA deberá presentar la factura en la ventanilla
única correspondiente, ubicada en _____
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas
que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos incluidos los datos de la cuenta
bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no
será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá (número y letra) días naturales para reclamar sobre cualquier
aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará
197
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de cualquier
obligación relacionada a dicho pago.
Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario en la cuenta que para tal
efecto haya comunicado por escrito a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). En caso de que el CONTRATISTA
realice un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de
derechos de cobro, bastará con que lo comunique a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) a través de la
ventanilla única ubicada en (ubicación de la ventanilla única), con antelación a la presentación a la citada ventanilla
única de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate.
Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso o del pago de lo indebido que se haya efectuado.
En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), a
solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos pagos
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o
bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
El plazo que transcurra entre la notificación electrónica de rechazo de una factura y la fecha en que el
CONTRATISTA presente esta corregida, no se computará para efectos de reprogramación del plazo de ejecución.
facturación para el caso de anticipos deberán adicionarse los dos siguientes párrafos:
Para el pago de anticipos, el CONTRATISTA deberá presentar previamente la factura que ampare el monto del
anticipo, en forma electrónica o documental.
El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura correspondiente al anticipo, no dará lugar a la
reprogramación del plazo pactado en este contrato, sin embargo, si el atraso es por causas imputables a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), se diferirá en igual plazo el programa de ejecución del Contrato.
el siguiente párrafo se adicionará en caso de que se haya presentado una proposición conjunta, sin que se
haya constituido una sociedad de propósito específico o una asociación en participación. (Nombre de la
persona miembro del consorcio) será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del
presente contrato.
el siguiente párrafo aplica en caso de que se haya presentado una proposición conjunta y los contratistas
hayan manifestado en su propuesta su intención de celebrar un contrato de asociación en participación, en
términos de lo dispuesto en el artículo 17-b del Código Fiscal de la Federación:
(Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de
contratistas) sin perjuicio del (instrumento por el cual se haya convenido la propuesta conjunta) señalado en la
declaración 2.11 del presente contrato, en términos del contrato de asociación en participación celebrado y en
198
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que (denominación o razón social seguida de
la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.), será quien presente las facturas de todos y cada uno
de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no será
responsable por la forma en que (denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante
seguida de A. en P.), distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba
con motivo del presente contrato.
para los casos de contrataciones en moneda extranjera pagaderas en méxico en moneda nacional se
utilizarán los siguientes dos párrafos:
Las obligaciones de pago denominadas en moneda extranjera para ser cumplidas en la República Mexicana, se
solventarán en moneda nacional al tipo de cambio vigente que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación en la fecha en que se haga dicho pago.
Si el CONTRATISTA no entrega sus facturas por trabajos ejecutados en el plazo mencionado en el procedimiento
antes referido, el pago que realice (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no cubrirá la diferencia cambiaria que,
en su caso, resultare entre la fecha en que se debió pagar originalmente y el día en que el mismo se hizo efectivo.
para los casos de contratos derivados de procedimiento de contratación en el que el contratista haya
presentado su propuesta en moneda extranjera y señale para efecto de cobro una cuenta bancaria en el
extranjero se podrá utilizar el siguiente párrafo:
Los pagos se efectuarán en (moneda extranjera), mediante depósito bancario en la cuenta señalada para tal efecto
por el CONTRATISTA en el extranjero.
cuando durante la vigencia del contrato existan cuentas por pagar en cadenas productivas y se realicen
operaciones de factoraje o descuento electrónico, a través del portal de nafin cadenas productivas, se
deberá considerar el siguiente texto para dar cumplimiento a las “disposiciones generales a las que deberán
sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública federal para su incorporación al
programa de cadenas productivas de nacional financiera, s.n.c., institución de banca de desarrollo”.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) contará con un plazo máximo de 9 (nueve) días naturales, para revisar,
aceptar y registrar las facturas en Cadenas Productivas. Dicho plazo quedará comprendido en los (número y letra)
días naturales previstos en la presente cláusula para el pago.
4.3 Forma de Pago
el área administradora del proyecto elegirá, entre otras, cualquiera de las siguientes formas de pago.
opción 1. precios unitarios
Como parte de la remuneración, el CONTRATISTA recibirá de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de
concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del contrato y sus anexos, dichos precios incluyen el
pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el
financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales.
opción 3. cualquier otra forma de pago.
el área administradora del proyecto, podrá determinar cualquier otra forma de pago que considere
conveniente de acuerdo al modelo económico.
4.4
Retenciones
El CONTRATISTA acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada una las siguientes retenciones:
199
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
A) EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función
Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la
Ley Federal de Derechos.
B) EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) entregará a la
institución antes mencionada.
nota: la retención indicada en este inciso b), sólo procede cuando el contratista manifieste por escrito,
previo a la firma del contrato, que está de acuerdo en que se le aplique la misma.
C)
La cantidad o el porcentaje establecido en el convenio celebrado con las autoridades fiscales, señalado en
la declaración 2.9 de este contrato.
nota: la retención indicada en este inciso C), sólo procede cuando el contratista haya declarado haber
celebrado convenio con la autoridad fiscal.
4.5
Mecanismos de Revisión y Ajuste a la Remuneración
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), de conformidad con lo establecido en los artículos 60 penúltimo párrafo,
61 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su Reglamento, podrá realizar ajustes a las
remuneraciones del presente contrato por los siguientes supuestos:
I.
Por la incorporación de avances tecnológicos
II.
Incremento en la eficiencia del proyecto
III.
La variación de precios de mercado de los insumos
IV.
La variación de precios de mercado de los equipos utilizados en los trabajos
(Para el caso de que se reconozca y pague la actualización del valor de los equipos, se propone la siguiente
redacción)
Con relación al pago para reconocer la actualización del valor de los equipos correspondientes identificados en el
Anexo __, (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO) lo hará mediante oficio de resolución de
actualización del valor de los equipos. La actualización del valor de los equipos, será pagada al CONTRATISTA, una
vez que el oficio de resolución se incorpore a la factura correspondiente que deba autorizar el Área Responsable de
la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato. En caso de que, con motivo de la actualización a que
se refiere el presente párrafo, el valor de los equipos se decremente respecto de su costo original, las partes
acuerdan que la diferencia resultante a favor de (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO) será
compensada en el pago de la misma estimación que incorpore el citado oficio de resolución de actualización del
valor de los equipos.
Los ajustes por variación de precios de mercado de los insumos que forman parte de la remuneración se basarán en
las siguientes variables:
el área administradora deberá determinar las variables mediante las cuales se realizarán los ajustes,
pudiendo considerar:
a)
I.- índices e información pública, general o específica, nacional o internacional, o una combinación
de los mismos;
b)
II.- índices y catálogos de precios de referencia aplicables a la industria en cuestión, establecidos
por instituciones especializadas de reconocido prestigio, así como otros parámetros similares, y
200
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
c)
III.- cualquier otra variable que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) estime conveniente para la
ejecución o creación de valor para el proyecto objeto del presente contrato.
en todos los casos de ajustes a las remuneraciones se deberá incluir en el contrato el procedimiento para tal
efecto.
QUINTA.- PENALIZACIONES
nota: de conformidad con el artículo 61 fracción v de la ley de pemex, las penalizaciones se podrán pactar
por diversos incumplimientos o impactos negativos de las actividades del contratista y podrán considerar
para tal efecto indicadores de oportunidad, tiempo y calidad, tales como:
I.
atraso en la ejecución de las obras o en la aplicación de recursos para el cumplimiento del objeto del
contrato;
II.
incumplimiento de metas, porcentajes de avances, hitos o fechas contractuales;
III.
incumplimiento al fincamiento de pedidos o entrega de equipos críticos en las fechas pactadas;
IV.
incumplimiento en la observancia de las especificaciones técnicas del contrato;
V.
incumplimiento con los planes de seguridad y protección al medio ambiente de pemex u organismo
subsidiario;
VI.
incumplimiento de las obligaciones relativas a contenido nacional;
VII.
incumplimiento de indicadores; y
viii
incumplimiento de cualquier otra obligación.
Las partes en el presente contrato, acuerdan que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan
incumplimientos o atrasos en la ejecución de los trabajos, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará
penas convencionales en los siguientes supuestos:
nota: a continuación se presentan modelos de penas por diversos incumplimientos o impactos negativos de
las actividades del contratista, de acuerdo a la naturaleza y magnitud del contrato se seleccionarán las penas
que resulten convenientes.
I.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE
LOS TRABAJOS
En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos,
éste reconoce y acepta que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá optar por exigirle el cumplimiento del
presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día
siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos.
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplicará el (Porcentaje de pena convencional con número y letra) % del importe
equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos
pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el
monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe
se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance (semanal/quincenal/mensual, según se haya pactado
la fecha de corte para el pago de las facturas) en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecución.
el siguiente párrafo aplica en caso de que la forma de pago sea a precios unitarios.
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al
concepto de trabajo de que se trate.
II.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS CRÍTICOS
201
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no concluya las
actividades o acontecimientos considerados como eventos críticos en las fechas establecidas en el programa de
ejecución general de los trabajos descritos en el Anexo ___ (anexo en el que se establecen las fechas o eventos
críticos) del presente contrato, el CONTRATISTA admite que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplique
una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la conclusión del
evento crítico y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplicará el (Porcentaje de pena convencional con número y letra) % del importe
equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos
pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el
monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe
se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance (semanal/quincenal/mensual, según se haya pactado
la fecha de corte para el pago de las facturas) en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecución.
el siguiente párrafo aplica en caso de que la forma de pago sea a precios unitarios.
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al
concepto de trabajo de que se trate.
El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha pactada para la culminación del evento
crítico.
III.
INCUMPLIMIENTO DE METAS
En caso de que el CONTRATISTA incumpla con las metas, que se medirán de manera (mensual, semanal,
quincenal) conforme al anexo (el anexo donde estén ubicados los programas, metas), (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por __________% en relación a (monto del contrato, monto de la
fase, monto del período, monto de la parte en incumplimiento)________.
IV.
INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE AVANCES
En caso de que el CONTRATISTA incumpla con los porcentajes de avance, que se medirán de manera (mensual,
semanal, quincenal) conforme al anexo (el anexo donde estén ubicados los programas, metas), (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por __________% en relación a (monto del
contrato, monto de la fase, monto del período, monto de la parte en incumplimiento)________.
V.
INCUMPLIMIENTO AL FINCAMIENTO DE PEDIDOS O ENTREGA DE EQUIPOS CRÍTICOS EN LAS
FECHAS PACTADAS
a) Por porcentaje: En caso de que el CONTRATISTA incumpla con el fincamiento de los pedidos o entrega de
equipos críticos en las fechas pactadas conforme al programa que se señala en el Anexo ______, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), le aplicará una pena convencional por __________% respecto del monto del pedido o
del monto de los equipos críticos, por cada día calendario de atraso y hasta el momento en que haya fincado el
pedido correspondiente o entregue los equipos críticos.
b) Por un monto definido: En caso de que el CONTRATISTA incumpla con el fincamiento de los pedidos o entrega
de equipos críticos en las fechas pactadas conforme al programa que se señala en el Anexo ______, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por __________ por cada día calendario de atraso
y hasta el momento en que haya fincado el pedido correspondiente o entregue los equipos críticos.
202
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
VI.
INCUMPLIMIENTO EN LA OBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con los alcances de las especificaciones técnicas que se señalan en el
anexo ______ del presente contrato, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional
(se deberá establecer porcentaje, cuota, fórmula o cualquier otro esquema distinto a los anteriores, en función del
modelo económico). La aplicación de la pena convencional prevista en esta cláusula, no obliga a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) a aceptar los trabajos realizados por el CONTRATISTA sin cumplir las
especificaciones técnicas.
Lo anterior sin perjuicio de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) exija al CONTRATISTA a ejecutar
nuevamente los trabajos en estricto cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener derecho
a prorrogar la fecha de terminación o ampliar el plazo de ejecución.
VII.
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con los [planes de seguridad y protección al medio ambiente] de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), que se señalan en el anexo ______ del presente contrato, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por (se deberá establecer, en su caso, límites,
periodicidad, porcentaje, cuota, fórmula o cualquier otro esquema distinto a los anteriores, en función del modelo
económico)
VIII.
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A CONTENIDO NACIONAL
Si como resultado de la verificación del contenido nacional establecido en la cláusula denominada “Contenido
Nacional” se determina que el grado de contenido nacional de las obras alcanzado por el CONTRATISTA es menor
a al que se comprometió, en los términos del Anexo ___ de este contrato, el Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato le aplicará una pena convencional, que será determinada de acuerdo a lo
establecido en el Anexo ______ y que podrá ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al
CONTRATISTA conforme al presente contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta
situación.
IX.
INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES
En caso de que el CONTRATISTA incumpla con los indicadores señalados en el anexo ___________del presente
contrato, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por (se deberá establecer, en
su caso, limites, periodicidad, porcentaje, cuota, fórmula o cualquier otro esquema distinto a los anteriores, en
función del modelo económico)
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza
mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre
ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA,
ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.
El monto de las penas convencionales no podrá exceder de (indicar el límite de las penas). en la determinación del
límite de la penas deberá considerarse que éste no podrá exceder el monto del contrato.
El CONTRATISTA acepta, que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplique las penas convencionales a que se
refiere la presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:
203
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato.
La garantía para el pago de las penalizaciones. en caso de que se haya establecido en el contrato la
entrega de dicha garantía.
Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado con
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), siempre y cuando el otro contrato prevea la posibilidad de tal deducción.
SEXTA.- CONTENIDO NACIONAL
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional al que se comprometió, en los
términos del Anexo ___ de este contrato. Dicho porcentaje deberá ser cumplido no obstante las subcontrataciones
que realice.
Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el CONTRATISTA
para fines del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, deberá ser autorizada por (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se
cumplan las especificaciones del mismo y el programa de ejecución. En todo caso el CONTRATISTA deberá cumplir
con el porcentaje de contenido nacional originalmente propuesto.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá llevar a cabo, la verificación del cumplimiento del porcentaje de
contenido nacional establecido en esta cláusula, durante la ejecución de las obras, una vez que el CONTRATISTA le
haya proporcionado la relación de los materiales y equipos diferentes a los de construcción, con los cuales dará
cumplimiento al contenido nacional ofertado, así como la totalidad de las órdenes de compra de los mismos
relacionados en el Anexo _____.
Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), la manifestación de
origen de tales equipos y materiales de instalación permanente, en la que los fabricantes señalen el porcentaje de
contenido nacional. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de llenado indicados en el anexo
___.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente cláusula
será sujeto de la penalización por “Incumplimiento de las obligaciones relativas a contenido nacional” en los términos
establecidos en la cláusula denominada “Penalizaciones”, del presente contrato y; asimismo, será causal de
rescisión de este acuerdo de voluntades.
SÉPTIMA.- CESIÓN
El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial
o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso
se deberá contar con el consentimiento de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), con la intervención del área
jurídica.
El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones
de Factoraje o Descuento Electrónico, y (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorga su consentimiento,
siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al
acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo
anterior, las partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán
sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”.
204
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Para contratos de largo plazo o en los que el modelo económico así lo determine, el primer párrafo de esta
cláusula, podrá sustituirse por el siguiente:
El CONTRATISTA no podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), para lo
cual el CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del presente contrato preserve las capacidades técnicas y financieras necesarias para cumplir con las
obligaciones del CONTRATISTA, excepto cuando se cedan la totalidad de los derechos de cobro, cuya cesión se
realizará con la intervención del área jurídica.
OCTAVA.- CLÁUSULA FISCAL
cuando el contrato se celebre con personas físicas o morales nacionales, aplica el siguiente párrafo:
Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes
federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la
vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) realice, de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la
materia.
cuando el contrato se celebre con personas físicas o morales extranjeras, aplica el siguiente párrafo y
deberá solicitarse la sanción fiscal de la gerencia fiscal o representación fiscal que corresponda, en cuyo
caso, la redacción de la presente cláusula puede variar:
Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados
Unidos Mexicanos y (país de residencia del CONTRATISTA), tengan obligación de cubrir durante la vigencia,
ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia.
cuando el contratista manifieste someterse a un tratado para evitar la doble tributación, en cuyo caso el
contratista deberá entregar la certificación de residencia para efectos fiscales:
Las partes contratantes se someten a lo establecido por el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y ____
(Nombre del País con el que se haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación conforme al artículo 5 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta) para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto
sobre la renta.
Para que al CONTRATISTA le sea aplicado el convenio señalado en el párrafo anterior, deberá entregar a (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el certificado de residencia para efectos fiscales, respecto del o los ejercicios
fiscales comprendidos hasta el finiquito del contrato.
NOVENA.- GARANTÍASpara los casos de excepción, donde las condiciones contractuales requieran
clausulados diferentes a las establecidas en el presente modelo, las áreas de contratación deberán obtener
la opinión del área evaluadora de riesgos, respecto de las garantías que se deban contratar.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
cuando se trate de fianza.
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el __% (cantidad en letra
por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
205
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
A.
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente
contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
B.
Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de
recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
C.
Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante
la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan
con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la
autoridad o tribunal competente.
D.
Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con
fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la
excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda,
en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha
acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la
improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción
de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de
este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en
el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo
93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.
E.
Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones
garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en la
inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
F.
Su conformidad para que la afianzadora liquide a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el 50% del
importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos conforme a
lo establecido en el presente contrato.
G.
Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato,
quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:
1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
5.- Cuantificación del incumplimiento.
los dos párrafos siguientes se incluirán en caso de que los trabajos sólo sean aprovechables si están
totalmente terminados conforme a especificaciones y el producto obtenido cumple con las especificaciones
de calidad y cantidad:
H.
Su conformidad para que la afianzadora liquide a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el límite máximo
garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de
avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del
anticipo y/o pago de facturas carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total
garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo
y el pago de facturas es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por
entero puede ser útil o aprovechable para (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en consecuencia, toda aquella
aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de facturas recibido por el CONTRATISTA que no
produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para
206
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la
exigibilidad del importe total garantizado.
I.
Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no
ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
cuando se trate de carta de crédito stand-by
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la firma del presente contrato, carta de crédito stand-by por el
__% (cantidad en letra por ciento) del monto del contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada
para operar en territorio mexicano, a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A.
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente
contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
B.
Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato,
se hará efectiva parcial o totalmente, la carta de crédito stand-by otorgada.
C.
Que reconoce que la carta de crédito stand-by expedida para garantizar el cumplimiento del presente
contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de
cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en
inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que
pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de
cobro.
D.
Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la carta de crédito stand-by en caso
de que no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos conforme al presente contrato.
términos aplicables para cualquier supuesto.
Tratándose de los trabajos pactados a precios unitarios, en el caso de cualquier modificación a su monto o plazo, el
CONTRATISTA se obliga a entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la formalización del
instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización; el documento modificatorio de la
garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con
dicha entrega, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.
[Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la
estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.
cuando la ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado en este contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la garantía se sujetará, en lo conducente, a los siguientes términos:
Siempre y cuando el presente contrato se esté cumpliendo en los términos pactados, la garantía deberá sustituirse
por otra equivalente al __% (cantidad en letra por ciento) del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo
en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere, la que se presentará dentro
de los 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito al
CONTRATISTA.
para el caso de exceptuar la garantía de cumplimiento, únicamente deberá incorporarse el siguiente texto:
EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
207
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) exceptúa al CONTRATISTA de la presentación de la garantía de
cumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de reclamar por la
vía judicial, los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato y que resulten a cargo del CONTRATISTA.
esta cláusula se incluirá en caso de que se otorgue anticipo.
GARANTÍA DE ANTICIPO
Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, el
CONTRATISTA [indicar la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación para la presentación de la
garantía, o bien dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de
adjudicación] [deberá presentar / presentó] a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), garantía que se
[constituirá/ha constituido] por la totalidad del anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de
acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), la
cual [será/ha sido] otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada y a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
cuando se trate de fianza.
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A.
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de
desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se
haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
B.
Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial.
C.
Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente durante la
substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en
relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la
autoridad o tribunal competente.
D.
Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento
en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de
subjudicidad se tendrá por justificada únicamente si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que
conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este
contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del
reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o
exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así
como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil
inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.
E.
Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado haya sido
invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito
suscrito por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
F.
Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de
amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada
con la siguiente documentación:
1.
2.
Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
208
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
3.
Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.
Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento que
acredite fehacientemente la recepción del mismo.
5.
Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas.
6.
Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado.
7.
Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando el CONTRATISTA haya
amortizado el importe total del mismo.
cuando se trate de carta de crédito stand-by
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A.
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente
contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
B.
Que reconoce que la carta de crédito stand-by expedida para garantizar la debida, correcta y total inversión,
aplicación, amortización y devolución del anticipo, será pagada ante el incumplimiento de dicha obligación, con
entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que
se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier
excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad
de la gestión de cobro.
GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12_(doce) meses, en caso de que el Área Administradora del
Proyecto considere que el plazo debe ser distinto al de 12 meses, deberá consultar con él área evaluadora de
riesgos por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir
fianza por el equivalente al __% (cantidad con letra por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una
carta de crédito stand-by por el equivalente al __% (cantidad con letra por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al __% (cantidad con letra por ciento) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos
doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese
periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.
Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya mediante póliza de
fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato
presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de defectos o vicios ocultos
que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato.
Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya mediante carta de
crédito stand-by deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá
emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de
garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos que emita la gerencia de riesgos y seguros o el
área correspondiente] del presente contrato.
209
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso, éste deberá ser operado
por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los
siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) como
Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.
El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente
cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta de crédito Stand-by, el
CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.
Quedarán a salvo los derechos de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas
conforme a esta cláusula.
DÉCIMA.- PÓLIZAS DE SEGURO
en los contratos relacionados con la construcción y/o montaje cuyo importe total exceda los 5 millones de
dólares de los estados unidos de América, se deberá solicitar póliza de seguro de construcción y/o montaje
expedida por institución de seguros autorizada para operar en territorio mexicano.
para los contratos relacionados con la perforación, terminación y/o mantenimiento de pozos, así como
cualquier otro contrato, no se deberá requerir la presentación de póliza de seguros.
lo anterior, no implica exención al contratista de contar con las pólizas de seguro que las leyes les
impongan.
El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y
complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.
DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo
anterior, el CONTRATISTA comunicará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) por escrito o mediante registro
que se haga en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, la terminación total
de los trabajos, indicando que la misma se concluyó en concordancia con las especificaciones del presente contrato
y sus anexos. Dentro de los (días para llevar a cabo la verificación, con número y letra) días naturales siguientes a la
fecha de recepción de la comunicación referida, el representante del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos,
debiéndose dejar constancia por escrito firmado por las partes como requisito previo a la recepción total de los
mismos.
en caso de que en la ejecución de los trabajos puedan llevarse a cabo recepciones parciales, se incluirá el
siguiente párrafo:
Siempre que a juicio de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) existan trabajos terminados, identificables,
susceptibles de utilizarse y conservarse, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá recibir parte de los trabajos
objeto del contrato. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al representante de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), por escrito o en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento
del contrato, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los (días para llevar a cabo la verificación,
con número y letra) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos,
el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que
los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiendo dejar constancia por escrito firmada por las partes.
el párrafo siguiente aplica en ambos casos:
210
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Si durante la verificación de los trabajos el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión
de la Ejecución del Contrato observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han
sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato y sus anexos, solicitará por escrito
al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones
establecidas en el presente contrato y sus anexos. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado
en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo
anterior, sin perjuicio de las penas que, en su caso, procedan y que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) opte
por la rescisión administrativa del contrato.
Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente contrato dentro de un plazo de
(número y letra, en términos de la garantía de vicios ocultos) meses posteriores a la fecha de terminación
documentada, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta el
CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en el plazo de (número y letra) días naturales, éste podrá encomendar a
terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales
aplicables, con cargo al CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se
provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
en el plazo solicitado, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) hará efectiva la garantía que otorgue el
CONTRATISTA, por el plazo de (número y letra) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo
correspondiente a la garantía de vicios ocultos de la cláusula denominada “Garantías”.
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
nota: el área administradora del proyecto podrá establecer requisitos adicionales para las modificaciones.
las modificaciones del numeral i deberán ser autorizadas por el servidor público inmediato superior de la
administradora del proyecto o por el director general del organismo subsidiario o del director corporativo,
según sea el caso, conforme al artículo 58 de las disposiciones.
Cuando las necesidades del proyecto o del contrato lo requieran, las partes podrán pactar modificaciones al presente
contrato, de acuerdo con lo siguiente:
I.
Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se trate de:
a.
b.
c.
d.
II.
Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes,
Los términos relativos a objeto, monto y plazo o vigencia del contrato,
La cesión prevista en la cláusula denominada “Cesión”, y
La incorporación de avances tecnológicos.
Mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato,
memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los representantes
autorizados de cada una de las partes en el presente contrato, para las modificaciones distintas a las contenidas en
la fracción anterior.
Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las
obligaciones del presente contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de
contratación.
211
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El CONTRATISTA deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), el endoso, ampliación o renovación
a la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato que ampare las modificaciones al contrato realizadas en
términos de esta cláusula.
12.1 Ajustes al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución
El Programa de Ejecución de los Trabajos de este contrato podrá ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:
I.
II.
III.
IV.
V.
Por conceptos o volúmenes de trabajos no previstos requeridos para la culminación del objeto del contrato;
Por reducción de alcances;
Por caso fortuito o fuerza mayor;
Por suspensión de los trabajos ordenada por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO);
Por causas imputables a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
nota: de acuerdo a la naturaleza de los trabajos, se puede establecer otra causa para realizar los ajustes
previstos en esta cláusula.
El CONTRATISTA, dentro de los (número y letra) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido
cualquiera de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podrá solicitar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), un ajuste al programa de ejecución de los trabajos vigente, a las fechas críticas o al plazo de
ejecución, acompañando la documentación o información que estime pertinente para justificar su solicitud. (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO), comunicará al CONTRATISTA su determinación en un plazo no mayor de (número
y letra) días hábiles, con base en la información o documentación suministrada por el CONTRATISTA; sin
menoscabo de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), requiera al CONTRATISTA la presentación de
documentación o información adicional en el plazo que le indique (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). De
acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá disponer de un
periodo adicional por el mismo número de días establecido originalmente, para emitir su determinación.
El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución reflejará la afectación que se haya
determinado por el evento ocurrido.
En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y II dé lugar a la modificación del
plazo de ejecución del contrato, las partes celebrarán el convenio modificatorio correspondiente, en el cual se
formalizará el programa de ejecución de los trabajos actualizado.
En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de terminación del contrato, sin que se
modifique el plazo de ejecución.
nota: La cláusula siguiente se deberá incluir cuando se hayan pactado precios unitarios:
12.2 Conceptos o Volúmenes de Trabajo no Previstos en el contrato
Si durante la ejecución de los trabajos, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) requiere de la ejecución de
conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus anexos, o bien el CONTRATISTA se percata de
la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o
mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, por parte de
la persona que designe el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, salvo
en los casos de emergencia como los que se señalan en el apartado A) fracción I del artículo 57 de la Ley de
Petróleos Mexicanos, en que no sea posible esperar su autorización.
Tratándose de volúmenes de trabajo no previstos en el contrato, éstos se pagarán a los precios unitarios pactados
originalmente en este contrato.
212
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados
y autorizados previamente a su pago.
El CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus facturas y presentarlas a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) en la siguiente facturación de conformidad con la cláusula de pago.
En caso de que la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus anexos
modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las partes celebrarán un convenio en los términos de esta cláusula.
12.3 Incorporación de Avances Tecnológicos y Eficiencia del Proyecto
En caso de que durante la ejecución de los trabajos, surjan avances tecnológicos, se disponga de nueva información
o cualquier otro factor que contribuya a mejorar la eficiencia del proyecto o la ejecución del contrato, previa
determinación de la viabilidad y conveniencia de ello por parte de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), las
partes podrán realizar modificaciones al proyecto mediante la celebración del convenio modificatorio
correspondiente, considerando los impactos en tiempo y costo correspondientes.
DÉCIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Salvo por disposición en contrario contenida en este contrato, ninguna de las partes será responsable por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato en la medida y por el plazo en que
la imposibilidad de cumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la
voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que
son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a
cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, siempre y cuando no se haya dado causa o
contribuido al caso fortuito o fuerza mayor. Entre otros, se consideran caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos
tales como huelgas y disturbios laborales, motines, cuarentenas, epidemias, guerras, declaradas o no, actos o
atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios y tormentas.
el siguiente párrafo podrá incluirse, dependiendo de la naturaleza del contrato:
Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá los siguientes eventos: (i)
_____________; o (ii) _____________.
La parte que alegue la existencia del caso fortuito o fuerza mayor tendrá la carga de la prueba.
En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las
cláusulas de “Ajuste al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución” y “Suspensión de los
Trabajos” de este contrato.
En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto
en la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.
El siguiente párrafo aplica cuando el contratista sea responsable de obtener permisos ante terceros
(Derechos de vía y contratos de ocupación superficial):
Adicionalmente, el CONTRATISTA podrá invocar como supuestos de caso fortuito o fuerza mayor la imposibilidad de
tener acceso al sitio para ejecutar los trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte
substancialmente la ejecución de los trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y
siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Área Responsable de la Administración y
213
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Supervisión de la Ejecución del Contrato, ésta haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos.
cuando los trabajos se realicen costa afuera, y cuando así lo considere el área técnica que está requiriendo
los trabajos, se incluirá en este punto la siguiente redacción:
Cuando se trate de mal tiempo por condiciones climatológicas adversas costa fuera, se deberá aplicar lo establecido
en el Anexo ______.
DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
14.1 Rescisión administrativa
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá, en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato, sin
necesidad de declaración judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en esta cláusula, en caso de que
el CONTRATISTA se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos:
a)
Incumpla con sus obligaciones en los términos establecidos en el contrato y sus anexos;
b)
No entregue la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato, a menos que se le haya exceptuado de su
presentación;
c)
Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y
sus anexos o sin motivo justificado no acate las órdenes por escrito dadas por el Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato;
d)
Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquier otra figura
análoga;
e)
Durante la ejecución del contrato pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere
acreditado para la adjudicación del contrato;
f)
Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato;
g)
Interrumpa injustificadamente o abandone los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO);
h)
Cuando sin autorización expresa de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) ceda o transfiera las
obligaciones y derechos del contrato de cualquier forma;
i)
Cuando sin autorización expresa de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) ceda o transfiera las
acciones, partes sociales e intereses del CONTRATISTA o sus obligados solidarios;
j)
Cambie su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada
nacionalidad o, si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación al contrato;
k)
Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos de la cláusula denominada
“Contenido Nacional”;
l)
Se ubique en los supuestos de la cláusula denominada “Anticorrupción”;
214
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
en los contratos de pemex-exploración y producción cuando aplique el anexo “s” se deberán agregar las
siguientes causales de rescisión:
m)
Cuando reincida en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el Anexo “S” de
este Contrato. Para efectos de esta cláusula se entenderá como reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o
más eventos, o por dos o más veces de un mismo evento, ya sea que se trate o no de obligaciones que se refieran a
periodos;
n)
Cuando el CONTRATISTA ocasione un accidente por incumplimiento de los requerimientos generales
señalados en los puntos: II.9; II.10 o II.11.5 del Anexo “S” de este Contrato;
o)
Cuando con motivo de la ejecución del contrato el CONTRATISTA cause la muerte de una o más
personas, por falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos u
obligaciones establecidos en el Anexo “S”, o bien por el incumplimiento a otras obligaciones del contrato o de las
disposiciones en materia de Seguridad y Protección Ambiental. En este supuesto PEP podrá iniciar el procedimiento
de rescisión administrativa una vez que las autoridades competentes determinen que la responsabilidad de este
evento es imputable al CONTRATISTA;
p)
Cuando en el desarrollo del contrato el CONTRATISTA incurra en delitos ambientales por incumplimiento
a cualquiera de los requerimientos del Anexo “S”, a otras obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia
de Seguridad y Protección Ambiental. En este supuesto PEP podrá iniciar el procedimiento de rescisión
administrativa una vez que las autoridades competentes determinen que las conductas realizadas por el
CONTRATISTA constituyen un delito ambiental;
q)
Cuando como resultado de las auditorias mensuales para la evaluación del desempeño, el
CONTRATISTA, obtenga consecutivamente tres calificaciones menores a 80%, PEP podrá iniciar el proceso de
rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo “S”;
atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos se podrán incluir otras causas de
rescisión del contrato.
En caso de que el CONTRATISTA se encuentre en alguno de los supuestos que se indican en esta cláusula, previo
a la determinación de la rescisión, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá otorgar al CONTRATISTA un
periodo para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de las penas convencionales que, en su caso, se hubieren
pactado. El periodo será determinado por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) atendiendo a las circunstancias
del contrato. Si al concluir dicho periodo, el CONTRATISTA no hubiera subsanado el incumplimiento, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá determinar la rescisión administrativa conforme al procedimiento señalado en
esta cláusula.
En caso de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) determine rescindir administrativamente el contrato, una
vez que le haya comunicado al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisión, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no
liquidados, hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así mismo procederá a suspender la
ejecución de los trabajos y a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas. Para tales efectos el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra, la cual servirá de base para el finiquito del Contrato. El levantamiento del acta
circunstanciada deberá realizarse invariablemente ante la presencia de fedatario público.
Por su parte, el CONTRATISTA estará obligado a devolver a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en un plazo
de __ (____) días naturales, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, toda la
documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
215
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los ___ (____) días naturales siguientes a la fecha de la
comunicación de la determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la
rescisión administrativa con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el
CONTRATISTA hasta la rescisión administrativa del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se
hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de
utilización dentro de los trabajos pendientes de ejecutar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las
cláusulas del presente contrato y sus anexos.
14.2 Procedimiento de Rescisión Administrativa
El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) notifique al CONTRATISTA el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que dentro del
plazo de ____ (número y letra) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
La determinación de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de dar o no por rescindido el contrato deberá estar
fundada y motivada; y se notificará al CONTRATISTA dentro de los _______ (número y letra) días hábiles siguientes
a aquél en que se hubieren recibido los argumentos y pruebas o que se haya vencido el plazo estipulado en el
párrafo anterior.
Nota: los plazos anteriores no podrán exceder de 20 días hábiles
En caso de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus
efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva.
La notificación, tanto del inicio del procedimiento de rescisión como de la determinación de la rescisión administrativa
del contrato, serán notificadas por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) al CONTRATISTA conforme a lo
dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
14.3 Rescisión por causas imputables a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
El CONTRATISTA sólo podrá rescindir este contrato, previa declaración de la autoridad competente. El
CONTRATISTA sólo podrá demandar la rescisión, cuando por causas imputables a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) se actualice alguno de los siguientes supuestos:
a)
Por incumplimiento en las obligaciones de pago;
b)
Por no poner a disposición del CONTRATISTA el sitio donde se desarrollen los trabajos objeto de este
contrato, cuando así corresponda; o
c)
Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a su cargo.
atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos se podrán incluir otras causas de
rescisión del contrato.
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
Las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes causas:
i.
Por caso fortuito o fuerza mayor;
216
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
ii.
Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;
iii.
Cuando existan causas que impidan la ejecución del contrato;
iv.
Cuando lo determine (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
La siguiente causal deberá incluirse en contratos en materia de exploración y producción:
v.
Cuando el contrato no resulte rentable o conveniente para (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Convenida la terminación anticipada, el CONTRATISTA tendrá el derecho de recibir de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el
correspondiente a los conceptos señalados en el Anexo ___, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.
El anexo a que se refiere esta cláusula deberá contener los casos en que la terminación anticipada de origen
a realizar pagos y la forma de cuantificarlos y cubrirlos.
15.1 Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminación Anticipada
Al recibir la notificación de terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá:
a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más
órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;
b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros
acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
le indique;
c) Devolver a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en un plazo de (número y letra) días naturales, contados a
partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que
éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos;
d) Reintegrar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en su caso, los anticipos no amortizados.
15.2 Acta Circunstanciada
Una vez que la terminación anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las
instalaciones respectivas, levantando ante la presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, en la que también se haga constar la
entrega y recepción de las obras.
Posteriormente, se elaborará el finiquito en los términos de la cláusula denominada “Finiquito”.
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del contrato así
lo requieran, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
comunicará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo de construcción.
217
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
En todos los casos de suspensión, el representante de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) anotará en el
sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato el estado en que se encuentren los
trabajos y las partes ajustarán el programa de ejecución en términos del Anexo _____.
Cuando (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) determine la suspensión de los trabajos, el CONTRATISTA, a
partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los conceptos señalados en el
Anexo ___, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el contrato.
El anexo a que se refiere esta cláusula deberá contener los casos en que la suspensión de origen a realizar
pagos y la forma de cuantificarlos y cubrirlos.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las
partes, debiendo únicamente suscribir una memoranda de entendimiento o cualquier otro documento donde se
reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecución establecido en el contrato. El CONTRATISTA, a partir de la reanudación de los trabajos, podrá solicitar el
pago de los conceptos señalados en el Anexo ____
el área administradora del proyecto determinará los conceptos a los que puede tener derecho el
CONTRATISTA.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “Terminación
Anticipada”.
DÉCIMA SÉPTIMA.- FINIQUITO
Recibidos físicamente los trabajos, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), a través de la persona designada por
el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberán
elaborar dentro del término de (número y letra) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se asentará el
cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre las partes. Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones,
modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos,
conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.
El plazo antes mencionado podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, hasta por un periodo igual al
originalmente acordado, mediante la formalización de un acta.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato.
Si procede, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) solicitará al CONTRATISTA en el finiquito, la presentación,
extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía y, en general, los necesarios para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.
En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional
que corresponda.
DÉCIMA OCTAVA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del
presente contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:
Comunicaciones a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO):
218
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas al Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure
su recepción en el domicilio siguiente: (Indicar domicilio y correo electrónico del Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato).
Comunicaciones al CONTRATISTA:
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas o administrativas deberán ser entregadas en forma personal al
representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio que
asegure su recepción al domicilio señalado en el numeral (indicar numeral) del apartado de declaraciones de este
contrato.
Las comunicaciones de índole legal deberán ser entregadas en forma personal al representante legal del
CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al domicilio
señalado en el numeral (indicar numeral) del apartado de declaraciones de este contrato.
DÉCIMA NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), a través del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, supervisará la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, la cual a través de su
representante, que será el (Residente / Director de proyecto / o la figura que se determine) dará al CONTRATISTA,
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de
la Ejecución del Contrato, podrá establecerla con posterioridad al inicio de los trabajos.
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del contrato,
quien deberá estar presente de tiempo completo en el lugar de los trabajos por el tiempo que dure la ejecución de los
mismos, así como conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase
de comunicaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y sus anexos, las cuales
deberán constar en instrumento público.
En caso de que la naturaleza de los trabajos así lo requiera, se incluirá los siguientes dos párrafos
El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del
contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador,
mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud
ocupacional y protección ambiental establecidos por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) así como las
disposiciones en esas materias contenidas en el anexo _____, en congruencia con el personal presentado en su
propuesta, los cuales sólo podrán ser sustituidos previo visto bueno de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir
como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato no podrá desempeñar en relación con este
contrato, otros cargos ni funciones distintas a su encargo.
En cualquier momento, por causas justificadas, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá solicitar el cambio
de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los
requisitos correspondientes.
219
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
para los casos de excepción, donde las condiciones contractuales requieran términos diferentes a los
establecidos en esta cláusula, previo a su modificación, las áreas de contratación deberán obtener la opinión
del área evaluadora de riesgos.
El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las
disposiciones de seguridad e higiene de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) para la ejecución de los trabajos,
establecidos en el anexo ______ del presente contrato y a las instrucciones que al efecto le señale (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos respectivos que apliquen
de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos o
conforme a las órdenes de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) dadas por escrito, éste ordenará su demolición,
reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el
CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto
o plazo del presente contrato.
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá
exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente
instrumento.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros
por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe
de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho
a indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier
naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo
causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades
que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos,
impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados
en el arancel correspondiente.
VIGÉSIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra
índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o
símbolo distintivo de su propiedad.
220
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El CONTRATISTA le otorga a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), una licencia permanente, transferible, no
exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso, material protegido por derechos de autor
(incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos,
modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la
ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y sus anexos y usada por el CONTRATISTA o proporcionada
o entregada a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos
objeto de este contrato.
Todo concepto, producto, proceso, material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo
pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos,
muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el
CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato,
será propiedad de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) una vez creado, tanto si fue entregada o no a (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), cuando éste lo requiera.
Si (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello
que sea necesario, a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y en la forma en que éste le indique, para
obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea
patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o
cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) .
Si con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de
propiedad intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/u
Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa
judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) en relación con el asunto.
Si se actualiza dicho supuesto, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) dará aviso al CONTRATISTA y en su
caso, a las autoridades competentes; el CONTRATISTA, en un plazo de (número y letra) días naturales contados a
partir de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) un
informe circunstanciado sobre la referida violación.
El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. Si
dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos
Subsidiarios, el CONTRATISTA se compromete a informar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) respecto de
los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL
El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos objeto de este
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.
Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como
CONTRATISTA independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial
entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del
221
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o
empleados, y (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO.)
Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la
presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses
de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus
Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación o
demanda, obligándose también, a resarcir a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios en
cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto.
VIGÉSIMA TERCERA.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
nota: el área administradora del proyecto definirá el programa o la forma de llevar a cabo dicho sistema de
control, ya sea electrónico o por medios escritos
Las partes convienen que (indicar el sistema seleccionado: bitácora o cualquier otro medio) es el sistema de control
para el seguimiento del contrato y medio de comunicación entre las partes donde se registrarán los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos por lo que se obligan a su puntual
seguimiento.
El control y seguimiento de los trabajos, se llevará a cabo a través de (medios escritos/programa de computación);
sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo ______.
VIGÉSIMA CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN
los siguientes dos párrafos se incluirán cuando se haya determinado desde las bases de licitación, o de
invitación restringida o en su caso, en la solicitud de cotización de la adjudicación directa que le de origen al
contrato, las actividades que se podrán subcontratar :
El CONTRATISTA podrá subcontratar lo previsto en el anexo ______, en el entendido de que no podrá subcontratar
la dirección y control de los trabajos.
Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier (actividad,
conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo _______, deberá solicitar la autorización a (indicar el área
Administradora del Proyecto) con (indicar número de días) días naturales de anticipación al inicio programado de los
trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a
ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) esté en
condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por
éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) tendrá un
período de (indicar número de días) días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la
fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. En
caso de que transcurra el plazo antes referido sin que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) haya aceptado o
rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.
El siguiente párrafo se incluirá cuando no se haya determinado desde las bases de licitación, o de invitación
restringida o en su caso, en la solicitud de cotización de la adjudicación directa que le de origen al contrato,
las actividades que se podrán subcontratar :
En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, que no haya incluido en su propuesta como trabajos a
subcontratar, deberá solicitar la autorización al Área Administradora del Proyecto con (indicar número de días) días
naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del
posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible
222
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
subcontratista. Asimismo, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA
cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) tendrá un período de (indicar número de días) días naturales a partir de la fecha de
recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o
rechazar por escrito la celebración de dicho contrato. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA,
ésta se tendrá por no aceptada.
los siguientes párrafos aplican para ambos supuestos:
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir el grado de contenido nacional al que se
comprometió en su propuesta de conformidad con el Anexo ____.nota: este anexo se refiere a aquel en donde se
incluya la propuesta del CONTRATISTA.
En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la autorización a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo
de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.
No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de las obligaciones del
contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO). Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter
laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el Contrato.
VIGÉSIMA QUINTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
El CONTRATISTA acuerda que durante la ejecución de este contrato ni él, ni sus subcontratistas o empleados de
éstos ofrecerán, prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva,
a servidor público alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o
tráfico de influencias.
En caso de que dichos actos sean decretados en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en
territorio nacional, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá optar por la rescisión conforme a lo establecido
en los numerales 14.1 y 14.2 de la cláusula RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Por lo anterior, la Administradora del Proyecto dará aviso a la Subdirección de Suministros de la Dirección
Corporativa de Operaciones para que se hagan las anotaciones en el registro de proveedores y contratistas de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VIGÉSIMA SEXTA.- CONCILIACIÓN
Las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato, el cual se substanciará conforme a lo dispuesto en el artículo 39 y Título
Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con lo establecido en
los artículos 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 67 de su Reglamento.
En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su
cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para
que los hagan valer ante la instancia respectiva.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
223
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
OPCIÓN 1
RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO
Cuando surja alguna controversia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución
del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los (número y letra) días naturales siguientes de haber
surgido la misma, su reclamo por escrito ante el titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, a fin de que resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su
reclamo en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la
controversia de que se trate.
El CONTRATISTA por el desacuerdo con la resolución al reclamo, podrá interponer una discrepancia de carácter
técnico o administrativo ante el Área Administradora del Proyecto, en los términos de esta cláusula.
Por cada controversia, el CONTRATISTA sólo podrá interponer un reclamo ante el Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato.
Para resolver el reclamo, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato tendrá un plazo de (número y letra) días naturales
contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por
escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.
Una vez recibida la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato, el CONTRATISTA contará con un plazo de (número y letra) días naturales para comunicar su rechazo, en
caso contrario se tendrá por aceptada, perdiendo el derecho de presentar su reclamo como discrepancia técnica o
administrativa.
Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato procederá a la autorización del cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del
convenio correspondiente.
Si la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato no es
aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o
administrativo.
Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta
versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo
original.
El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:
El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante el titular del Área Administradora del Proyecto, indicando los
temas en discrepancia, dentro de los (número y letra) días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA
hubiere recibido la determinación final del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato, respecto de la resolución del reclamo.
La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter
técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:
224
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la
documentación que los compruebe;
b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y
legales que fundamenten su reclamo;
c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e
identificada con número de anexo.
El Área Administradora del Proyecto verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso
contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, el titular del Área Administradora del Proyecto
comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10
(diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado
junto con su solicitud. El titular del Área Administradora del Proyecto, con el apoyo de las áreas a las que competa la
materia motivo de la controversia técnica o administrativa, procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y
citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de (número y letra) días naturales contados a partir del
vencimiento del plazo para que el CONTRATISTA presente documentación o alegatos, para iniciar las aclaraciones.
Los siguientes cuatro párrafos aplican en caso de que la Administradora del Proyecto requiera de la opinión
de un perito o experto independiente para emitir su determinación:
En caso que el Área Administradora del Proyecto considere conveniente el apoyo para la resolución de algún tema,
podrá solicitar la participación de un Experto Independiente, quien deberá emitir una determinación al caso que
servirá para que el Área Administradora del Proyecto y las áreas a las que competa la materia motivo de la
controversia técnica o administrativa, normen y apoyen su criterio y resuelvan en definitiva el asunto que le ha sido
sometido. Por ningún motivo podrá interpretarse que el Experto Independiente es una instancia de resolución de
disputas o conflictos entre las partes.
El Experto Independiente deberá poseer la especialidad que se requiere para resolver el asunto planteado. El Área
Administradora del Proyecto proporcionará al Experto Independiente la información relevante que posea en relación
con el asunto. El Experto Independiente podrá convocar reuniones con cada una de las partes, separada o
conjuntamente, para establecer los puntos específicos y podrá requerir la información suplementaria que resulte
necesaria.
El Área Administradora del Proyecto se compromete de buena fe a tomar en consideración las determinaciones del
Experto Independiente en su resolución definitiva.
En caso que se haya optado por arbitraje, se incluirá el siguiente texto:
La persona que haya sido designada como Experto Independiente no podrá ser designada posteriormente como
árbitro para resolver sobre cualquier asunto respecto del cual haya emitido una sugerencia o respecto del cual
hubiera participado con cualquiera de las partes.
Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el titular del Área Administradora
del Proyecto deberá comunicar su resolución al CONTRATISTA dentro de los (número y letra) días naturales
siguientes de la celebración de la primera reunión.
Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el titular del Área
Administradora del Proyecto autorizará el cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del
convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter
técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.
Si el CONTRATISTA no acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula denominada Ley Aplicable y Jurisdicción.
225
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
OPCIÓN 2
EXPERTO INDEPENDIENTE
Las partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo cualesquiera diferencias en
materia técnica o administrativa relacionada con la interpretación o ejecución del contrato.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre sus diferencias y, siempre y cuando se trate de una
controversia en materia técnica o administrativa relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, éstas
convienen en sujetarse a las decisiones de un Experto Independiente en los términos previstos en esta cláusula, en
el entendido de que las partes acuerdan expresamente que las resoluciones que emita el Experto Independiente no
podrán versar sobre asuntos que impliquen el ejercicio de las atribuciones y competencias reservadas en exclusiva a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), por las leyes aplicables.
El CONTRATISTA deberá proporcionar al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato, y ésta, a su vez, deberá proporcionar al CONTRATISTA, dentro de los (número y letra) días hábiles
siguientes a la notificación de la determinación de las partes de someter la controversia a un Experto Independiente,
una lista de (incluir número de expertos) Expertos Independientes para generar una lista conjunta de hasta (incluir
número de expertos) Expertos Independientes, de la cual las partes deberán designar los Expertos Independientes
cuando sea requerido de acuerdo con esta cláusula. Si una de las partes no envía su lista de Expertos
Independientes y surge alguna diferencia que requiera la participación de un Experto Independiente, entonces la lista
enviada por la otra parte constituirá la lista de Expertos Independientes para las partes en la solución de dicha
diferencia. Esto último prevalecerá hasta en tanto la parte que no haya proporcionado su lista de (incluir número de
expertos) Expertos Independientes corrija esta deficiencia.
La parte que desee someter una diferencia a la decisión del Experto Independiente propondrá a la otra parte (incluir
número de expertos) candidatos de la lista conjunta para que esta última elija de entre ellos al Experto Independiente
que posea la especialidad que se requiere para resolver la diferencia planteada. Cada parte pagará sus propios
costos en relación con este procedimiento. Los honorarios del Experto Independiente deberán ser cubiertos por
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA en partes iguales. Cada parte proporcionará al
Experto Independiente la información relevante que posea en relación con el asunto en controversia. El Experto
Independiente podrá convocar una o más reuniones con las partes, en conjunto o separadamente, para establecer
los puntos específicos en controversia y podrá requerir la información suplementaria que resulte necesaria.
Las partes se comprometen de buena fe a acatar la determinación del Experto Independiente, pero el sometimiento
de una cuestión bajo el contrato a la decisión del Experto Independiente no limitará el derecho de las partes de
acudir posteriormente al (incluir la instancia que corresponda: judicial o arbitral) como mecanismo de resolución de
conflictos. Por lo tanto, en caso de inconformidad con cualquier determinación del Experto Independiente bajo este
contrato, cualquiera de las partes podrá posteriormente iniciar el (incluir la instancia que corresponda: judicial o
arbitral) respectivo como el mecanismo final de resolución de la controversia en cuestión, por lo que el cumplimiento
con la determinación del Experto Independiente se suspenderá y se supeditará a la decisión del (incluir la instancia
que corresponda: judicial o arbitral) a partir de esa fecha.
En caso que se haya optado por arbitraje, se incluirán los siguientes dos párrafos:
La persona que haya sido designada como Experto Independiente no podrá ser designada posteriormente como
árbitro para resolver sobre cualquier asunto respecto del cual haya emitido una decisión o determinación en términos
de esta cláusula.
Queda entendido, sin embargo, que salvo que las partes acuerden lo contrario, las partes no podrán iniciar un
procedimiento de arbitraje de conformidad con la cláusula denominada Ley Aplicable y Jurisdicción sobre el asunto
en cuestión si previamente el Experto Independiente no ha emitido su decisión respectiva, salvo que el plazo previsto
226
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
anteriormente para emitir dicha decisión (o cualquier otro plazo acordado entre las partes a tales efectos) haya
transcurrido sin que el Experto Independiente haya emitido su decisión.
Las partes deberán actualizar, según se requiera, la lista conjunta de Expertos Independientes para asegurarse que
en todo momento haya un número suficiente de expertos calificados con experiencia en el tipo de diferencias que
puedan surgir, incluyendo la posibilidad de sustituir a cualquier perito designado previamente, en el entendido de que
ninguna de las partes podrá nominar un Experto Independiente que de alguna forma esté afiliado o relacionado con
dicha parte.
VIGÉSIMA OCTAVA.- IDIOMA
La versión en español del contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus traducciones.
Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al contrato.
VIGÉSIMA NOVENA.- TOTALIDAD DEL CONTRATO
Este contrato es una compilación de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las partes con respecto al
objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna
declaración de agentes, empleados o representantes de las partes que pudiera haberse hecho antes de la
celebración del Contrato tendrá validez en cuanto a la interpretación de los términos del Contrato.
TRIGÉSIMA.- ANEXOS DEL CONTRATO
Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de
conformidad por quienes suscriben el presente contrato o por quienes éstos designen. (se recomienda que los
anexos sean firmados por quien suscriba el contrato en el apartado de revisión técnica)
nota: los anexos pueden variar de acuerdo a la complejidad, magnitud y características de los trabajos y a lo
establecido en la convocatoria a la licitación.
ANEXO "A"
Relación de Planos
ANEXO "B"
Normas y Especificaciones Generales y Particulares
ANEXO "C"
Catálogo de Conceptos y Cantidades de Trabajo que cotiza el CONTRATISTA
ANEXO "D"
Programa de Ejecución de los Trabajos
ANEXO “E” Propuesta Técnica - Económica
ANEXO “__” Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios (cuando aplique)
ANEXO “__” Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (cuando aplique)
Así mismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes,
de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL
El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto
cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el
mismo.
Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere
declarada como nula por [la autoridad jurisdiccional/el tribunal arbitral] competente, las demás cláusulas serán
consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.
227
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El CONTRATISTA reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de prórroga serán
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.
El CONTRATISTA reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el
servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECUPERACIÓN DE ADEUDOS
El CONTRATISTA, conviene expresamente que de las facturas que tengan origen en el presente contrato, se le
descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos derivados de cualquier acto jurídico celebrado entre el
CONTRATISTA y (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
TRIGÉSIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
en caso de que se decida pactar en el contrato otro método de resolución de controversias deberá
solicitarse a la oficina del abogado general que proporcione el texto a incluir.
El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que
de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las
partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de (indicar la ciudad), por lo
tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su
domicilio presente o futuro aún tratándose de jurisdicción federal, o por cualquier causa.
las siguientes cláusulas son optativas y se podrán incluir, así como aquellas otras que se refieran a
condiciones particulares o especificas del procedimiento de contratación que le dio origen y que resulten
necesarias para proteger los intereses de pemex u organismo subsidiario y se incluirán al clausulado con el
número que le corresponda.
___________.- PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
El CONTRATISTA deberá cumplir con un programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente durante cada año
del plazo, con un valor mínimo de (incluir porcentaje número y letra) % del presupuesto correspondiente a cada
ejercicio fiscal. Este programa deberá ser propuesto por el CONTRATISTA cada año y deberá contar con la
aprobación de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y se encuentra contenido en el Anexo ____.
El valor señalado en esta cláusula será destinado a obras y/o acciones que contribuyan al desarrollo humano y a la
sustentabilidad ambiental, que beneficien a las comunidades que se encuentren dentro del área que comprende el
(incluir área) y contribuyan a mejorar las relaciones comunitarias tanto del CONTRATISTA como de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA, previa autorización de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), podrá ejercer durante cualquier
ejercicio fiscal todo o parte del valor del programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente correspondiente al
siguiente ejercicio fiscal o de cualquier otro ejercicio fiscal. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de llevar a cabo el
programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente correspondiente del ejercicio fiscal de que se trate.
El CONTRATISTA suministrará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), (semanal/quincenal/mensual), como
parte de los documentos del programa de apoyo a la comunidad, un reporte de las acciones realizadas en materia de
apoyo a la comunidad elaborado de conformidad con lo estipulado en el Anexo ____. Este reporte deberá entregarse
228
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) dentro de los (número y letra) días naturales siguientes al periodo
indicado anteriormente.
___________.- COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la
ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se podrá llevar a cabo en forma simultánea con otros
contratistas o con (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), para lo cual se deberá dar cumplimiento a las
condiciones siguientes:
1.- Coordinarse respecto de la ejecución simultánea.
2.- Establecer las acciones necesarias para la utilización compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya a
utilizar durante la ejecución de los trabajos.
3.- La coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información entre los contratistas, y en su caso, de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
___________________.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
la cláusula aplica cuando para la ejecución del contrato pemex u organismo subsidiario le proporcione al
contratista información confidencial:
El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los
estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO). El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en
la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna
a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido
el previo consentimiento por escrito de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). Con el objeto de cumplir con las
obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su
personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no
limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) para
asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su
revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en
forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el
instituir medidas de seguridad.
De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo
de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.
No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de
dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del contrato; (ii) la información que haya
sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información
obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la información
que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el
hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas y (v) la parte
requerida notifique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.
229
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de (número
de años) años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.
cuando el contrato se celebre con licenciadores o en caso de que estén incluidos derechos de propiedad
industrial, se deberán adicionar los siguientes párrafos:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) estará obligado a guardar la confidencialidad sobre la información técnica,
así como sobre todos los planos y datos relativos al proceso que hayan sido revelados directa o indirectamente por
el CONTRATISTA a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) Dicha obligación de confidencialidad será vigente por
un lapso de ( número de años) años contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato, y en relación con
las mejoras que, en su caso, sean proporcionadas por el CONTRATISTA, dicho término será contado a partir de la
fecha en que las mejoras sean proporcionadas a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), salvo que dicha
información quede liberada de la obligación de confidencialidad de cualquier otra forma antes de dicho plazo, y dicha
liberación no se debe a cualquier acto u omisión de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) entiende y reconoce que la información técnica, diseños, programas,
planos y cualquier otra información suministrada por el CONTRATISTA a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
bajo este contrato y sus anexos, por cualquier medio, electrónico o impreso, son y deberán ser considerados como
información confidencial, por lo que cualquier divulgación de los mismos sólo podrá hacerse mediante autorización
por escrito del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA acepta que se encuentra obligado en los mismos términos señalados en la presente cláusula
frente a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en relación con la información que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) le proporcione para el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.
________________.- COMPENSACIONES ADICIONALES
con base en el modelo económico, la administradora del proyecto determinara la forma, el monto, y el pago
de dichas compensaciones, en razón de una mayor utilidad, un mejor resultado de la obra o servicio y
siempre que no se comprometa un porcentaje sobre el valor de las ventas o producción de hidrocarburos.
(Se presenta un ejemplo en el anexo 1 que sirve para medir si hubo mayor eficiencia de la que pidió en un
principio PEMEX y ofertó el contratista. Para medir si pemex obtiene mejora.)
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará compensaciones adicionales al CONTRATISTA cuando durante
la ejecución de los trabajos, éste obtenga (i) economías por el menor tiempo de ejecución de las obras, (ii) cuando
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) se apropie o se beneficie de nuevas tecnologías proveídas por el
CONTRATISTA y (iii) cuando por cualquier circunstancia atribuible al CONTRATISTA redunde en una mayor utilidad
y en un mejor resultado de las obras para (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Dichas compensaciones se calcularán conforme a lo siguiente:
1.
Establecer la fórmula de cálculo de los conceptos que se considerarán para las compensaciones.
2.
Establecer una cuota fija.
3.
Establecer una tarifa diferenciada.
4.
Por mayor rendimiento de los equipos una vez que la planta entra en operación se le dará una
compensación de _____________.
Las compensaciones a que se refiere la presente cláusula forman parte de las remuneraciones.
__________.- GRUPO DIRECTIVO
Las partes constituirán un grupo directivo (el "Grupo Directivo") para el seguimiento ejecutivo del contrato, integrado
por ___ miembros de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y, ___ del CONTRATISTA.
230
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El Grupo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluar el progreso de los trabajos y del contrato y proponer las acciones correctivas y, en general, resolver
cualquier duda asociada a su ejecución;
b) Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la ejecución de los trabajos, y discutir
cualquier asunto relacionado con los mismos;
c) Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que el CONTRATISTA apoye las actividades del
personal de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en la ejecución de los trabajos;
d) Proponer y establecer los mecanismos para que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) coordine la ejecución
de los trabajos con las actividades de terceros contratistas, en especial la de los contratistas de los contratos
existentes;
e) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y de las Especificaciones del Contrato y
Especificaciones Técnicas, así como proponer su revisión y, en su caso, apoyar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) en su implantación;
f) Dar seguimiento a los reclamos por discrepancias de carácter técnico o administrativo que se presenten en los
términos de la cláusula denominada “Mecanismos de prevención y resolución de controversias”, así como intervenir
y participar en la resolución de cualquier tipo de problemática que surja en relación con la ejecución de los trabajos;
g) Discutir, opinar y, en su caso, resolver sobre cualquier tema, asunto o discrepancia en el que se prevea su
participación de conformidad con este contrato;
h) Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por cualquiera de las partes; e
i) Proponer la modificación del mecanismo de resolución de reclamos por discrepancias de carácter técnico o
administrativo previsto en la cláusula “Mecanismos de prevención y resolución de controversias”, en caso de que así
se estime necesario.
El CONTRATISTA comunicará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) los nombres y domicilios de sus (incluir
número) representantes y de uno o más representantes suplentes, quienes estarán autorizados para representar al
CONTRATISTA en el Grupo Directivo.
Al menos uno de los representantes del CONTRATISTA será el Director General, o la persona que éste designe,
quien deberá tener un cargo superior al del representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato. El
CONTRATISTA puede cambiar sus representantes en cualquier momento, cuando sea necesario, a través de
comunicación escrita a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Serán miembros del Grupo Directivo en representación de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO): (i) el titular del
Área Administradora del Proyecto o la persona que éste designe, quien actuará como presidente del Grupo Directivo,
(ii) el titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, o la persona que
éste designe, que fungirá como secretario del Grupo Directivo (iii) el Director de Proyecto, se incluirán a la
personas que resulten indispensables para el seguimiento ejecutivo del contrato, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) puede sustituir a cualquiera de sus representantes en cualquier momento, cuando sea necesario, a
través de comunicación escrita al CONTRATISTA.
231
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El Grupo Directivo se reunirá en los casos en que sea requerido durante la vigencia del contrato. Todas las
reuniones deberán ser convocadas por el Secretario del Grupo Directivo, a iniciativa propia o a solicitud de
cualquiera de las partes. Las reuniones convocadas a solicitud de una de las partes deberán realizarse dentro de los
treinta (30) días siguientes a la solicitud, a menos que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA
acuerden que la reunión puede ser realizada en otra fecha. Al menos diez (10) días antes de cada reunión se deberá
comunicar a las partes, con la agenda incorporada, explicando los temas a ser discutidos en la reunión. No obstante,
las partes podrán proponer durante la reunión temas adicionales para su discusión. Las recomendaciones o
resoluciones de temas por parte del Grupo Directivo requerirán de aprobación por consenso de las partes. En caso
que el Grupo Directivo considere conveniente el apoyo de un experto para la resolución de algún tema, el Grupo
Directivo podrá solicitar la participación de un Experto Independiente. Cualquier recomendación o asunto resuelto
desfavorablemente para alguna de las partes por el Grupo Directivo no limitará el derecho de las partes de someter
dichos asuntos a arbitraje/tribunales jurisdiccionales de acuerdo con este Contrato.
El Secretario del Grupo Directivo deberá levantar actas de los acuerdos de cada reunión del Grupo Directivo, las
cuales serán firmadas por todos los miembros del Grupo Directivo, y un ejemplar de las mismas deberá ser
entregada a cada uno de los miembros. Las actas incluirán los nombres de los representantes presentes, la parte a
la que representan y cualquier acuerdo en relación con los asuntos resueltos por el Grupo Directivo.
_______________.- OTRAS ESTIPULACIONES
esta cláusula aplicará cuando los trabajos, o una parte de los mismos, se lleven a cabo en el interior de las
instalaciones de petróleos mexicanos o de sus organismos subsidiarios.
Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se compromete a preferir en
igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que
proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.
______________.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA
aplica en caso de consorcios
Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTA, asumen en forma solidaria la
totalidad de las obligaciones de este contrato ante (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
De acuerdo a la propuesta conjunta, el CONTRATISTA ha designado a la compañía (indicar la denominación o
razón social) como líder en la ejecución del contrato. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar a dicha
compañía como Líder, deberá comunicar al Área Administradora del Proyecto, con por lo menos (número y letra)
días naturales de anticipación, su decisión de designar a otro miembro del CONTRATISTA como la Compañía Líder,
siempre que dicho miembro del CONTRATISTA al momento de la adjudicación cumpliera, y para ese momento
continúe cumpliendo, con los requerimientos establecidos para ser compañía líder.
aplica en caso de que se haya constituido una sociedad de propósito específico
El CONTRATISTA y sus Obligados Solidarios, asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este
contrato ante (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
_______________.- ANTICIPOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el (Porcentaje del anticipo con
número y letra) % del monto de los trabajos correspondientes a (primer ejercicio o primer año contractual o total del
contrato), correspondiéndole por este concepto un importe de: (Importe del anticipo), sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.
232
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El anticipo será otorgado al inicio de la ejecución del contrato.
El CONTRATISTA invariablemente deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y a favor de éste,
una garantía por el importe del anticipo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”.
en caso de contratos plurianuales en los que se entregue anticipo incluir el siguiente párrafo:
La entrega del anticipo para (los años contractuales o ejercicios subsecuentes) se hará dentro de los tres meses
siguientes al inicio de cada (año contractual o ejercicio subsecuente). El CONTRATISTA dentro de los 15 (quince)
días naturales siguientes a la fecha que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), comunique por escrito el monto
del anticipo que se otorgará, deberá presentar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y a favor de éste, una
garantía por el importe del mismo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”.
en caso de que se otorguen anticipos para el inicio de una fase, etapa o partida se incluirá el siguiente
párrafo:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el (Porcentaje del anticipo con
número y letra) % del monto de los trabajos correspondientes a (fase, etapa o partida), correspondiéndole por este
concepto un importe de: (Importe del anticipo), más el Impuesto al Valor Agregado.
Los anticipos serán otorgados al inicio de la (fase, etapa o partida).
El CONTRATISTA invariablemente deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y a favor de éste,
una garantía por el importe del anticipo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”.
______________.- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
el área de seguridad industrial y protección al ambiente de pemex u organismo subsidiario deberá revisar la
redacción de esta cláusula para determinar su aplicación.
Si durante la ejecución de los trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna emergencia
o cualquier otra situación que requiera de inmediata atención, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá llevar
a cabo los trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estará obligado a
reembolsarle a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) los gastos en que éste haya incurrido.
____________.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
la siguiente cláusula aplica cuando el contrato involucre nuevas tecnologías:
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar un programa anual de capacitación para el personal de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) relacionado con tecnología de punta u otras materias relacionadas. Dicho programa
podrá referirse a capacitación, educación formal o comisiones de trabajo al personal de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), transferencia de tecnología, e investigación y desarrollo conjunto, y podrá incluir temas como la
planeación y gerenciamiento de proyectos, entre otros. En todo momento, el personal técnico del CONTRATISTA
fomentará la transferencia de tecnología a personal de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá aprovechar cualquier conocimiento adquirido por su personal en cualquier otro
proyecto.
El programa de capacitación tendrá un valor mínimo de (indicar el porcentaje con número y letra) del presupuesto
correspondiente al [contrato / primer ejercicio / etc.]. El programa señalado deberá formar parte de los anexos del
contrato.
_________.- CONDICIÓN SUSPENSIVA
únicamente para contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se
formalizan.
233
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Este contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo
que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no
realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.
__________.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Esta cláusula aplica a los contratos que celebren Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción,
Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica cuyo monto total (la suma del
monto en pesos y el equivalente en pesos del monto cotizado en otra divisa) sea superior a 150 millones de
pesos*.
Para determinar el importe equivalente en pesos, del monto cotizado en otra divisa, se deberá utilizar el tipo
de cambio vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la
republica mexicana, que el banco de méxico determine y publique en el diario oficial de la federación en la
fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera
y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto
de financiar los pagos que deriven del presente contrato. El CONTRATISTA conoce y se obliga a informar
oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.
La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma del presente
contrato, se integra al presente contrato como Anexo ___, en la inteligencia de que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la Cédula a
que se refiere esta cláusula, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada
en dicha Cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del
conocimiento de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), inmediatamente después de que el CONTRATISTA
tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente contrato.
El CONTRATISTA se obliga a entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, la cual se
deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo ___ denominado “Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos
vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega
de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este
contrato. El Instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página
de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion).
El CONTRATISTA deberá presentarse, antes de cada evento de pago, en el(las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s)
de Financiamiento”) de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), con el fin de proporcionar la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento, que en su caso corresponda. El área responsable (“Módulo de
Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o estampará el sello
correspondiente, el cual formará parte de la documentación soporte que el CONTRATISTA debe anexar a cada
solicitud de pago que presente al amparo de este contrato.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no estará obligado a emitir o entregar el “Comprobante de Seguimiento de
Documentación” y/o el sello correspondiente cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación, aclaración o
información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.
234
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por las Fuentes
de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección
Corporativa de Finanzas, etc.) que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le indique oportunamente.
en caso de que el contratista suministre los equipos y materiales de la obra, se deberán incluir las cláusulas
siguientes:
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
ORDENES DE COMPRA
REFACCIONES
PLANOS DE FABRICANTE DE EQUIPOS PRINCIPALES
TRANSPORTE E IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
GRAVÁMENES, PROPIEDAD Y RIESGO DE PÉRDIDA
SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
__________.- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
El CONTRATISTA suministrará todos los Equipos y Materiales, necesarios durante la ejecución del contrato de
conformidad con las especificaciones del contrato, y será responsable de la administración, manejo y mantenimiento
adecuado durante el transporte y almacenamiento de todos los equipos y materiales. Asimismo, el CONTRATISTA
será responsable de que los Equipos y Materiales sean entregados en el Sitio, o en las áreas fuera del Sitio que
utilice el CONTRATISTA para sus instalaciones temporales. Cualquier Material que sea dañado o perdido durante su
transporte o almacenamiento, o durante la ejecución de los trabajos, será reparado o reemplazado por el
CONTRATISTA, a su costa.
__________.- ÓRDENES DE COMPRA
El CONTRATISTA se obliga a colocar las órdenes de compra de los Equipos Críticos, conforme a lo establecido en
el Anexo___, del presente Contrato. El CONTRATISTA deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
copia de las órdenes de compra de dichos Equipos Críticos, y suministrar, junto con la orden de compra
correspondiente, una carta de los proveedores de Equipos Críticos en forma y contenido satisfactorios para (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en donde el proveedor convenga que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
tendrá el derecho de asumir la posición del CONTRATISTA como comprador de los Equipos en cuestión, mediante
la notificación al proveedor de la terminación de este contrato y de la intención de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de recibir del CONTRATISTA la cesión de dicha orden de compra, incluyendo, sin limitación, todas
las garantías y obligaciones de servicios del proveedor, en la inteligencia de que los términos y condiciones de dicha
orden de compra permanecerán sin cambio alguno y el proveedor no deberá requerir ninguna garantía adicional de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), dicha documentación deberá ser entregada a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), a más tardar dentro de los siete días siguientes a la colocación de las Ordenes de Compra.
___________.- REFACCIONES
El CONTRATISTA suministrará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) las Refacciones, en los términos y
plazos a que se refiere el Anexo___.
__________.- PLANOS DE FABRICANTE DE EQUIPOS PRINCIPALES
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) revisará los planos de fabricante de los Equipos Principales, en un plazo
que no excederá de 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que el CONTRATISTA presente dichos planos
235
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en el entendido de que dicha revisión no relevará al CONTRATISTA de
su responsabilidad para con el presente contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) se reserva el derecho de solicitar al
CONTRATISTA copia de los planos de fabricante de otros Equipos que no sean Equipos Principales, si así lo
considera conveniente, para lo cual el CONTRATISTA se obliga a entregar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) dichas copias dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la solicitud de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
_____________.- TRANSPORTE E IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
El CONTRATISTA deberá transportar por su cuenta y a su exclusivo riesgo todos los Equipos y Materiales hasta el
Sitio por el medio de transporte que el CONTRATISTA considere más adecuado a las circunstancias y será
responsable de obtener, si fueran necesarios, cualesquiera Permisos para tal fin. El CONTRATISTA será
responsable, por su cuenta y riesgo, de realizar cualesquiera adecuaciones requeridas a los caminos, puentes,
accesos o cualquier otra vía de comunicación, que sean necesarias para transportar los Equipos y Materiales al Sitio.
Asimismo, el CONTRATISTA deberá, a su sola costa, manejar toda la importación de Equipos y Materiales desde
los puntos de importación, y será responsable de su importación legal. En caso de que las Disposiciones Legales
Mexicanas requieran que alguna solicitud se haga en nombre de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
entonces (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) tomará las medidas necesarias para cumplir con tales
Disposiciones Legales Mexicanas.
______________.- GRAVÁMENES, PROPIEDAD Y RIESGO DE PÉRDIDA
El CONTRATISTA deberá entregar todos los equipos y Materiales en el Sitio, libres de cualquier limitación a su
propiedad. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) adquirirá la propiedad exclusiva de todos Equipos y Materiales
al momento de entrega de éstos en el Sitio. El mantenimiento, conservación y riesgo de pérdida de los Equipos y
Materiales será del CONTRATISTA hasta el momento de la emisión por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
del Acta de Recepción.
____________.- SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
El CONTRATISTA deberá cumplir con los Proveedores de los Equipos que proporcionó en su propuesta, de acuerdo
a los lineamientos establecidos en el Anexo___.
Las siguientes dos cláusulas podrán incluirse en caso de contratos financiados
___________.- DOCUMENTACIÓN PARA FACILITAR EL FINANCIAMIENTO
El CONTRATISTA reconoce que es el único responsable de obtener todos los recursos financieros requeridos para
el desarrollo del objeto del contrato. A fin de agilizar la obtención del financiamiento, en caso de que las instituciones
financieras a través del CONTRATISTA, así lo requieran, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) deberá
suministrar toda la documentación e información relacionada consigo mismo que normalmente se proporcione, o que
sea apropiada para este tipo de operación de acuerdo con las prácticas del mercado; en la inteligencia de que (a)
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no estará obligada a entregar ninguna documentación o información que
no esté disponible para sus propios acreedores, o bien que sea de naturaleza confidencial o reservada en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, (b) (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no estará obligada a celebrar, otorgar o asumir ningún convenio, acuerdo,
indemnización, declaración ni otra obligación de ningún tipo en relación con cualquiera de dichos financiamientos,
que impliquen obligaciones adicionales a las contenidas en el presente contrato y sus anexos y (c) nada de lo aquí
236
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
establecido liberará al CONTRATISTA de su exclusiva responsabilidad de obtener el financiamiento para el
proyecto. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) deberá entregar dicha documentación e información tan pronto
como sea posible después de recibida la solicitud por escrito del CONTRATISTA requiriendo tal información, y el
CONTRATISTA deberá celebrar aquellos convenios de confidencialidad que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) considere apropiados con respecto a la información solicitada. El CONTRATISTA deberá pagar los
costos y gastos, incluyendo honorarios, en que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) incurra en relación con la
preparación de dicha documentación o información, así como con cualquier otra asistencia que (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) pudiera proporcionar en relación con dicho financiamiento.
__________.- DERECHOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
En caso de que el CONTRATISTA incurra en algún incumplimiento, lo notificará por escrito a las instituciones
financieras. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) deberá también notificar a las instituciones financieras dicho
incumplimiento del CONTRATISTA; para lo cual el CONTRATISTA deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) los nombres y direcciones de los representantes de las instituciones financieras dentro de los ____
(número y letra)__ días naturales siguientes a la firma del presente contrato.
Previo a que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) ejerza su derecho a rescindir este contrato por eventos de
incumplimiento del CONTRATISTA, permitirá a las instituciones financieras contar con los períodos señalados en
esta Cláusula, para subsanar el incumplimiento.
Las instituciones financieras tendrán el derecho, más no la obligación, dentro de los
naturales siguientes a la recepción de dicha notificación, de:
(número y letra)__ días
i)
Comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representación del CONTRATISTA, los actos
tendientes a subsanar el evento de incumplimiento del CONTRATISTA y, si a pesar de los esfuerzos diligentes de
las instituciones financieras, dicha falta no es subsanada dentro del período de (número y letra)__ días naturales,
las instituciones financieras gozarán de un período adicional de hasta (número y letra)__ días naturales
adicionales, según sea necesario para terminar de subsanar dicha falta; o bien,
ii)
Ejercer diligentemente sus derechos de garantía contra el CONTRATISTA con el objeto de sustituir al
CONTRATISTA para subsanar el evento de incumplimiento a fin de que el tercero propuesto por las instituciones
financieras asuma todos los derechos y obligaciones del CONTRATISTA en este contrato, siempre que (i) dicha
asunción sea permitida por las disposiciones legales aplicables; (ii) dicha asunción se realice dentro de los (número
y letra)__ días naturales siguientes a la notificación, (iii) la capacidad legal y operativa, y la solvencia económica de
la parte que sustituya al CONTRATISTA sean iguales o mejores que las del CONTRATISTA en la fecha de
celebración del presente contrato, lo que tendrá que ser confirmado por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
conforme a los requisitos establecidos en la cláusula denominada “Cesión”; y (iv) la parte que sustituya al
CONTRATISTA constituya a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) la garantía de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en este contrato.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo firman de conformidad por
duplicado en la Ciudad de ________, ___________ el día ____ de _________ de ____.
la fecha de firma deberá corresponder a aquella en que el contratista suscriba el contrato y la misma deberá
establecerse en términos de lo establecido en las leyes aplicables.
POR (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
POR EL CONTRATISTA
___________________________________
237
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
_____________________________
REVISIÓN JURÍDICA
POR PARTE DE LA OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL
______________________________________
SE RECOMIENDA INCLUIR LAS SIGUIENTES FIRMAS:
REVISIÓN TÉCNICA
___________________________
REVISIÓN ADMINISTRATIVA
___________________________
238
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-1
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS
TEXTO 6. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA GARANTIZAR EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ ( MONTO DE LA FIANZA ) (NÚMERO,
LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL) PARA GARANTIZAR POR __________________________________ EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL CONTRATO NÚMERO
____________________
Y
DE
LOS
ANEXOS
DEL
MISMO
CELEBRADO
ENTRE
___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.
EL
CONTRATO
CITADO
TIENE
POR
OBJETO
_________________________________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE $__________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO
CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS
ESTABLECIERON EN EL MISMO.
A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO,
EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS
PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA
INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS
OTORGADAS HASTA EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.
ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN,
ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30%
DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE
SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR OBLIGACIÓN
ALGUNA PARA HACERLO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE
GARANTIZADO EN ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE
SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO.
EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES
EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE
NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA
EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.
239
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA
REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR
LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y
ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA AFIANZADORA SE
COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA
RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO,
O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O
MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE
FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE
RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL
PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO
EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE
HAYA CAUSADO EJECUTORIA - - POR AUTORIDAD COMPETENTE.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN
PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA
SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN
QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL
BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN
RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y
CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA
PRESENTE GARANTÍA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR
EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA
RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN
RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O
DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO,
ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA
PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO
SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA
PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
240
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-1A
TEXTO 12
FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY
(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)
Fecha de emisión
Banco Emisor
Nombre y domicilio completo
Fecha de vencimiento:
(Día, Mes y Año)
Beneficiario
(PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial
Domicilio)
Carta de Crédito Standby No. XXXXXX
Estimados señores:
Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. _____________ a f a vo r
de (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) (el “Beneficiario”) por la c a n t i d a d máxima
de $ (importe con número, letra y moneda). Esta carta de crédito standby es emitida para garantizar las
obligaciones asumidas por (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con
PEMEX) con relación al contrato [o convenio si ese es el caso] (número y fecha del contrato o convenio)
celebrado entre (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) y
el Beneficiario así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza).
La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en ... (domicilio
del banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos:
1.
2.
Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo, manifestando el
incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió
obligaciones con PEMEX).
Original o copia de Carta de crédito standby.
Condiciones especiales:
1.
Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y disposiciones
múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrán exceder del
importe total de esta carta de crédito standby.
Carta de Crédito Standby No.XXXXXX
Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y
cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby en
241
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
o antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles
de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago.
En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito
standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación
especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al
Beneficiario al correo electrónico o facsímil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco
emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del
requerimiento de pago
El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los términos y
condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente
dentro de la vigencia de esta carta de crédito.
En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna
razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato
siguiente a aquél en que el que el banco emisor reanude sus operaciones.
La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas “ISP 98” Prácticas Internacionales para
Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC 590.
Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales
federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Atentamente,
BANCO EMISOR
NOMBRE Y FIRMA DE
FUNCIONARIOS FACULTADOS
242
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
(Hoja membretada del beneficiario)
Requerimiento de pago
Fecha: (fecha de presentación)
Banco emisor
(Denominación y domicilio)
Ref. Carta de Crédito Standby No.------------(Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) en su carácter de beneficiario de la Carta de
crédito standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que:
(Nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) ha incumplido con
los términos y condiciones suscritas en el contrato [convenio] no. (Numero y fecha del contrato),
específicamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. Cláusula del contrato) por lo que el beneficiario
(Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) está en su derecho de girar a cargo de esta
Carta de crédito standby.
Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero y letra) a la cuenta
bancaria no. (Cuenta del banco) de (Nombre del banco) a nombre de (Petróleos Mexicanos, Organismo
Subsidiario o Empresa Filial).
Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.
Correo Electrónico
Teléfono
Fax
Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado
243
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
(Modelo para ser utilizado solo en caso de modificación a Carta de Crédito Standby)
(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)
Fecha de emisión
Banco Emisor
Nombre y domicilio completo.
(Nombre, Denominación o Razón Social de la persona
que asumió obligaciones con Pemex)
Número del Contrato:
contratista)
Beneficiario
Referencia Banco Emisor
(Número de carta de crédito standby)
(PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial,
Domicilio Fiscal)
Modificación no. _____
Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del
propio crédito:
Dice:
( i n c l u i r t e x t o a c t u a l)
Debe decir:
(incluir nuevo texto)
Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio.
Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia.
Atentamente,
BANCO EMISOR
NOMBRE Y FIRMA DE
FUNCIONARIOS FACULTADOS
244
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-2
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS
TEXTO 7. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA GARANTIZAR LA
DEBIDA
INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA $ (MONTO DEL ANTICIPO) (NÚMERO, LETRA Y
MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL
CONTRATO
Y
SUS
ANEXOS
PARA
GARANTIZAR
POR
_______________________________________ LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN,
APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA
SUMA RECIBE DE: _________________________________, LO CUAL DEBERÁ HACER EN EL
PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DE LAS OBRAS O PRESTACIÓN DEL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO NO._________, , QUE TIENE POR OBJETO
_________________________EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN
ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN
DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO,
ESTA INSTITUCIÓN CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDE AUTOMÁTICAMENTE
PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS CONVENIDAS U
OTORGADAS.
ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO
INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SI EL PROPIO FIADO
NO LO INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL
PLAZO Y PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO, O SI NO LO DEDUCE
CORRECTAMENTE DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE PRESENTE PARA SER
ACEPTADAS Y APROBADAS POR EL BENEFICIARIO.
ESTA FIANZA TAMBIÉN GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO,
INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS, EN AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE QUE
EL BENEFICIARIO HUBIERA ACEPTADO LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS DE
REFERENCIA, NO SE HUBIERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO DICHO ANTICIPO EN TODO O EN
PARTE.
EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A EL BENEFICIARIO CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O
SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO. ESTA FIANZA GARANTIZA
LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD NO AMORTIZADA DEL ANTICIPO Y SUS GASTOS
FINANCIEROS, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTIVO POR EL CUAL DICHO ANTICIPO NO
HUBIERA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. ESTA PÓLIZA SE PODRÁ HACER EFECTIVA SIN
QUE PREVIAMENTE EXISTA COMPENSACIÓN. ESTA FIANZA DEBERÁ LIQUIDARSE AL
BENEFICIARIO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO, INDEPENDIENTEMENTE DE
QUE SE LE HAYAN APLICADO LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA
REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR
245
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO PACTADO PARA LA TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.
ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
EN ELLA EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS ABANDONE LA
OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA Y EN
AQUELLOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO,
O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O
MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS- SE OBLIGA A PAGAR LA
PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO
DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL
PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO
EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE
HAYA CAUSADO EJECUTORIA - POR AUTORIDAD COMPETENTE.
LA AFIANZADORA SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS
DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO
CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU
FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO
DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN
CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA HASTA QUE
EL ANTICIPO GARANTIZADO QUEDE TOTALMENTE INVERTIDO, APLICADO, AMORTIZADO,
DEDUCIDO Y DEVUELTO, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y
POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR
EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA
RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN
RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O
DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO,
ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA
PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO
SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA
PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
246
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-3
TEXTO NO. 10 ( LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)
MODELO DE TEXTO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS DE
PETRÓLEOS MEXICANOS
Póliza de Responsabilidad Civil
Los Proveedores y/o Contratistas deberán solicitar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra
terceros, que cuando menos ampare lo siguiente:
Materia del Seguro
La Compañía Aseguradora se obliga a pagar los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño
moral; que el Proveedor y/o Contratista cause a terceros en sus bienes y/o en sus personas y por los que
éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en
los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos, causados con motivo de la ejecución
de la obra, trabajo, o servicio ___(Descripción de la Obra, Trabajo o Servicio)_____, según
contrato___(Número de Contrato)___que se llevará a cabo en___(Lugar de los trabajos)___; según las
cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza.
Se aclara y conviene que los perjuicios y daños morales a que hubiere lugar, sólo estarán amparados si
primeramente existe un daño físico directo a un tercero en sus bienes y/o persona, en consecuencia sin
daño físico directo, los perjuicios y daño moral no están amparados.
Suma Asegurada
El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada), que la Compañía Aseguradora asume al amparo
de la presente póliza, es de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que operará por
evento y con reinstalación automática durante toda la vigencia.
En los casos en que el riesgo a juicio del área técnica pueda ser mayor a la cobertura aquí asignada,
deberá solicitar la suma asegurada que la misma área técnica determine, la cual no podrá ser mayor en
ningún caso a la cantidad de 500,000 U.S.D., o su equivalente en moneda nacional.
Alcance del Seguro
La obligación de la Compañía Aseguradora comprende el pago de los daños y consecuencialmente los
perjuicios y el daño moral, siempre que el Proveedor y/o Contratista sea responsable y que la reclamación
se refiera a daños ocurridos después de la fecha de inicio de vigencia de la presente póliza.
Responsabilidades Amparadas por el Contrato
A) COBERTURA BASICA
Actividades e Inmuebles:
Se encuentra asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal
en que incurriere el Proveedor y/o Contratista, por daños causados a terceros, derivada de las actividades
atribuibles a la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) que se mencionan en la carátula y/o cédula de la póliza.
Queda asegurada, por ejemplo, su responsabilidad:
247
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
1.
Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga.
2.
Derivada de la tenencia y uso de máquinas y equipos de trabajo.
3.
Derivada de la posesión, uso y mantenimiento de instalaciones sanitarias.
4.
Derivada del uso y mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas.
5.
Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles u otras),
dentro de sus inmuebles.
6.
Derivada de la operación de maquinaria propiedad del Proveedor y/o Contratista que se encuentre bajo su
control o manejo y que ocasionen daños a bienes o personas, siempre y cuando los daños se causen con
motivo de la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.
7.
Derivada de la caída accidental de materiales y/o herramientas utilizadas en la(s) obra(s), trabajo(s) o
servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.
8.
Está asegurada, además, conforme a las condiciones de la póliza, la responsabilidad civil legal personal,
de sus empleados y trabajadores, frente a terceros, derivada del ejercicio de la actividad materia de este
seguro. Queda excluida la responsabilidad de las personas que no estén en relación de trabajo con el
Proveedor y/o Contratista.
Cabe señalar, que los empleados y trabajadores del Proveedor y/o Contratista, en ningún caso, podrán
ser considerados como terceros, para los efectos del seguro.
Beneficiario.
Para los efectos de este seguro se considerará a Petróleos Mexicanos como tercero.
Vigencia del Contrato
La póliza permanecerá vigente durante todo el periodo de duración del contrato, incluyendo cláusula de
no cancelación (La póliza no podrá cancelarse durante la vigencia del contrato).
Deducible
De acuerdo con lo señalado en la cédula de la presente póliza, siempre quedará a cargo del Proveedor
y/o Contratista, en cada siniestro, una cantidad denominada deducible.
B) COBERTURAS ADICIONALES
Cuando en la cédula de la presente póliza se especifique, estarán amparadas las siguientes coberturas:
a)
Responsabilidad Civil Contaminación
I.
Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el Proveedor y/o Contratista a consecuencia de
lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes de estos, ocasionados por contaminación que
ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, filtración o
escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de
manera simultanea.
Así mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar,
eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la contaminación.
248
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
II.
Es condición básica para que esta cobertura opere, que se pueda determinar claramente, el día que inició
la emisión de contaminantes y que dicha emisión sea controlada dentro de los 7 días posteriores.
III. El Proveedor y/o Contratista deberá informar a la Compañía Aseguradora del comienzo de la emisión
dentro de las 24 hrs siguientes al conocimiento del mismo.
IV. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños,
reclamaciones o responsabilidades derivadas u ocasionadas de o por:
•
•
•
•
•
Daños que resulten directamente del manejo, proceso, tratamiento, almacenamiento, eliminación,
vaciadura, descarga, liberación o escape de cualquier desperdicio.
Emisiones que se originen en o dentro de tanques de almacenamiento, contenedores, ductos o tuberías,
las(os) cuales se encuentren o en cualquier momento hayan estado abajo de la superficie de la tierra o
agua y por lo tanto se encuentren expuestas a erosión, excavación o cualquier otra causa y que no sean
imputables al asegurado.
Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica
Daños genéticos a personas o animales.
Daños ocasionados por aguas negras, basura, substancias residuales o residuos industriales.
V.
Para efectos de este seguro se entenderá por:
Contaminación: Variación perjudicial de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos, o bien, por ruido
Contaminantes: Cualquier substancia o irritante sólido, líquido o gaseoso, incluyendo pero no limitado a
humo, vapor, hollín, vaho, ácidos o álcalis, productos químicos y desperdicios. El término desperdicios
como se usa en esta definición incluye materiales que se vuelven a consumir, reciclar, reacondicionar o
recuperar.
Emisión: Descarga, dispersión, liberación o escape de contaminantes.
b) Responsabilidad Civil Explosivos.
Derivada del almacenamiento y la utilización de materias explosivas, en el desarrollo de la obra, trabajo o
servicio materia del seguro.
Se excluyen los daños derivados de trabajos con explosivos, ocasionados a inmuebles dentro de un radio
de 150 metros con respecto al lugar de la explosión.
c) Responsabilidad Civil Carga y Descarga.
Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga
ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. También se cubren daños a tanques, cisternas,
contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión.
d)
Instalaciones Subterráneas.
Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas, sólo cuando el
asegurado se hubiere informado en las oficinas competentes sobre la situación y características de las
instalaciones.
e)
Trabajos de Soldadura.
Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños materiales a causa de incendio o explosión,
cuando estos trabajos hubieren sido realizados, en forma comprobada, por personal experimentado y
capacitado en técnicas de soldadura.
249
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
f)
Demolición.
Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles.
Se excluyen los daños a inmuebles, derivados de trabajos del derribo o demolición, que se produzcan en
un círculo cuyo radio equivalga a la altura de la construcción a demoler o derribar.
g)
Máquinas de Trabajo.
Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo autopropulsada y de suministrar fuerza
eléctrica o neumática.
h)
Apuntalamiento.
Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y recalzados.
No se amparan los daños ocasionados a los terrenos, edificios, partes de edificios o instalaciones a
apuntalar, socalzar o recalzar; así como los daños por no apuntalar, socalzar o recalzar, cuando estas
actividades debieran hacerse.
LAS ÁREAS QUE ADMINISTREN LOS CONTRATOS, DEBERÁN ANALIZAR LA NATURALEZA DE
LA OBRA, TRABAJO O SERVICIO Y DETERMINAR SI REQUIEREN DE ALGUNA DE LAS
COBERTURAS ADICIONALES ANTES MENCIONADAS, Y ASÍ SOLICITARLO AL PROVEEDOR Y/O
CONTRATISTA.
Asimismo, deberán observarse las siguientes recomendaciones generales:
1.
Se entiende por Petróleos Mexicanos a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas
Filiales de PEMEX Petroquímica.
2.
En caso de que los Proveedores y/o Contratistas cuenten con Póliza de Seguro Corporativo, a su libre
elección, podrán presentar la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, o en su caso, el endoso a su
Póliza Corporativa, debiendo las áreas que administran los contratos verificar que tal documentación
cumple satisfactoriamente con lo establecido en los presentes lineamientos.
3.
La Suma Asegurada del seguro de responsabilidad civil a presentar por parte de los Proveedores y/o
Contratistas y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de
responsabilidad por pérdidas ocasionadas a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas
Filiales de PEMEX Petroquímica o a terceros en exceso del importe asegurado, si no que estará obligado
hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean
causados por el Proveedor y/o Contratista, o sus subcontratistas o afiliados.
4.
En el caso de que el límite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), las recuperaciones que resulten
deberán ser asignadas prioritariamente a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas
Filiales de PEMEX Petroquímica, en caso de resultar insuficiente esta cantidad el Proveedor y/o
Contratista deberá cubrir la totalidad de los daños causados.
5.
El hecho de que la póliza de seguro aquí referida sea adquirida no releva a el Proveedor y/o Contratista,
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del contrato o
las enmarcadas por las Leyes aplicables; tampoco se debe suponer que la mencionada póliza es
adecuada para indemnizar a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de
PEMEX Petroquímica contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad del Proveedor y/o
Contratista a su propio costo contratar todas las pólizas de seguros adicionales que considere necesarias
o prudentes para cubrir adecuadamente sus riesgos.
250
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
6.
El Proveedor y/o Contratista será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus aseguradores,
totalmente documentados.
7.
Todo seguro a presentar por parte del Proveedor y/o Contratista deberá incluir la renuncia de los
aseguradores a todos sus derechos de subrogación contra Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica y también una cláusula especificando que
bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra Petróleos
Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica. Adicionalmente,
todo seguro presentado por el Proveedor y/o Contratista será primario, sin derecho a contribución de
cualquier otro seguro.
8.
En caso de modificaciones al plazo del contrato el Proveedor y/o Contratista deberá entregar el endoso
correspondiente a la fecha de firma del convenio de modificación, de presentarse el incumplimiento de
esta obligación, Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX podrá
rescindir el contrato.
9.
Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas, deberá informarse previamente a
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX y deberá ser efectiva
después de 30 (treinta) días de la notificación por escrito en las oficinas de (área que fincó el contrato),
previa aceptación de los nuevos términos por parte de la misma.
10. Para los contratos que se celebren bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, se les deberá eximir a los Proveedores o a los Prestadores de Servicio la
presentación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General expedida por Institución de
Seguros autorizada para operar en Territorio Mexicano; la anterior observación quedará sin efectos
cuando se celebren contratos de perforación, mantenimiento de pozos y/o contratos de arrendamientos
de equipos de perforación, debiéndoseles requerir los términos y condiciones contenidos en el modelo de
seguros anteriormente descrito.
11. Para los contratos que celebren y cuyo objetivo sea la realización de operaciones marinas, se estará a lo
que establece el Artículo 131 de la Ley de Navegación.
12. La no presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se
refiere este apartado, podrá ser causa de la rescisión del contrato.
251
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-4
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS
TEXTO 8. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA
OBRA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA
FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR __________________________ LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS
ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ______________________________________ Y NUESTRO FIADO
INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS
TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.
ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA
UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN
SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE
REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO
HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA
FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.
LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS
ANEXOS.
EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR
LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA
POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.
EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL
AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100%
DEL MONTO GARANTIZADO.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA
REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR
LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO
PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.
252
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO
MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ
OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO,
O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O
MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA
PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO
DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL
PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO
EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE
HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y
CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA
PRESENTE GARANTÍA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR
EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA
RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN
RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O
DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO,
ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA
PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO
SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA
PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
253
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-5
SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE
MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS
SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL
CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL
EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19
DE ABRIL DE 2004.
[NOMBRE DEL ORGANISMO]
Presente:
De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [[“DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA].
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi
representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del
desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria
para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades
para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos
comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la
fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones
migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio,
obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la
Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de
Población.
fechado a los _____ de __________ de _________
Atentamente.
_______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
Nombre o Razón Social del contratista
254
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-6
Documentación Requerida por las
Fuentes de Financiamiento (Anexo G)
1. Introducción
Para llevar a cabo el desarrollo de los programas de operación e inversión de Petróleos Mexicanos, ya sea
bajo la modalidad presupuestal de Proyectos de Infraestructura Financiada de Largo Plazo (PIDIREGAS) o
bajo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Petróleos Mexicanos o cualquier entidad financiera
y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto, recurre a los mercados financieros para obtener
parcial o totalmente los fondos necesarios para financiar las obligaciones derivadas de la ejecución de dichos
proyectos y programas.
En este sentido, y dado que para la utilización de ciertos instrumentos financieros se requiere de
documentación e información detallada y específica sobre los bienes y/o servicios que se están suministrando
y financiando, los Contratistas y Proveedores deben entregar a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS
MEXICANOS], o a quién éste le indique, la documentación e información correspondiente. A esta
documentación e información se le denomina “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”
(“la Documentación”).
La participación de los Contratistas y Proveedores en la obtención y presentación de la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento es fundamental para la utilización eficiente de estos créditos, lo
cual le permite a Petróleos Mexicanos continuar con el desarrollo de sus proyectos, generando más
oportunidades de negocio para los Contratistas y Proveedores.
El objetivo de este Anexo 2 es el de informar a los Contratistas y Proveedores, de manera general, sobre la
Documentación que debe presentar a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], o a quién
éste le indique. Adicionalmente, el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la
Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, mismo que se encuentra
disponible en la dirección electrónica www.pemex.com/proveedores/documentacion, detalla de manera
específica los formatos y documentos que se deben recabar y presentar.
Es importante señalar que la Documentación deberá ser entregada antes de cada evento de pago por
Contratista
al
área(s)
responsable(s)
(“Módulo(s)
de
Financiamiento)
de
[ORGANISMO
SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS
MEXICANOS]
o,
en
su
caso,
a
quien
[ORGANISMO
SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] le indique. La confirmación escrita de recepción (“Comprobante de
Entrega
de
Documentación”)
de
dicha
documentación
por
parte
de
[ORGANISMO
SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], formará parte de la documentación soporte de cada solicitud de
pago que se presente al amparo de este contrato.
El Contratista debe considerar las acciones necesarias para la obtención y presentación correcta y oportuna a
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] de la Documentación. Asimismo, el Contratista
debe informar, con la debida anticipación, a sus proveedores, subcontratistas y a cualquier otra empresa que le
suministre, directa o indirectamente, bienes y/o servicios para el cumplimiento del presente contrato, las
obligaciones y sus necesidades de información, a que se refiere el presente Anexo 2, así como a lo indicado en
el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.
La documentación que debe proporcionar el Contratista depende del país de origen de los bienes y/o servicios
que se suministren y/o utilicen para el cumplimiento del objeto del presente contrato.
2. Fuentes de Financiamiento
Petróleos Mexicanos puede acceder a diversas fuentes de financiamiento, ya sea directamente, o a través de
cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto. Estas líneas de crédito
constituyen fuentes de financiamiento alternativas a las utilizadas por el gobierno federal, las cuales por ley,
255
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
deben utilizarse preferentemente. Sobresalen, entre otras en lo que se refiere a la Documentación, las líneas
de crédito garantizadas y/o aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación (ECA´s).
2.1
Líneas de Crédito Garantizadas o Aseguradas por Agencias de Crédito a la
Exportación (ECA’s)
Dado que un porcentaje significativo de los suministros y servicios utilizados en la industria petrolera son de
importación, la utilización de este tipo de líneas es fundamental para el desarrollo y continuidad de los
proyectos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Es importante señalar que el uso de este tipo de líneas no condiciona a los Contratistas o Proveedores a
utilizar bienes y/o servicios de importación; sin embargo, si el Contratista o Proveedor utiliza bienes y/o
servicios importados directa o indirectamente, Petróleos Mexicanos está obligado a financiar el pago de los
mismos preferentemente a través de líneas de crédito garantizadas o aseguradas por Agencias de Crédito a la
Exportación (ECA’s). Estas líneas son de uso exclusivo para Petróleos Mexicanos.
A continuación se incluye, para fines informativos, una relación de las Agencias de Crédito a la Exportación,
con las cuales se tiene relación, o con las que potencialmente Petróleos Mexicanos podrá suscribir líneas de
crédito.
Nombre
Siglas
País
Export-Import Bank of the United States
Ex-Im Bank
Estados Unidos de América
Export Development Canada
Export Credits Guarantee Department
Japan Bank for International Cooperation
Nippon Export and Investment Insurance
Hermes Kreditversicherungs-AG
Guarantee Institute for Export Credits
Nederlandsche Credietverzkering
Maatschappij NV
Istituto per i Servizi Assicurativi e il Credito
all'Esportazione
Compagnie Française d’ Assurance pour le
Commerce Extérieur
Compañía Española de Seguros de Crédito a
la Exportación, S.A.
Export-Import Bank of Korea
Export Risk Guarantee Agency
Finnvera plc
Export Kredit Fonden
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
Exportkreditnamnden
Companhia de Seguro de Créditos S.A
EDC
ECGD
JBIC
NEXI
HERMES
GIEK
Canadá
Reino Unido
Japón
Japón
Alemania
Noruega
NCM
Holanda
SACE
Italia
COFACE
Francia
CESCE
España
K-Exim
ERG
Finnvera
EFS
República de Corea
Suiza
Finlandia
Dinamarca
OeKB
Austria
EKN
COSEC
Suecia
Portugal
3. Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios
Mediante esta Cédula, el Contratista o Proveedor debe informar a [ORGANISMO
SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], de manera detallada, sobre el país de origen de los bienes
y/o servicios que se utilizarán para dar cumplimiento al objeto del Contrato.
256
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El Contratista deberá entregar al área contratante de [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS
MEXICANOS], en o antes de la firma del contrato adjudicado, la información sobre el país de procedencia
de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del contrato, así como
información sobre las personas físicas y/o morales que le suministren, directa o indirectamente, dichos
bienes y/o servicios. Esta información se deberá presentar en el formato establecido como Anexo del
modelo de contrato denominado “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” y se
adjuntará al contrato para formar parte integrante del mismo.
El llenado de la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios deberá ser requisitada
atendiendo las indicaciones contenidas en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] podrá solicitar al Contratista cualquier
aclaración o información adicional relativa a la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”
durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en la Cédula sobre
el País de Origen de los Bienes y/o Servicios llegare a modificarse durante la vigencia de este contrato, el
Contratista se obliga a hacerla del conocimiento de [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS
MEXICANOS], al día hábil siguiente a la fecha en que el Contratista tenga conocimiento de la
modificación.
La información deberá ser congruente con aquella información técnica y económica incluida en su oferta y
en el presente contrato.
4. Documentación para la Utilización de Líneas de Crédito Garantizadas o
Aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación.
La Documentación depende del país de origen de los bienes y/o servicios y generalmente consiste en
copias o documentos originales de: Facturas, Certificados de Origen, Documentos de Embarque,
Evidencias de Pago, Cartas Aclaratorias, Contratos Comerciales, entre otros.
En las secciones 4.1 a 4.4 del presente documento, se indica, de manera general, la Documentación
según el país de donde procedan los bienes y/o servicios. En el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento”, se detallan, de manera específica, los formatos y documentos que se deben recabar y
presentar.
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] informará oportunamente al Contratista,
mediante comunicación oficial, cuál será el (los) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) en
donde el Contratista deberá entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento
correspondiente a este contrato.
El Contratista, antes de cada evento de pago, deberá entregar en el (los) Módulo(s) de Financiamiento, la
Documentación que corresponda, de acuerdo con los bienes y/o servicios que se hayan utilizado para dar
cumplimiento al objeto del contrato durante el periodo.
El (Los) Módulo(s) de Financiamiento determinará(n) si la Documentación presentada por el Contratista
cumple con los requisitos establecidos. Una vez realizada esta revisión preliminar, el(los) Módulo(s) de
Financiamiento emitirá(n) una confirmación escrita de recepción (“Comprobante de Entrega de
Documentación”) dirigida al Contratista mediante la cual se manifiesta que ha cumplido con la entrega de
la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para dicho evento de pago.
El Contratista deberá integrar el Comprobante de Entrega de Documentación a la documentación soporte
que debe presentar en la Ventanilla Única para efectos de solicitud de pago. El Contratista acepta que la
Ventanilla Única no recibirá los documentos para efectos de solicitud de pago si no se anexa dicho
Comprobante.
257
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
La Documentación entregada por el Contratista estará sujeta a la revisión detallada del (de los) Módulo(s)
de Financiamiento, de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, de las ECA´s y/o del
Banco Agente correspondiente, por lo que, en caso de ser necesario, se podrán solicitar modificaciones,
correcciones o adiciones a la misma.
4.1. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de los Estados Unidos
de América
El Ex-Im Bank de Estados Unidos de América solicita actualmente la siguiente información:
Factura Comercial Individual o Factura Maestra (Master Invoice).
Certificado del Exportador (Exporter’s Certificate).
Certificado de Afiliación (“Affiliation Certificate”).
Evidencia de Pago.
Evidencia de Transporte.
Certificado de Ejecución de Servicios.
Certificado de Abanderamiento (en caso de utilizarse transporte vía marítima o renta de
embarcaciones).
Cartas Aclaratorias, en algunos casos específicos.
Otra información necesaria para identificar la procedencia, uso y forma de pago de los bienes
y/o servicios.
En el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, se incluyen los formatos específicos,
instructivos y ejemplos de los documentos antes mencionados.
4.2. Documentación para bienes y/o servicios procedentes del Canadá
Export Development Canada (“EDC”) solicita la información y documentación siguiente para que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] pueda hacer uso de los recursos de las líneas
de crédito garantizadas por esa Institución:
Nombre completo y dirección de los Exportadores canadienses y/o de los Subcontratistas y/o
Comercializadores y/o Importadores Mexicanos que utilicen y/o suministren bienes y/o
servicios con contenido canadiense.
Breve descripción de los bienes y/o servicios.
Monto estimado de las importaciones canadienses.
Nombre y datos de los contactos.
Evidencia de pago al Exportador canadiense.
Información adicional y/o evidencia documental razonable que pueda solicitar el EDC.
Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] o a quien éste le indique. La información
general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los servicios,
según corresponda, de acuerdo al “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para
la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.
4.3. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de Europa y Asia
Las ECA’s de los países europeos y asiáticos, regularmente solicitan la información y documentación
siguiente:
Copia de los Contratos firmados entre el Exportador y la contraparte.
Datos generales del Exportador.
Breve descripción de los bienes y/o servicios.
Monto estimado de las importaciones.
Nombre y datos de los contactos.
258
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Certificación de los pagos hechos al Exportador.
Información sobre aspectos ambientales.
Información adicional y/o evidencia documental razonable, que pueda solicitar la ECA o el
Banco Agente.
Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] o a quien éste le indique. La información
general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los servicios,
según corresponda, de acuerdo al “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para
la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.
4.4. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de otros países,
incluyendo México.
Documentación requerida por otros Agentes Financieros y/o Petróleos Mexicanos:
En caso de bienes y/o servicios procedentes de México o regiones diferentes a Estados
Unidos, Canadá, Europa y Asia, se requiere básicamente la misma información que para
ECA´s de Europa y Asia. Sin embargo, sólo se solicitará caso por caso, después de analizar
la información del Anexo denominado Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o
Servicios.
En caso necesario, se podrá solicitar lo siguiente:
Mayor información para verificar el origen de los bienes.
Copia de las Facturas Comerciales Individuales.
259
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios
ANEXO G-1 (1)
No. de Contrato :
(2)
Objeto del Contrato :
Monto Total del Contrato :
(3)
M.N. :
USD :
(4)
(5)
Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)
Tipo del Bien y/o
Servicio (6)
Descripción del Bien
y/o Servicio (7)
Marca
(8)
Proveedor Directo
(9)
Fabricante
Nacional
(10)
País Origen
(11)
Monto
(12)
México
México
México
México
México
Total Parte A:
Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjero
Tipo del Bien y/o
Servicio (6)
Descripción del Bien
y/o Servicio (7)
Marca
(8)
Proveedor Directo
(9)
Exportador
(13)
País Origen
(11)
Total Parte B:
Total en M.N. (A+B) :
Página _____ de ____ Páginas
260
(14)
Monto
(12)
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios
ANEXO G-1 (1)
No. de Contrato :
(2)
Objeto del Contrato :
Monto Total del Contrato :
(3)
M.N. :
USD :
(4)
(5)
Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano)
Tipo del Bien y/o
Servicio (6)
Descripción del Bien
y/o Servicio (7)
Marca
(8)
Proveedor Directo
(9)
Fabricante
Nacional
(10)
País Origen
(11)
Monto
(12)
México
México
Total Parte C:
Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero.
Tipo del Bien y/o
Servicio (6)
Descripción del Bien
y/o Servicio (7)
Marca
(8)
Proveedor Directo
(9)
Exportador
(13)
País Origen
(11)
Total Parte D:
[Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono] (15)
Total en USD (C+D) :
Firma:
Nombre:
Cargo:
(16)
(17)
(18)
Página _____ de ____ Páginas
261
(14)
Monto
(12)
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL
RSAL-CO-010-2011
[ORGANISMO
ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:
ANEXO G-1
INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 2)
DATOS
INSTRUCCIÓN
(1) Cédula sobre el País de Origen de los
Esta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá ser
Bienes y/o Servicios
entregada tanto en forma impresa como en archivo magnético (hoja
ANEXO [número de anexo
de cálculo). Se deberá indicar el identificador del Anexo tal como se
denominó la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o
correspondiente]
Servicios”” en el contrato. Comúnmente se utiliza la denominación
de “Anexo G-1”.
1”. La leyenda “número de anexo correspondiente” no
deberá incluirse.
(2) No. de Contrato
Se deberá indicar el número de Contrato (legal, SAP o ambos).
Utilizar letras mayúsculas en caso
so de caracteres alfabéticos. Indicar
si se trata de un contrato y/o pedido abierto.
(3) Objeto del Contrato
(4) Monto Total del Contrato M.N.
(5) Monto Total del Contrato USD
(6) Tipo de bien y/o servicio
(7) Descripción del bien y/o servicio
(8) Marca
(9) Proveedor Directo
Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión.
Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de
curso legal de México. Utilizar formato de miles separados por
comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos
y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.
Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de
curso legal de los Estados Unidos de América (dólares), o en
cualquier otra moneda extranjera. Utilizar formato de miles
separados por comas y decimales separados por punto. En el caso
de contratos y/o pedidos abiertos
ertos se deberá indicar el monto
máximo.
Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los conceptos
que se detallen en la Cédula, de acuerdo a las siguientes
categorías: materiales, equipo de instalación permanente, equipo
no permanente, mano de obra, servicios y otros (regalías,
transferencias, patentes, licencias, etc.)
Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utiliza para
dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón o registro
se deberá incluir la descripción de un bien o servicio específico.
Sólo se podrán agrupar conceptos que tengan el mismo Fabricante
o Exportador, el mismo País de Origen, el mismo Tipo de bien y/o
servicio y la misma moneda de cotización.
En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es) de los
bienes que se detallen en cada renglón (registro) de esta Cédula.
Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que
suministra directamente al Contratista o Proveedor, los bienes y/o
servicios necesarios para dar cumplimiento al contrato y que se
detallan en cada renglón (registro) de esta Cédula. En caso de que
el propio Contratista o Proveedor sea quien suministre los bienes
y/o servicios, se deberá indicar el nombre de éste.
262
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL
RSAL-CO-010-2011
[ORGANISMO
ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:
ANEXO G-1
INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 2 / 2)
DATOS
(10 Fabricante Nacional
(11) País de origen
(12) Monto
(13) Exportador
INSTRUCCIÓN
Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que
produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional)
descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula, y los
suministra de forma directa o indirecta al Contratista o Proveedor.
En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien
produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional),
se deberá indicar el nombre de éste.
Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios de cada
uno de
e los conceptos que se describen en los renglones
(registros) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberá
indicar “México”, en la columna correspondiente que se ha incluido
únicamente por cuestión de formato.
En caso de renta de embarcaciones, se deberá
debe
indicar
adicionalmente el país de la bandera de la embarcación utilizada.
Indicar el importe, en M.N., USD u otra moneda extranjera según
corresponda, de cada uno de los conceptos que se describen en
los renglones (registros) de esta Cédula. Sólo en el caso de
contratos y/o pedidos abiertos este valor se podría omitir.
Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta de forma
directa o indirecta, los bienes y/o servicios (de origen extranjero)
descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula.
(14) Página _____ de ____ Páginas
Indicar en el primer espacio
acio el número de página correspondiente,
y en el segundo espacio el número total de páginas del anexo.
(15) [Nombre, Dirección y Teléfono de la
Compañía]
Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de la
compañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda
“Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía” no deberá
incluirse.
Firma del funcionario autorizado por la compañía para presentar
esta Cédula, de preferencia en tinta azul.
(16) Firma:
(17) Nombre:
Indicar el nombre completo del funcionario firmante.
(18) Cargo:
Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario firmante.
NB. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de páginas que se encuentran en el pie de
página no deberán incluirse.
FORMATO DI-8
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico. (OCDE)
Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003
263
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del
gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y
privado.
Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo
es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las
contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación
– la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros:
•
La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
•
El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la
atracción de inversión extranjera.
Las responsabilidades del sector público se centran en:
•
Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
•
Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en
su cumplimiento.
•
Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradición).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:
•
Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores
prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos
que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.
•
Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a
los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas
ilegales.
•
Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta
y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las
recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de
dinero o bienes.
Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero
también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de
transacciones ilícitas en el caso de las empresas.
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto
de cohecho haya sido cometido.
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y
por tanto la comisión de actos de corrupción.
Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222
Cometen el delito de cohecho:
I.
El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o
cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y
II.
El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se
mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con
sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos
años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión
públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión,
multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
264
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se
aplicaran en beneficio del Estado.
Capitulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Artículo 222 bis
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra
persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o
dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios:
I.
A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
II.
A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre
fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
III.
A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la
tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este
último.
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo
público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero,
incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatal en cualquier orden o nivel de
gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de
este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución,
tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la
transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.
265
Licitación Pública Nacional No. LPN-RSAL-CO-010-2011
FORMATO DI-9
SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE
[NOMBRE DEL ORGANISMO]
Presente:
De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [[DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA].
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
CONTRATISTA] solicito:
Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de
[NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyo objeto consiste
en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada
estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN.
Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia
del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la
solicitud contenida en el presente escrito.
fechado a los _____ de __________ de _________
Atentamente.
_______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
Nombre o Razón Social del contratista
266

Documentos relacionados