3_PCC - CCTV Nueva Planta Pot. G. Baigorria AGR
Transcripción
3_PCC - CCTV Nueva Planta Pot. G. Baigorria AGR
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES OBJETO: El objeto del llamado a licitación es la provisión, el montaje, instalación, configuración y puesta en marcha del equipamiento necesario para la visualización de las cámaras de CCTV (Perímetros y Acceso) de la Nueva Planta Potabilizadora ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria. PARTE II CAPÍTULO 1 10 BASES DEL CONCURSO SISTEMA DE CONTRATACION Unidad de Medida El Contratista se compromete a ejecutar la obra completa con los precios unitarios correspondientes de las diversas partidas de la planilla para la cotización de precios. El monto del contrato será el que resulte de aplicar a todas y a cada una de las cantidades consignadas en la planilla mencionada, los precios unitarios de la oferta aceptada. Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha planilla servirán para determinar el monto del contrato, pero podrán variar en más o en menos durante la ejecución de los trabajos. Los precios unitarios contractuales se utilizarán para liquidar los certificados. Dentro de los precios contractuales se entenderá incluido cualquier trabajo o material que sin tener partida expresa sea imprescindible ejecutar o proveer para dejar las obras totalmente concluidas con arreglo a la documentación contractual y de acuerdo a su fin. CAPÍTULO 2 13 LA OFERTA Extensión de la Propuesta Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: Los oferentes podrán presentar una Oferta Alternativa Financiera en forma totalmente separada de la “Oferta Básica”, presentando en sobre separado dentro del sobre único. El mismo deberá identificarse con la leyenda “Oferta Alternativa”. 16 Elementos constitutivos de la propuesta Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria : 16.3 Modificando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, serán desestimadas las ofertas presentadas por UTE (Uniones Transitorias de Empresas) 16.5 Copia de los estados contables de los últimos 2 ejercicios anuales y el último balance trimestral publicado por el oferente que esté obligado a hacerlo, con los respectivos informes del auditor. En caso de no estar configurado como una Sociedad Legalmente Constituida, se deberá adjuntar manifestación de Bienes Personales y DDJJ Impuesto a las Ganancias. 16.14 El plan de manejo ambiental deberá identificar las corrientes de residuos, efluentes, emisiones gaseosas y ruidos que se generaran durante la obra, y establecer su manejo cumplimentando como mínimo los apartados 1.6 Control Ambiental y 1.7 Reducción de los Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 1 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 Efectos Ambientales del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras y garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la provincia de Santa Fe. Dicho plan incluirá un programa de contingencia que contemple las acciones y procedimientos a activar en caso de accidentes ambientales tales como, derrames de sustancias peligrosas, productos químicos o combustibles; y demás eventos que por razones naturales o entrópicas puedan generar un riesgo ambiental. 16.19 “El Representante Técnico deberá acreditar experiencia suficiente en obras de tipo similar a las objeto del presente llamado”. Se deberá acompañar CV del Representante Técnico como de cada uno de los Asistentes propuestos. 16.20 Garantía de mantenimiento de la oferta por un valor Pesos Veinte Mil ($20.000.-) y mantenida por 90 días en algunas de las formas establecidas en el art 15 del Pliego General para la Contratación y Ejecución de Obras. Su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta. Cuando al hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de Evaluación, o el órgano competente observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener desistida la oferta. 16.23 El Oferente deberá presentar las declaraciones juradas que se detallan a continuación: • • • • • • 17 Que dispone del equipamiento y personal técnico y profesional declarado para desarrollar las tareas encomendadas. Inexistencia de procesos de quiebra o de concurso preventivo de acreedores. Inexistencia de procesos o procedimientos de inhabilitación de la sociedad o de las personas físicas integrantes, con decisión judicial o administrativa firme. Inexistencia de procesos o procedimientos por cobro de deudas impositivas con decisión judicial o administrativa firme. Inexistencia de procesos o procedimientos por delitos o infracciones vinculadas a la construcción de obras, con decisión judicial o administrativa firme. Inexistencia de antecedentes por incumplimientos de Contratos por parte de la Empresa o miembros de su cuerpo directivo con alguna Repartición Estatal Nacional, Provincial y/o Municipal. 16.24 El Oferente deberá presentar certificado para contratar de AFIP (Administración General de Ingresos Públicos) y Formulario 1013 de API (Administración Provincial de Impuestos) o ante el organismo de recaudación provincial correspondiente a Ingresos Brutos, local o convenio multilateral acreditando el cumplimiento tributario con la presentación de las constancias de pago de los últimos 6 meses. 16.25 El Oferente deberá presentar informe de antecedentes de Procesos Concursales y/o Falenciales, con firma del Secretario del Registro de Procesos Universales de Rosario. 16.26 El Oferente deberá presentar certificado de visita de obra. El mismo será expedido por la Inspección de ASSA, horario y día a confirmar mediante circular aclaratoria sin consulta. Forma de la propuesta Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 2 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación se establece la siguiente Cláusula Complementaria: “Cada propuesta será presentada en un único sobre. El mismo deberá contener todos los documentos exigidos conforme al Art° 16 del Pliego de Bases y Condiciones Generales” y los documentos requeridos en el art. 16 de este Pliego de Condiciones Complementarias. La propuesta se presentará, foliada y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por él o los Representantes Legales y/o el Representante Técnico. Aguas santafesinas SA se encuentra facultada para desestimar la Oferta que no cumplimente las exigencias de este Pliego. Las cotizaciones se formularán en Pesos o moneda extranjera con IVA discriminado. El oferente podrá optar por cotizar determinados items en moneda extranjera con IVA discriminado, indicando en cada caso la justificación correspondiente. Además, deberá indicar claramente y por separado en el Formulario de Oferta el monto ofertado en moneda nacional y cada uno de los montos ofertados en moneda extranjera expresados en la moneda cotizada. Asimismo, el oferente deberá indicar en cada ítem de la planilla de cotización modelo (Anexo I) la unidad monetaria utilizada e indicar el monto en dicha unidad. En caso de omisión de la unidad monetaria el ítem se considerará cotizado en pesos. Asimismo, los análisis de precios unitarios correspondientes a aquellos ítems que hayan sido cotizados en una moneda extranjera deberán ser consignados en su totalidad en dicha unidad monetaria, no aceptándose análisis parciales en diferentes monedas. A los efectos de la comparación de ofertas para calcular el equivalente en moneda nacional (pesos) al momento de la apertura se tomará el tipo de cambio vendedor para transacciones similares, publicado por el Banco de la Nación de la República Argentina del día inmediatamente anterior al de la fecha de presentación de las ofertas. Nota: Todas las planillas incluidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras y del Pliego Complementario de Condiciones Particulares en las que se indique el símbolo pesos ($) deberán ser reemplazadas por la moneda utilizada en la cotización. CAPÍTULO 3 20 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS Análisis y evaluación de las Ofertas Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: Para el análisis de las ofertas recepcionadas, AGUAS SANTAFESINAS S.A. estructurará la ponderación de los siguientes elementos constitutivos de la Propuesta, indicando los posibles puntajes máximos a alcanzar para cada uno de ellos de acuerdo a su grado de cumplimiento: A) Situación Económica – Financiera (máximo 20 puntos) A.1 Balance: opinión del auditor (máximo 4 puntos) A.2 Índice de liquidez (máximo 8 puntos) A.3 Índice de rentabilidad (máximo 8 puntos) B) Equipo y Personal a Afectar a la Obra (máximo 25 puntos) B.1. Profesional Responsable de Obra (máximo 13 puntos) B.2. Equipamiento disponible (máximo 12 puntos) Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 3 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 C) Antecedentes de la empresa (máximo 30 puntos) C.1 Obras Similares (máximo 20 puntos) C.2 Obras Generales (máximo 10 puntos) D) Propuesta de ejecución de la Obra (máximo 25 puntos) D.1 Plan de Trabajo (máximo 15 puntos) D.2 Memoria Descriptiva (máximo 10 puntos) Las ofertas se considerarán calificadas cuando obtengan un puntaje que sea igual o superior a 60 puntos, a juicio de la comisión evaluadora. Aguas Santafesinas S.A. podrá dar por rechazada cualquier oferta que no cumpla en su totalidad con las exigencias requerida por el pliego General para la Contratación y Ejecución de Obras, Pliego de Condiciones Complementarias y de Especificaciones Técnica Particulares parael Sistema CCTV Nueva Planta Potabilizadora G. Baigorria Acueducto Gran Rosario – Etapa I. METODOLOGIA DE EVALUACION El proceso de evaluación de las ofertas será el que se indica a continuación: Etapa 1: En el acto de apertura se procederá a verificar que todas las ofertas cumplan con la documentación exigida en los pliegos licitatorios y luego, se establecerá el de orden de prelación de las ofertas presentadas sobre la base de sus propuestas económicas. Aquellas ofertas que no cumplan con la documentación tipificada como esencial y obligatoria quedaran desestimadas en el acto de apertura de las ofertas. Etapa 2: Se establece un plazo de 3 días hábiles para que los oferentes completen la documentación faltante de acuerdo a lo establecido en el pliego licitatorio. Etapa 3: Cumplimentado el plazo otorgado para presentación de documentación faltante, la comisión procederá a la evaluación de las ofertas en forma integral (atributos técnicos y económicos financieros) comenzando por el análisis de la primera propuesta sobre la base del orden de prelación establecido en la Etapa 1. Si la primera propuesta reúne la calidad jurídica, técnica, económica y financiera exigida en los pliegos licitatorios; y siendo la propuesta económica más conveniente, la comisión de evaluación podrá sugerir su preadjudicación. En caso que dicha propuesta no satisfaga los requisitos exigidos en los pliegos para su calificación la comisión procederá a evaluar a la segunda oferta en orden prelación aplicándose el mismo criterio que lo descripto anteriormente. Cuando no exista una diferencia sustancial entre las ofertas económicas de las subsiguientes a la primera oferta la comisión procederá a la evaluación de ellas. En este caso, de resultar todas calificadas, Aguas Santafesinas SA podrá requerir una mejora de oferta. 23 Documentación Requerida Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: 23.6 Constancia bancaria de que el Preadjudicatario es titular de una cuenta corriente. PARTE III - CONDICIONES GENERALES CAPÍTULO 4 54 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Seguros Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 4 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: “El Contratista deberá dar cumplimiento a las extensiones y alcances contenidos en las Normativas denominadas CLAUSULAS DE SEGURO A INCORPORAR EN LAS PÓLIZAS PARA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA de Aguas Santafesinas S.A., que forman parte del presente legajo.” CAPÍTULO 6 83 PLAZOS Ritmo de las Obras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: El plazo de Obra establecido para la presente es de 60 (sesenta) días corridos a partir de la orden de inicio. “Aguas Santafesinas S.A. tendrá derecho intervenir en la Dirección y Ejecución de las obras objeto de ésta Licitación Privada cuando, se acumule una demora injustificada igual ó mayor que QUINCE (15) días respecto al Plan de Trabajos aprobado para la consecución de las mismas, y que habida cuenta de ello Aguas Santafesinas S.A estime la imposibilidad de que los desarrollos se cumplimenten en los términos preestablecidos, el Comitente tendrá derecho a derivar parte de las tareas a otra Empresa en refuerzo y ayuda del Contratista, a efectos de mejor proveer en el cometido de operar correcciones en los desvíos ocurridos en el precitado Plan de Trabajos. El Contratista no podrá reclamar pago alguno por el desarrollo de trabajos intervinientes ajenos a su propia y efectiva dirección y ejecución. De subsistir tal circunstancia, y habiéndose producido una demora no justificada que alcance los TREINTA (30) días, el Contrato quedará rescindido de pleno derecho por culpa del Contratista, quien soportará las pérdidas de las Garantías constituidas, y sin necesidad de intimación previa alguna.” CAPÍTULO 7 GARANTÍAS 85 Plazo de Garantía Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece: El plazo de garantía convencional será de (18) meses a partir de la recepción provisoria de la obra y durante el mismo el Contratista será responsable de efectuar todas las reparaciones necesarias con motivo de defectos, desperfectos o vicios provenientes de la construcción, del suelo, de la mala calidad de los materiales que haya aportado, o de la ejecución deficiente de los trabajos. Dicho plazo se contará a partir de: 85.1 La fecha de la Recepción Provisoria de la Obra por parte de AGUAS SANTAFESINAS S.A . 85.2 La fecha de la recepción parcial provisoria de la obra por AGUAS SANTAFESINAS S.A., respecto a las obras de dicha recepción parcial. CAPÍTULO 9 CERTIFICACIONES Y PAGOS 93 Certificaciones Mensuales Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 5 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: 93.1: Bajo declaración jurada de veracidad, un listado del personal propio y, en su caso, el subcontratista autorizado, que haya trabajado en las obras durante el período de tiempo correspondiente al certificado de obra actual y que contendrá: a) nombre y apellido b) número de C.U.I.L. c) sueldo bruto abonado y el total que corresponde por esos conceptos d) aportes patronales y retenciones practicadas y el total que corresponde por esos conceptos, con constancia de la fecha y banco de los depósitos efectuados. e) remuneración abonada f) total de las remuneraciones y retenciones del personal g) total discriminado de los aportes al sistema de seguridad social 93.2 95 Respecto al mismo personal y por el período indicado en el Artículo 93.1: a) constancia de pago de las remuneraciones; b) copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social; c) copia del recibo de pago de los seguros requeridos en este pliego (accidentes de trabajo, responsabilidad civil, automotores y de todo riesgo, construcción y montaje); d) constancia emitida por la aseguradora del personal amparado por el seguro de accidentes de trabajo durante el período; e) constancia bancaria de que el Contratista y, en su caso el subcontratista autorizado, es titular de una cuenta corriente. Pago de los Certificados Complementando y/o modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: “Aguas Santafesinas S.A. cancelará las facturas correspondientes al pago de los Certificados de obra, a los 60 días fecha de factura. Aguas Santafesinas S.A. podrá a su solo criterio, emitir y entregar cheques de pago diferido, como medio de pago, a partir de los 30 días de la fecha factura con vencimiento a los 60 días. Bajo ninguna circunstancia el Contratista deberá enviar a Aguas Santafesinas S.A. facturas de crédito (Ley 24.760)”. 97 Retenciones (Fondos de Reparos) Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Modificatoria : “Del importe de cada certificado se deducirá el 10% (diez por ciento) para constituir el Fondo de Reparos en garantía de la responsabilidad del Contratista prevista en el Capítulo 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, así como de cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato, fondo que se devolverá dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la Recepción Definitiva de las Obras, una vez satisfecha o deducida cualquier deuda, multa impaga o indemnización a cargo del mismo. En el supuesto de acciones judiciales pendientes en que AGUAS SANTAFESINAS S.A. fuera demandada o co-demandada con motivo o en ocasión del Contrato, el Fondo de Reparos se retendrá hasta tanto finalicen los juicios y se abonen por el Contratista el total de las condenas impuestas y sus costas, o se deduzcan del Fondo las que hubiera tenido que afrontar AGUAS SANTAFESINAS S.A. El 100% del importe a retener por éste concepto podrá sustituirse por póliza de seguro de caución o fianza bancaria, a entera satisfacción de AGUAS SANTAFESINAS S.A., salvo expresa indicación de ésta última respecto de un porcentaje menor de sustitución. Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 6 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos”. CAPÍTULO 10 106 SANCIONES y RESCISIÓN DEL CONTRATO Multas por Retrasos en la terminación de las Obras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: 106.1 “Aguas Santafesinas S.A. podrá efectuar el Control de calidad de las obras objeto de la presente Licitación Privada mediante prestaciones a cargo de una Empresa Consultora contratada a tal efecto. 106.2 Si por cualquier causa cuya responsabilidad recaiga en el Contratista de los trabajos de obra se produjeran retrasos en la terminación de los desarrollos objeto de la Licitación Privada de que se trata, Aguas Santafesinas S.A. repetirá al mismo las mayores erogaciones en que debiera incurrir como resultado de la extensión del plazo contractual celebrado con la Empresa Consultora ; en tal caso los importes a deducir al Contratista de los trabajos de obra serán afectados en más un CINCO (5,00 %) sobre su valor original, y ello en concepto de resarcimiento por gastos administrativos originados por esta causalidad a Aguas Santafesinas S.A. Los descuentos a practicar al Contratista de los trabajos de obra por este concepto, serán efectuados según lo prescripto en el Artº 96 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos de Precios en la Contratación y Ejecución de Obras de Aguas Santafesinas S.A., y ello sin perjuicio de aplicar las demás sanciones previstas por los legajos de contratación. 108 Rescisión del Contrato Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria: 108.15 “El desarrollo de los presentes trabajos objeto de ésta Licitación Privada, se encuentra vinculado al Cumplimiento de Metas Contractuales Comprometidas por Aguas Santafesinas S.A. con la Provincia de Santa Fe dentro del marco de la Concesión de los servicios de saneamiento. Si por cualquier motivo se hiciera necesario reprogramar el cumplimiento de metas enunciado en el párrafo anterior, la Comitente se reserva el derecho de rescindir sin culpa el Contrato, sin que por este motivo el Contratista de los trabajos de obra tenga derecho alguno a exigir compensaciones cualesquiera, -como ser daño emergente, lucro cesante, gastos improductivos, etc.-, salvo los gastos ocasionados por desmovilización de obra. PARTE IV - OFERENTES 116 Condiciones Los oferentes deberán ser sociedades legalmente constituidas, domiciliadas en el país o en el exterior. No podrán concurrir, ya sea en formas individuales o asociadas en consorcios ni Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 7 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 las personas físicas inhibidas concursadas o en quiebra, ni las sociedades irregulares o de hecho. Las sociedades que participen en el llamado podrán presentarse individualmente, no pudiendo presentarse en UTE o Consorcio No serán admitidos como proponentes aquellas personas físicas ni jurídicas que tengan alguna sanción o inhabilitación en el Registro de Proveedores de la Provincia de Santa Fe y Aguas Santafesinas S.A. al momento del presente llamado. Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 8 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES 1.3.2. PLANOS DE EJECUCIÓN 1.3.2.2 Procedimientos D. Estructuras 1) Cálculo de las estructuras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Modificación Complementaria : “El Contratista tendrá a su exclusivo costo todos los gastos en que incurriera al efecto de realizar los cálculos de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto, como así también de todos aquellos de detalle que sean necesarios para la ejecución de las Obras” 1.3.4. PLANOS CONFORME A OBRA Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Modificación Complementaria : “Para que se produzca la Recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá entregar previamente los respectivos Planos Conforme a las mismas. El no cumplimiento por parte del Contratista de lo anteriormente especificado, lo hará pasible de las sanciones previstas para tal caso en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras de Aguas Santafesinas S.A” 2.0 MATERIALES 2.1.3. MATERIALES QUE AGUAS SANTAFESINAS S.A. SUMINISTRARÁ AL CONTRATISTA: Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria : 2.1.3.1. Insumos para los desarrollos de trabajo : Para las Obras de la presente Licitación Privada, y en lo que respecta a los suministros de materiales correspondientes a diversos Rubros é Items, el Contratista se obliga a proveer la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de las obras del presente llamado en un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de los trabajos que se licitan. Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 9 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS ANEXO 1 Julio 2015 PROGRAMA PARA PREVENCIÓN DE DAÑOS – LITORAL GAS S.A. Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Privada se establece que la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las estipulaciones contenidas en la denominada “Guía para Trabajos en Proximidad de Tuberías Conductoras de Gas” – Resolución ENARGAS N° I/2135 de fecha 20/04/12 . ANEXO 2 CARTEL DE OBRA – PLANO TIPO Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Privada se establece la utilización del Cartel de Obra que se detalla formando parte de éste legajo de Condiciones Complementarias; la Inspección de Obras actuante de Aguas Santafesinas S.A. comunicará en su oportunidad a la Contratista las características definitivas para su diseño y ello respecto del modelo indicativo planteado como Plano Tipo o dispositivo electrónico de publicidad a consensuar con el departamento de Relaciones Institucionales de ASSA. ANEXO 4 Planilla Nº 2 INDUMENTARIA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Elementos Mínimos con los que deberá contar todo el Personal afectado a Obra Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria : Seguridad, Higiene y Accidentes El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a las siguientes disposiciones. Personal Operario : A) Vestimenta adecuada y uniforme con identificación de la empresa Contratista. B) Chaleco reflectivo para uso en la vía pública. C) Casco de seguridad color naranja. D) Calzado de seguridad con punta de acero. E) Guantes para riesgos mecánicos. F) Protección ocular para protección de partículas. G) Protección auditiva. H) Bajo todo concepto se deberá evitar que el personal afectado a las obras tome su refrigerio en la vía pública. Utiles, Herramientas y Vehículos : A) Si se utilizan herramientas eléctricas se debe disponer de un tablero, en cada frente de trabajo, con protector diferencial con la correspondiente puesta a tierra de la máquina a utilizar. B) Es rigurosamente obligatorio para el contratista tener en las obras un botiquín, en cada frente de trabajo, suficientemente provisto de medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. C) La Contratista deberá contar con vehículos cuyos modelos no sean inferiores al año 2000, los que deberán estar a nombre de la Sociedad Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 10 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 (Contratista) y disponibles para el empleo en las tareas contratadas por Aguas Santafesinas S.A., los que deberán detallarse como Anexo en la oferta. Todos los vehículos, incluso los de arrastre deberán estar provistos de luces de posición y de circulación en perfecto estado de funcionamiento. D) Todo el equipamiento rodante tendrá que estar convenientemente asegurado. Trabajos en la Vía Pública : A) Si los trabajos de reparación de mezcla u hormigones se realizan en la calzada, la superficie destinada a tal efecto deben estar cercadas por conos dispuestos de manera tal que disten un metro uno de otro. B) Una vez concluidos los trabajos y hasta la habilitación al transito peatonal se deberá cercar en sus cuatro lados el lugar reparado. Para tal efecto se utilizaran vallas según croquis adjunto. La fabricación, colocación, retiro y mantenimiento estarán a cargo del Contratista. Asimismo el contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación. ANEXO 5 SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO - OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Privada se establece la siguiente Cláusula Complementaria : Higiene - Seguridad - Señalización - Control de Tránsito Para todo tipo de tarea, como ser Trabajos de Mantenimiento u Obras en General el Contratista deberá tener a su alcance Peritos en Higiene, Señalización y Tránsito, para que a lo largo de la ejecución y terminación de las obras, y la subsanación de posibles defectos de las mismas, proporcionen y mantengan todas las luces, guardas vallas, señales de peligro, de circulación y dirección de transito y vigilancia, cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de Obras o por cualquier autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de los dependientes del Contratista, de AGUAS SANTAFESINAS S.A., ó de terceros, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Señalización Cartel de obra, se deberá realizar la adecuada señalización de los trabajos en ejecución, a fin de evitar mediante la utilización obligatoria de letreros, mojones y balizas; accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular y peatonal. Los letreros indicativos de los desvíos y maniobras a realizar por los transeúntes están representados por las figuras indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras. El Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Municipalidad, disponiendo en cada frente la cantidad y tipo de carteles exigidos por la Inspección según detalle de esquemas incorporados al referido Pliego como ejemplos. Para asegurar la eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar el tránsito hacia el desvío de noche, se utilizará la señalización luminosa correspondiente. En la zona del centro urbano, en las avenidas y arterias de la red primaria, se exigirán, exclusivamente, balizas eléctricas o a baterías, y bajo ningún concepto se admitirá el uso de faroles a combustión. Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 11 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Julio 2015 Se establece la aplicación de la Norma 120 - A.S.S.A. - “Señalización de Obras en la Vía Pública” ANEXO 6 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Privada se establece la aplicación de la Norma 123 - A.S.S.A. “Requisitos de seguridad y protección del medio ambiente para contratistas de Aguas Santafesinas S.A.” Unidad Ejecutora – Obras Complementarias - Acueducto Gran Rosario – Etapa I Página 12