Documento de Precalificación 2015

Transcripción

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS)
DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN PARA CONTRATISTAS
INDIVIDUALES
PRECALIFICACIÓN N°. PR-02/IDECOAS/2015
CATEGORÍAS DE LA PRECALIFICACIÓN:
I. Edificaciones
Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios,
sus obras complementarias y obras externas.
II. Agua y Saneamiento
Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de
agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento
de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos,
letrinas.
III. Obras viales
Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados,
muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos,
carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos
vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás
obras conexas.
IV. Puentes
Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajaspuentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).
V. Otro tipo de proyectos
Energía (Suministro, generación y transmisión), Obras de mitigación de
medio ambiente y gestión de riesgo, u otros
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
FEBRERO DE 2015
IDECOAS
1
PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS INDIVIDUALES
SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN: PR-02/IDECOAS/2015
Contenido
GLOSARIO ........................................................................................................................................................................ 4
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES ..................................................................................... 7
1. FUENTE DE LOS RECURSOS ...................................................................................................................................... 8
2. OBJETIVO DE LA PRECALIFICACIÓN ......................................................................................................................... 8
3. INFORMACIÓN ADICIONAL ...................................................................................................................................... 8
4. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS AL PARTICIPANTE..................................................................................................... 8
4.1 DOCUMENTACIÓN: ............................................................................................................................................ 8
4.2 ACLARACIÓNES Y CONSULTAS ......................................................................................................................... 9
4.3 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN .............................................................................. 9
4.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECALIFICACIÓN. ................................................................. 10
4.5 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ...................................................................................... 12
4.6 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN ..................................................... 12
4.7 ERRORES U OMISIONES ................................................................................................................................. 12
4.8 RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN ............................................................................. 12
5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................................... 13
5.1 PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN ........................................................................ 13
5.2 CATEGORÍAS DE PRECALIFICACIÓN: ................................................................................................................ 14
5.4 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES:.................................................................................. 18
5.5 MONTOS DE CONTRATO A LOS QUE PUEDEN OPTAR LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES: ........................... 19
5.6 PROCESO DE EVALUACION .............................................................................................................................. 19
6.
RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN .............................................................................................................. 20
7. PROTESTA .............................................................................................................................................................. 20
SECCIÓN II: FORMATOS Y CUADROS PARA LA PRECALIFICACIÓN ................................................................................. 21
1. INSTRUCCIONES ......................................................................................................................................................... 22
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA PRECALIFICACIÓN ............................................................................................ 23
3. FORMATOS ................................................................................................................................................................ 24
FORMATO N°. 1: HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN
................................................................................................................................................................................... 25
FORMATO N°.2: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ................. 27
FORMATO N°.3: DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO ....................................................................................... 28
2
IDECOAS
FORMATO N°. 4: DECLARACIÓN JURADA DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ................... 29
FORMATO N°. 5: CARTA DE COMPROMISO .............................................................................................................. 30
FORMATO N°. 6: DATOS GENERALES ........................................................................................................................ 31
FORMATO N°. 7: DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA..................................................................................................... 33
FORMATO N°. 8: DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ............................................................................. 35
FORMATO N°. 9: DECLARACIÓN SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO............................................................................. 37
FORMATO N°. 10: DECLARACIÓN SOBRE INSTALACIONES ........................................................................................ 38
4. CUADROS .................................................................................................................................................................... 39
CUADRO N°.1: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA HA EJECUTADO ......................... 40
CUADRO N°. 2: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA ESTÁ EJECUTANDO EN LA
ACTUALIDAD .............................................................................................................................................................. 40
CUADRO N°.3 PROYECTOS DE LA CATEGORÍA SOLICITADA, QUE EL CONTRATISTA HA REALIZADO ........................ 41
CUADRO N°.4: INVENTARIO DEL EQUIPO, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA .............................................................. 42
IDECOAS
3
GLOSARIO
Adquisición:
Se refiere a toda contratación de obras que lleve a cabo el Instituto de Desarrollo
Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS).
Contratante:
Es el que llama a licitación o concurso, otros términos sinónimos son: comprador, dueño o
propietario de las obras, contratante, prestatario, etc.
Contratista:
Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar un servicio o
realizar determinada obra, relacionada, relacionada con una materia en la cual tiene
experiencia y conocimientos especializados
Documentos de
Precalificación:
También llamados bases de la precalificación, pliego de condiciones para precalificación o
documentos de precalificación constituyen el conjunto de documentos emitidos por el
Contratante, que especifican el objeto por el cual se realiza el proceso de precalificación y los
criterios que han de seguirse para calificar a la Empresa o el Contratista.
IDECOAS:
Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.
Licitación:
Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y
evalúan ofertas técnicas y económicas para la contratación de obras de construcción. La
licitación podrá ser pública o privada, nacional o internacional.
Licitación
Privada:
Es el procedimiento formal por el cual el órgano responsable de la contratación cursara
invitación a participar a, por lo menos tres oferentes potenciales inscritos en el registro
correspondiente.
Licitación
Pública Nacional: E s toda licitación pública que requiere únicamente publicidad nacional. Está abierta
únicamente a la participación de empresas constructoras nacionales.
Licitación
Pública
Internacional
Oferente:
IDECOAS
Cuando se requieran técnicas especiales o concurran otras razones que justifiquen la
participación de contratistas extranjeros, deberá realizarse la contratación de las obras o de
los suministros mediante Licitación Pública Internacional.
Persona natural o jurídica que presenta una propuesta y/o una oferta, ofreciendo los bienes o
servicios solicitados en un concurso o licitación. Otros términos sinónimos son: postulante,
proponente, proveedor, postor, etc.
4
Precalificación:
Procedimiento formal mediante el cual se solicita, recibe y evalúa la información sobre los
antecedentes de las firmas consultoras o consultores individuales y empresas constructoras o
suministrantes para su calificación dentro de un proceso de concurso o licitación.
Protesta:
Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de disconformidad,
presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa cumplida del proceso del
concurso, ante alguna autoridad competente del país.
IDECOAS
5
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)
LLAMADO PARA PRESENTAR DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS INDIVIDUALES
PRECALIFICACIÓN N°. PR-02/IDECOAS/2015
El Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) a través del Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y demás
Programas y Proyectos adscritos según lo determine su ley constitutiva, invita a todos los Contratistas Individuales que
no se encuentren inhabilitadas para ser contratadas con el Estado de Honduras ni con cualquier otra institución de
crédito multilateral de desarrollo, mediante licitaciones públicas y privadas que realizarán las instituciones antes
mencionadas. A participar en el proceso de Precalificación de Contratistas Individuales, para la ejecución de nuevos
proyectos en el año 2015, l o s c u a l e s s e r á n financiados con fondos asignados por el Gobierno Central, Fondos propios,
Organismos Internacionales y países amigos.
Todo Contratista Individual Interesado en participar en el presente proceso de Precalificación deberá presentar
Documentos de Precalificación para la ejecución de Proyectos del Año 2015, para las siguientes categorías:
I. Edificaciones
Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y
obras externas.
Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado
pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego,
perforación de pozos, letrinas.
III. Obras viales
Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras,
huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, Mejoramiento y apertura de
caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
IV. Puentes
Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales,
vehiculares y colgantes).
V. Otro tipo de proyectos Energía (Suministro, generación y transmisión), Obras de mitigación de medio ambiente y gestión
de riesgo, u otros.
Los Contratistas Individuales interesados podrán obtener los documentos de precalificación presentando por escrito su solicitud
dirigida a: atención: M.B.A. MARIO RENE PINEDA VALLE, MINISTRO DIRECTOR IDECOAS/FHIS Dirección: Fondo Hondureño
de Inversión Social, Antiguo Local de IPM, Colonia Godoy, frente a iglesia Amor viviente, Comayagüela,
M.D.C, Honduras, C.A., Tegucigalpa, M. D. C., teléfono 2234-5231-38, e-mail: [email protected], a esa solicitud se le otorgará
una dirección donde podrá descargar la información.
La obtención de documentos será a partir del 18 de Febrero del 2015. Los documentos para precalificar deben ser entregados en
sobre sellado en forma personal a más tardar el día 23 de Marzo de 2015, hasta las 5:00 p.m. en la dirección arriba indicada.
Deberán identificar claramente en el sobre sellado el nombre, la dirección de las empresas constructoras y/o asociaciones o
consorcios de empresas constructoras.
El IDECOAS no es responsable por la documentación que no se entregue personalmente, si los documentos de precalificación no
llegan en tiempo y en forma. Los documentos que se entreguen después de la hora señalada para recepción de documentos, no
serán aceptados y serán devueltos sin abrir.
JOSE MIGUEL SIERRA
DIRECTOR ADJUNTO
IDECOAS
6
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES
IDECOAS
7
1. FUENTE DE LOS RECURSOS
Los proyectos a los que se invitarán a los Contratistas Individuales Precalificados serán financiados con fondos
asignados por el Gobierno Central, Fondos propios, Organismos Internacionales y países amigos, según lo determine
el IDECOAS.
2. OBJETIVO DE LA PRECALIFICACIÓN
Obtener una lista de contratistas individuales competentes para ejecutar satisfactoriamente los contratos en base
a la información recopilada en el proceso de precalificación sobre capacidad legal, técnica, financiera, equipo
disponible, experiencia, responsabilidad y áreas de actividad de los contratistas individuales dedicadas a la
construcción, las cuales serán posteriormente convocados a participar en los Procesos de Licitación.
El presente proceso de Precalificación tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la notificación de haber sido
Precalificado.
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
La información relacionada con los proyectos que se ejecutarán será provista por el IDECOAS en el momento que
se invite a participar en los Procesos de Licitación.
4. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS AL PARTICIPANTE
A continuación se enumeran los documentos que deben ser presentados por Contratistas Individuales para ser
evaluados:
4.1 DOCUMENTACIÓN:
1. Escritura de constitución de comerciante individual, si tuviere.
2. Declaración Jurada de conformidad al articulo No. 18 de la Ley de Contratación del Estado, de no estar
comprendido en los artículos No. 15 y 16 de la Ley antes citada, debidamente autenticada por Notario
Público.
3. Fotocopia de tarjeta de identidad.
4. Registro Tributario Nacional (R.T.N.)
5. Inscripción en Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). (NO APLICA PARA
MAESTROS DE OBRA)
6. Constancia de solvencia con el Estado, emitida por la Procuraduría General de la República (P.G.R.)
7. Solvencia Municipal vigente.
8. Constancia de Registro de Beneficiario del SIAFI
9. Solvencia del Colegio respectivo. (NO APLICA PARA MAESTROS DE OBRA)
10. Constancia de solvencia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D.E.I)
11. Constancia emitida por la Fiscalía contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavado de Activos,
de no tener ningún tipo de denuncia por actos relacionados al crimen organizado y lavado de activos.
12. Experiencia en construcción. (Listado de proyectos de los últimos cinco (5) años (2010-2014)
13. Listado del equipo propio del Contratista Individual, suficiente para llevar a cabo satisfactoriamente las
obras de construcción e indicación del lugar donde se encuentra dicho equipo y el valor de los mismos.
IDECOAS
8
y/o contratos de arrendamiento de los equipos, en caso de resultar favorecido con alguna obra.
14. Presentar copias de los documentos de propiedad de Instalaciones físicas, propias o alquiladas.
15. Hoja de vida.
16. Capacidad financiera, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de los últimos tres (3) años (2012,
2013 y 2014). Esta documentación debe ser firmada, sellada y timbrada por un profesional contable
colegiado. Presentar solvencia del contador público.
17. Líneas de crédito, referencias bancarias y comerciales del Contratista Individual, actualizadas, mencionando
tiempo y montos promedios de los últimos tres (3) años (2012, 2013 y 2014)
18. Presentar la referencia correspondiente a los proyectos ejecutados en los últimos tres (3) años (2012, 2013
y 2014) (adjuntar actas de recepción o finiquitos).
19. Fotocopia de título universitario (homogenización y certificación del mismo por la autoridad competente en
el caso de títulos universitarios de universidades nacionales y extranjeras diferentes a los obtenidos en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras). (NO APLICA PARA MAESTROS DE OBRA)
20. En caso de Maestro de Obra presentar: Constancia de Maestro de Obra, Certificada por el Instituto de
Formación Profesional (INFOP).
NOTA: Todas las fotocopias de los Documentos solicitadas deberán estar debidamente autenticados por Notario
Público. Todas las constancias deben estar Vigentes y NO se aceptarán constancias de estar en trámite.
4.2 ACLARACIÓNES Y CONSULTAS
Cualquier Contratista Individual que participe en este proceso, puede solicitar al IDECOAS aclaraciones sobre
los documentos relacionados con esta precalificación, mediante solicitud escrita a la dirección o correo
electrónico indicados en la invitación a precalificar, siempre y cuando estas sean recibidas a más tardar diez (10)
días calendario antes de la fecha prevista para la presentación de los Documentos de Precalificación, para poder
dar respuesta cinco (5) días calendario antes de la recepción de los documentos.
Toda Aclaración pasará a ser parte íntegra del Documento de Precalificación.
4.3 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN
El IDECOAS podrá dentro de los cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de
documentos, modificar las bases y los documentos de precalificación, ya sea por iniciativa propia o en atención a
una solicitud de aclaración.
Las enmiendas serán notificadas vía correo electrónico (e-mail), a todos los Contratistas Individuales
participantes, que solicitaron por escrito la documentación de precalificación. Dichas enmiendas tendrán
carácter obligatorio.
En cualquier fecha previa a la recepción de documentos el IDECOAS tendrá la facultad de prorrogar el plazo para
su presentación. Todos los Contratistas Individuales participantes, que solicitaron por escrito la documentación de
precalificación, serán notificados por escrito de la prórroga y de la nueva fecha de Recepción de los Documentos
de Precalificación.
Toda enmienda pasará a ser parte íntegra del Documento de Precalificación.
IDECOAS
9
4.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECALIFICACIÓN.
4.4.1 IDIOMA:
Todos los documentos relacionados con las ofertas deberán ser presentados en español. Serán admisibles
documentos en idioma extranjero, siempre que conste su traducción oficial al español y sus correspondientes
auténticas, si fuere el caso.
Los documentos en otro idioma diferente al español que no cuenten con una traducción oficial, no serán tomados
en consideración.
En el caso de títulos universitarios de universidades nacionales y extranjeras diferentes a los obtenidos en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, deben acompañarse de la certificación de homologación e
inscripción del título al sistema hondureño extendido por la Dirección de Educación Superior (DES).
4.4.2 FORMATO, FIRMA Y SELLO DE LOS DOCUMENTOS
El Contratista Individual preparará el documento de precalificación en un (1) original y lo marcará claramente
como “ORIGINAL”. Además el Contratista Individual deberá presentar una (1) copia impresa y lo marcará
claramente como “COPIA”, adicionalmente deberá presentar una (1) copia digitalizada debidamente rotulada.
En caso de discrepancia, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.
El original y la copia del documento de precalificación deberán ser mecanografiados o escritos con tinta indeleble,
así como cualquier información adicional.
El Contratista Individual participante en la precalificación, deberá preparar y presentar un documento
de precalificación que contenga el juego completo de los documentos, formatos y cuadros que se encuentran en la
Sección II de este documento, siguiendo el orden establecido en el mismo, con el objeto de facilitar su
evaluación.
El Contratista Individual deberá entregar en la documentación de precalificación copia de toda carta aclaratoria,
enmienda o adenda generada durante el proceso de precalificación.
Todas las páginas de los documentos de precalificación presentados llevarán la firma corta del Contratista
Individual, facultado para este propósito, además deberán ser selladas (NO APLICA A MAESTROS DE OBRA) y
debidamente foliadas en su totalidad, en señal de que acepta el contenido del documento de precalificación y
de toda carta aclaratoria, enmienda o adenda de manera que el IDECOAS cuente con una obligación legal del
Contratista Individual.
4.4.3 PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
El volumen original, la copia y la copia digitalizada de los documentos de precalificación deberán presentarse
dentro de un sobre único.
El sobre único, conteniendo el original, la copia y la copia digitalizada, deberá ser presentado en la ventanilla de la
Dirección de Contrataciones, en la dirección indicada en la invitación.
IDECOAS
10
El sobre único deberá estar cerrado, sellado (NO APLICA AMAESTRO DE OBRA) y firmado por el Contratista
Individual, mismo que deberá ser rotulado de la siguiente manera:
INDICAR DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
INDICAR FECHA DE PRESENTACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).
ATENCIÓN: M.B.A. MARIO RENE PINEDA VALLE
MINISTRO DIRECTOR
IDECOAS
Fondo Hondureño de Inversión Social, Antiguo Local de IPM, Colonia Godoy, frente a iglesia Amor viviente,
Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A., Tegucigalpa, M. D. C.,
DOCUMENTO PARA PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA INDIVIDUAL PARA LA(S) SIGUIENTE(S) CATEGORÍA(S):
[Indicar una o varias de las siguientes categoría (s)]
I. Edificaciones
obras externas.
III. Obras viales
IV. Puentes
de riesgo, u otros
NO ABRIR ANTES DE LAS [Indicar hora de presentación] DEL [Indicar fecha de presentación]
IDECOAS
11
Los documentos para precalificar deben ser entregados en físico por el representante o la persona que
el designe.
Si el sobre no fuese cerrado y rotulado siguiendo las instrucciones aquí dadas, el IDECOAS no asumirá
responsabilidad alguna, en caso de que los documentos de precalificación sean traspapelados o abiertos.
4.5 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos de precalificación deberán ser entregados en la ventanilla de la Dirección de
Contrataciones, en la dirección indicada en la invitación, hasta las 5:00 p.m. del 23 de marzo de 2015.
Los documentos recibidos fuera del plazo establecido no serán considerados bajo ninguna circunstancia.
4.6 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN
Los costos que signifique la preparación del documento de precalificación, serán a cargo y bajo la exclusiva
responsabilidad del contratista participante; este hecho no será para el IDECOAS motivo para precalificar a
ningun contratista interesado.
4.7 ERRORES U OMISIONES
Cualquier error u omisión del contratista en proporcionar la información requerida, siempre y cuando no
sean sustanciales, podrán ser subsanables, para lo cual se darán tres (3) días hábiles contados a partir
de la fecha de recibo del participante con la solicitud de subsanación de documentos.
4.8 RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN
La recepción de los documentos de precalificación se realizará a más tardar el 23 de marzo de
2015 hasta las 5:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.
Se elaborará un “Acta de Recepción de Documentos de Precalificación”, en la que se consignarán los
nombres de los contratistas que han entregado los documentos de precalificación, y será firmada por los
funcionarios presentes, dando así por concluido el Acta de Recepción.
Posteriormente la Comisión de Evaluación se reunirá y procederá a abrir el sobre conteniendo los
documentos entregados por los contratistas y se verificará si los aspirantes cumplen con toda la
documentación requerida.
Constatado que un documento de precalificación no contiene la documentación exigida, o le falte
información o que esté incompleta, la comisión de evaluación procederá a solicitar la documentación de
carácter subsanable y dará el tiempo indicado en el numeral anterior para la subsanación
correspondiente.
La comisión de evaluación del proceso de precalificación, a través de la Dirección de Contrataciones,
podrá en cualquier momento solicitar información adicional a los contratistas, con fines de aclaración.
Del mismo modo, la comisión de evaluación podrá investigar la veracidad de la información presentada
por el contratista.
NOTA: Los interesados que proporcionen Información Incorrecta o Maliciosa, NO serán Precalificados.
IDECOAS
12
5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las recomendaciones de la comisión de evaluación se basarán en la documentación e información que se
solicita en estos documentos de precalificación.
5.1 PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN
El contratista individual preparará los documentos exigidos para la precalificación que se describen a
continuación agrupados en secciones diferentes, el conjuntos de los cuales, constituirán el documento de
precalificación a ser evaluado por el IDECOAS.
5.1.1 ANTECEDENTES LEGALES
El contratista individual aspirante deberá probar fehacientemente su naturaleza jurídica.
El contratista individual deberá incluir toda la documentación solicitada en la Sección I de este documento.
5.1.2 INCUMPLIMIENTOS
El contratista individual aspirante deberá demostrar que no ha sido sancionado por incumplimientos de
contratos.
El IDECOAS se reserva el derecho de solicitar a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (ONCAE), el listado de Las empresas constructoras y/o asociación o consorcio de empresas
constructoras que se encuentran inhabilitadas para ser contratadas con el estado.
5.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA
El contratista individual deberá incluir en esta sección:
1. Balance general anual y Estados de Pérdidas y Ganancias anual de los últimos tres (3) años 2012, 2013 y
2014, elaborado por un contador independiente, debidamente colegiado.
2. Constancias de Líneas de Crédito, Referencias bancarias y comerciales, actualizadas mencionando los
montos promedios, de los últimos tres (3) años 2012, 2013 y 2014,
La documentación financiera debe presentarse en Lempiras, completar toda la información solicitada en la
Sección II de este documento.
5.1.4 ANTECEDENTES GENERALES
El contratista individual, deberán incluir información suficiente que demuestre:
a. Experiencia general como contratista individual (El tiempo que ha estado operando),
b. Diversificación profesional y geográfica,
c. Su capacidad organizativa y logística (Disponibilidad de instalaciones, la estructura organizativa).
En base a la información arriba descrita que incluya el contratista individual en su documento de
precalificación, el IDECOAS, determinará si tiene la capacidad para resolver aspectos específicos de los
13
IDECOAS
proyectos, ya sean de orden técnico, administrativo o logístico.
5.1.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Esta documentación debe incluir la relación de cada contrato terminado o en ejecución, durante los últimos
cinco (05) años, incluir monto y demás información solicitada en los cuadros N°. 1, 2 y 3.
5.1.6 HOJA DE VIDA
Presentar hoja de vida del contratista.
5.1.7 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Se evaluará el inventario de maquinaria y equipo que posee el contratista individual y la capacidad de
adquirir o arrendar maquinaria y equipo para responder a las necesidades del proyecto en caso de ser
seleccionada. Remitirse al cuadro N°. 4.
Es de hacer notar que el tema de la disponibilidad de maquinaria y equipo es considerada en la asignación
de su calificación de contratistas individuales (remitirse al desglose de calificación) independientemente
que sea propio o alquilado; sin embargo para el tema de clasificación de los contratistas individuales por el
monto a ser contratados, el valor real (valor en libros) del equipo propio es uno de los factores incidentes
para la determinación de la clasificación definitiva.
5.2 CATEGORÍAS DE PRECALIFICACIÓN:
I. Edificaciones
obras externas.
III. Obras viales
IV. Puentes
de riesgo, u otros.
Se calificarán los siguientes aspectos así:
IDECOAS
14
a. Antecedentes legales
Cumple / No cumple
b. Incumplimientos
Cumple / No cumple
c. Capacidad financiera:
20 puntos
d. Antecedentes generales:
30 puntos
e. Experiencia general:
35 puntos
f. Disponibilidad de maquinaria y equipo:
15 puntos
Puntaje mínimo requerido: 70
IDECOAS
Cumple / No cumple
15
DESGLOSE DE CALIFICACIÓN
a. ANTECEDENTES LEGALES
Documentos solicitados en:
Cumple / No cumple
Parte I: “Instrucciones Generales”
Cumple / No cumple
Parte II: “Formatos y Cuadros”
Cumple / No cumple
b. INCUMPLIMIENTOS
Si en los últimos 5 años tiene:
Cumple / No cumple
Ningún incumplimiento
Cumple
Uno o más incumplimientos de contrato
No cumple
c. CAPACIDAD FINANCIERA: Promedio de los últimos tres (03) años 2012, 2013 y 2014.
20 puntos
1. Liquidez activo:
5 puntos
Mayor de 1.10
Mayor de 1.05 hasta 1.10 inclusive
Mayor de 1.00 hasta 1.05 inclusive
Igual a 1.00
Menor de 1.00
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 puntos
(Circulante / Pasivo circulante)
2. Deuda a largo plazo:
5 puntos
(Total pasivo / Total activo) x 100
Menor o igual a 70%
Mayor de 70% hasta 85% inclusive
Mayor de 95%
3. Capital de trabajo:
(Activo Circulante – Pasivo Circulante)
Mayor de L 500,000.01
De L 250,000.01 hasta L 500,000 inclusive
De L 100,000.01 hasta L 250,000 inclusive
De L 0.00 a L 100,000.00
Menor de L 0.00
IDECOAS
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 puntos
10 puntos
10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
0 puntos
16
d. ANTECEDENTES GENERALES:
30 puntos
1. Antecedentes generales:
30 puntos
(Años de experiencia como contratista individual)
Hasta un (1) año de experiencia
Mayor de un (1) año hasta dos (2) años de experiencia
Mayor de dos (2) años hasta tres (3) años de experiencia
Mayor de tres (3) años hasta cuatro (4) años de experiencia
Mayor de cuatro (4) años hasta cinco (5) años de experiencia
e. EXPERIENCIA GENERAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
1. Experiencia de proyectos en general ejecutados en su totalidad:
(Número de proyectos) Los contratistas individuales deberán demostrar diferentes niveles de experiencia
general, la suma del puntaje no debe ser mayor a 35.
10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos
30 puntos
35 puntos
máximo de 35
puntos
Seis (6) puntos por cada proyecto con un monto mayor a L. 1,000,000.00
Tres (3) puntos por cada proyecto de L. 500,000.00 a L1,000,000.00
Dos (2) puntos por cada grupo de proyectos cuyos montos sumen hasta L.500,000.00.
f. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
(Se dará 1 punto por cada equipo propio indicado en el cuadro de abajo y 0.5 puntos si es alquilado hasta
un máximo de 15 puntos.)
(Deberá presentar documentos autenticados por notario que demuestren la propiedad del equipo. En caso
de ser alquilado deberá presentar la promesa formal notariada de arrendamiento de parte del propietario
del equipo.)
N°.
Descripción del maquinaria y equipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vehículo de doble tracción (4x4)
Compactadora liviana
Compactadora de rodillo vibratorio
Volqueta de 5 m3 o más
Motoniveladora
Retroexcavadora
Cargadora
Tractor de 140 HP o mayor
Tanque cisterna
Pavimentadora o finisher
IDECOAS
15 puntos
máximo de 15
puntos
17
11
12
13
14
15
Equipo topografía
Concretera 1 pie3 o mayor
Vibrador de concreto
Compresor
Bomba achicadora
PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE MÍNIMO 70
Cumple/No Cumple
5.4 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES:
La clasificación “definitiva” de los contratistas individuales por el monto a ser contratados se determinará de
acuerdo a los siguientes cinco (5) criterios descritos a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
El valor promedio de las cuentas bancarias de los últimos tres (3) años;
El promedio de las líneas de crédito del contratista individual de los últimos (3) años.
El valor real (valor en libros) del equipo propio del contratista individual.
El puntaje obtenido en el desglose de calificación.
Cantidad y monto de proyectos similares ejecutados, según categorías de precalificación, en los
últimos cinco (5) años.
Notas: Independientemente, los contratistas individuales no necesariamente quedarán en el mismo grado de clasificación en las
categorías por los montos de los proyectos ejecutados.
Se clasificará según cada categoría de precalificación a los contratistas individuales y deberán cumplir lo siguiente:
1. los requisitos de las columnas (4) y (5) obligatoriamente con el 100%, además;
2. el cien por ciento (100%) de dos (2) de los tres (3) requisitos de las columnas restantes (1), (2) y (3); y
3. como mínimo el ochenta por ciento (80%) del tercer requisito de las columnas (1), (2) o (3), en el caso que no se haya
cumplido con el 100% de uno de estos requisitos
La clasificación final será la que obtenga el menor de los cinco requisitos evaluados.
En el caso que al momento de evaluar un contratista individual no cumpla con lo solicitado en la clasificación A (la más baja), el
contratista individual será descalificado.
IDECOAS
18
CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS INDIVIDUALES
(1)
PROMEDIOS DE LAS
LÍNEAS DE CRÉDITOS DE
LOS ÚLTIMOS TRES (3)
AÑOS
POR CATEGORIA (I, II, III, IV y V)
(2)
(3)
(4)
(5)
MONTO PROMEDIO
VALORES REALES DEL
PUNTAJE MÍNIMO
DE CALIFICACIÓN
REQUERIDO
CANTIDAD Y MONTOS DE PROYECTOS
SIMILARES,
ANUAL DE CONTRATOS
ENTRE LOS AÑOS 2012,
2013 Y 2014
EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
PROPIO
SEGÚN CATEGORÍAS DE
PRECALIFICACIÓN,
EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS,
EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD
De L. 1,000,000.01
a
L. 1,500,000.00
De L. 500,000.01 a
L. 1,000,000.00
Igual o más de
L. 3,000,000.00
Más de
L. 1,000,000.00
88 ptos
De L.2,000,000.01 a
L. 3,000,000.00
L. 500,000.01 a
L. 1,000,000.00
79 ptos
De L.100,000.00 a
L. 500,000.00
De L.1,000,000.00 a
L. 2,000,000.00
L. 300,000.00 a
L. 500,000.00
70 ptos
Al menos un (1) proyecto con
valor de L. 4 millones como
mínimo
valor de L. 2.5 millones como
mínimo
valor de L. 1.5 millones como
mínimo
CLASIFICACIÓN
[Debe cumplir
con los
requerimientos
establecidos en
las notas
anteriores]
A
B
C
5.5 MONTOS DE CONTRATO A LOS QUE PUEDEN OPTAR LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES:
Los valores de contrato a los que pueden optar para ser contratados los contratistas individuales debido a la
clasificación es la siguiente:
CLASIFICACIÓN
Clasificación “A”
MONTOS DE CONTRATO
Hasta L. 10,000,000.00
Clasificación “B”
Hasta L. 5,000,000.00
Clasificación “C”
Hasta L. 2,500,000.00
5.6 PROCESO DE EVALUACION
El proceso de evaluación de los contratistas individuales comprenderá tres (3) etapas principales:
1. Una revisión de la documentación e información
2. Aclaración de la información y documentación presentada.
3. Evaluación de la documentación
IDECOAS
19
1. Revisión de la documentación e información
EL IDECOAS hará una revisión de toda la documentación presentada para determinar si está completa y de acuerdo
a lo solicitado en el documento de precalificación.
2. Aclaración de la información y documentación presentada.
A fin de facilitar el examen y evaluación de los documentos, el IDECOAS podrá solicitar a cualquier participante que
aclare cualquier duda sobre la documentación e información presentada. La solicitud de aclaración y la respuesta
correspondiente se hará por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios que influyan en los aspectos
sustanciales de la documentación inicialmente remitida en fecha límite de entrega de los documentos.
3. Evaluación de la documentación
El IDECOAS revisará la información de documentos administrativos y legales solicitados, evaluará la
experiencia, capacidad técnica, económica y financiera: solvencia para contratar, experiencia general y específica, el
personal técnico y administrativo, contratos ejecutados y eventuales litigios existentes. Tomando en cuenta todos
estos aspectos se calificará a los contratistas individuales según su especialidad, en las categorías establecidas en
las bases y solicitadas acorde a los montos que según se clasifique de acuerdo a estas bases.
6.
RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN
El IDECOAS comunicará a los contratistas Individuales participantes por escrito los resultados de la
precalificación, indicando el listado de los contratistas individuales precalificados.
7. PROTESTA
El contratista Individual podrá presentar su solicitud de revisión de su evaluación, dentro de los diez (10)
días hábiles de haber recibido la notificación. Su solicitud debe ser debidamente fundamentada.
IDECOAS
20
SECCIÓN II: FORMATOS Y CUADROS PARA LA PRECALIFICACIÓN
IDECOAS
21
1. INSTRUCCIONES
1.
El participante deberá contestar todas las preguntas que aparecen en los formatos y evitar tachaduras y
borrones.
2.
La información financiera debe presentarse en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras.
3.
Toda documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada por un notario público.
4.
Entre paréntesis (…) se encuentran indicaciones o instrucciones a seguir y entre corchetes […] se
encuentra la información solicitada a suministrar.
IDECOAS
22
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA PRECALIFICACIÓN
IDECOAS
23
3. FORMATOS
NOTA: EN ESTOS FORMATOS NO APLICA EL SELLO DEL COLEGIO PROFESIONAL PARA LOS MAESTROS
DE OBRA
IDECOAS
24
FORMATO N°. 1: HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN
SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN
Fecha:
Solicitud de precalificación:PR-02/IDECOAS/2015
A:
Atención:
[Indicar fecha]
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).
M.B.A. MARIO RENE PINELLA VALLE, MINISTRO-DIRECTOR IDECOAS.
El suscrito solicita ser precalificado para la PR-02/IDECOAS/2015 de referencia y declaramos que:
(a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de precalificación, incluyendo la(s) adenda(s) N°.
[Si aplica incluir todas las adendas remitidas por el IDECOAS y recibidas durante el proceso] o [si no hubieron
adendas durante el proceso indicar “NO APLICA”];
(b) Deseo que se evalué mi solicitud de participación en la precalificación para las siguientes categorías:
I.
Edificaciones:
Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras
complementarias y obras externas.
II.
Agua y Saneamiento:
Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable,
alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego,
III.
Obras viales:
Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas,
aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos
vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
IV.
Puentes: Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales,
V.
Otro tipo de proyectos:
Energía (Suministro, generación y transmisión), Obras de mitigación de medio
ambiente y gestión de riesgo, u otros
(c) No tengo ningún conflicto de interés, y específicamente no participa como solicitante en más de una
solicitud de este proceso de precalificación.
(d) No he sido declarado inelegible por IDECOAS ni por organismos multilaterales de financiamiento.
(e) E ntiendo que el IDECOAS está facultado para cancelar el proceso de precalificación en cualquier
IDECOAS
25
momento y que por esta razón no está obligado a aceptar ningún documento para participar en este
proceso.
(f) Entiendo que el IDECOAS está no está obligado a invitar a los solicitantes precalificados a formular
ofertas para un eventual contrato sujeto de precalificación.
Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional respectivo]
Nombre: [Indicar nombre completo del contratista individual]
En la ciudad de [Indicar ciudad] , departamento de [Indicar departamento], a los [Indicar día] días del mes de
[Indicar mes] de [Indicar año].
IDECOAS
26
FORMATO N°.2: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
Nacionalidad: [Indicar nacionalidad del contratista individual]
Dirección postal: [Indicar calle] [Indicar avenida] [Indicar número] [Indicar ciudad]
Número (s) de teléfono (s): [Indicar números de teléfonos]
Fax: [Indicar número de fax]
Correo electrónico (e-mail): [Indicar correo electrónico]
Por medio de la presente hago constar:
Expongo que la siguiente declaración de experiencia y condiciones financieras y que estoy enterado de la misma y
según mi propio criterio es exacta y verdadera, que la declaración es hecha con el objeto de ser calificado a efecto
de poder entrar en las licitaciones que lleve a cabo el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
(IDECOAS), que cualquier depositario, vendedor, u otra agencia a que sea haga mención en la misma, queda
autorizada para suministrar a IDECOAS, cualquier información necesaria para comprobar dicha declaración.
Nota: Esta declaración debe ser autenticada por Notario Público
IDECOAS
27
FORMATO N°.3: DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
Yo, [Indicar nombre completo del contador público] , por la presente hago constar que soy contador público que
he examinado los libros del Señor: [Indicar nombre completo del contratista individual] y que la anterior
declaración financiera ha sido debidamente preparada de los libros de contabilidad, y que en mi opinión es una
declaración verdadera y clara de la situación financiera de dicha persona,
Y para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a [incluir día] días del mes de
[incluir mes] de [incluir año].
Firma: [Incluir firma del contador público]
Nombre: [Indicar nombre completo del contador público]
Número de colegiación: [Indicar número de colegiación del contador público]
(La anterior declaración del contador público no debe hacerla ningún individuo que sea miembro o empleado de la
persona que presenta esta declaración, y deberá ser acompañada del respectivo timbre del colegio profesional
respectivo debidamente sellada. También debe acompañar la solvencia del Colegio de Peritos Mercantiles y
Contador Públicos de Honduras).
IDECOAS
28
FORMATO N°. 4: DECLARACIÓN JURADA DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
Yo, [Indicar nombre completo del contratista individual], mayor de edad, casado, y del domicilio de [Indicar
domicilio del contratista individual], declaro bajo juramento que no estoy impedidos para contratar con el Estado
de Honduras ni comprendido en los Artículos 15 y 16 de La Ley de Contratación del Estado de Honduras.
Y para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los [Indicar día] días del
mes de [Indicar mes] del año 2015.
Nota: Esta declaración deber ser autenticada por un Abogado y Notario Público.
IDECOAS
29
FORMATO N°. 5: CARTA DE COMPROMISO
Yo, [Indicar nombre completo del contratista individual], mayor de edad, [Indicar estado civil del contratista
individual], y del domicilio de [Indicar domicilio del contratista individual], y con facultades suficientes, por la
presente declaro que:
PRIMERO: Toda la información proporcionada en los formularios para la precalificación de contratistas individuales
para la construcción de obras en diferentes lugares del país, es exacta y veraz y que de no ser así dará lugar a
rechazo inmediato de la participación.
SEGUNDO: El hecho de permitirme participar en el proceso de precalificación como posible contratista individual,
no debe interpretarse como que he adquirido el derecho a ser precalificado; en consecuencia el
infrascrito acepta la decisión del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS),
respecto a esta precalificación.
TERCERO: Que por este medio autorizo y solicito a cualquier funcionario público, compañía de seguros, banco,
depositario, fabricantes y distribuidores de materiales y equipos, y a cualquier persona, empresa o
sociedad mercantil, suministren cualquier información pertinente que sea requerida por el Instituto de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) y que se considere necesaria para verificar la
información y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a su competencia y reputación.
CUARTO:
Estoy legalmente constituido como comerciante individual si la tuviere de conformidad con las Leyes de
la República de Honduras.
QUINTO:
De resultar seleccionado me someto a las Leyes, Reglamentos y Tribunales de la República de Honduras.
SEXTO:
Que la documentación legal sobre constancias presentadas en fotocopias son copia fiel y concuerda con
su original.
Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la presente Carta de
Compromiso, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los [incluir día] del mes de [incluir mes] de 2015.
Nota: Esta carta de compromiso debe ser autenticada por un Notario Público.
IDECOAS
30
FORMATO N°. 6: DATOS GENERALES
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL
A. ANTECEDENTES LEGALES
(Completar la información general siguiente)
a. Domicilio del contratista individual: [Indicar domicilio del contratista individual]
b. Teléfono, fax del contratista individual: [Indicar teléfono, fax del contratista individual]
c. Dirección de Correo electrónico (e-mail) del contratista individual: [Indicar correo electrónico del
contratista individual]
d. Escritura Constitutiva de comerciante individual, si la tuviere.
[Adjuntar el testimonio notarial o copia certificada de la Escritura Constitutiva del contratista individual y de las
reformas si las hubieren]
B. ANTECEDENTES DE ACTUACIÓN
(Completar la información siguiente)
1. ¿Usted o algún miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
ha tenido alguna de las circunstancias siguientes?:
a. Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de estafa, defraudación, delitos contra la fe
pública, delitos contra propiedad, por malversación de caudales públicos, contrabando y defraudación
fiscal:
SI ________ No ________
En caso de haber incurrido en algunos de estos casos, presentar documentos de solvencia.
b. Estar en mora con la Hacienda Pública:
SI ________ No ________
c. Ser funcionario o empleado al servicio de los poderes del Estado, o encontrarse al servicio de cualquier
institución de los organismos e instituciones descentralizados o municipales:
SI ________ No ________
En caso afirmativo, detallar.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
d. Haber incumplido contratos anteriores celebrados con cualquier dependencia y organismo de la
Administración:
SI ________ No ________
En caso afirmativo explique ¿dónde? y ¿por qué?
______________________________________________________________________________
IDECOAS
31
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Usted o su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
trabajan en el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS):
SI ________ No ________
En caso afirmativo dé a conocer el nombre de la persona y en que oficina dentro de la institución trabaja.
3. Ha sido intervenido por algún banco comercial, una aseguradora, una persona en lo particular u otra
empresa comercial:
SI ________ No ________
En caso afirmativo indique los motivos y ¿por quién?
Nota: Toda documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada por un Notario Público.
Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional correspondiente]
IDECOAS
32
FORMATO N°. 7: DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA
Presentada por: [Indicar nombre completo del contratista individual]
El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen:
1. ¿Cuántos años tiene en trabajos de construcción como contratista individual?
[Indicar años en construcción como contratista individual]
2. ¿Cuántos años de experiencia ha tenido en trabajos de construcción como:
Contratista principal?: [Indicar años de experiencia del contratista individual como contratista principal]
Sub contratista?: [Indicar años de experiencia del contratista individual como subcontratista]
3. Dé a conocer los proyectos de construcción que ha ejecutado en los últimos cinco (5) años.
(Anexe esta información en el cuadro N°.1).
4. Dé a conocer los proyectos de construcción que mantiene actualmente en ejecución.
(Anexe esta información en el cuadro N°. 2).
5. ¿Qué experiencia tiene en las categorías establecidas en este documento, sujeto a ser precalificado?
(Anexe esta información en los cuadros N°. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 en forma separada por cat)
6. ¿Ha dejado usted incompleto trabajo alguno que se le haya adjudicado?
SI ________ No ________
Siendo así, ¿Dónde, cuándo y por qué?:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. ¿Para qué corporaciones o particulares ha realizado trabajos, cuándo y a quién se le piden referencias?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. ¿Ha dejado obras inconclusas?
SI ________ No ________
Si es afirmativa su respuesta, brinde explicaciones:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IDECOAS
33
9. ¿Ha presentado reclamos en algún proyecto?
SI ________ No ________
Si es afirmativa su respuesta, describa estos reclamos e indique el monto de cada reclamo solicitado y lo percibido
en aquellos que impliquen aspectos monetarios:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Dé una explicación de los detalles en relación con la no terminación de contrato: problemas de trabajo,
reclamos, indemnizaciones, etc:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. ¿En los proyectos de construcción que ha ejecutado, ha realizado el trabajo previsto dentro del tiempo
programado? Desglose aquellos proyectos que han requerido ampliación del plazo ¿y por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. ¿Para qué otras dependencias gubernamentales o no gubernamentales ha efectuado trabajos, cuando
y a quién se le pueden solicitar referencias?
Dependencia gubernamentales o no gubernamentales
Contacto de referencia
N° de contacto
Correo electrónico
13. Nombre las personas con quienes usted se asoció en negocios durante los últimos cinco años:
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional correspondiente]
IDECOAS
34
FORMATO N°. 8: DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
1. Adjunte información de los años 2012, 2013 y 2014:
a. Balance General anual
b. Estado de Ingresos y Egresos anual
(Deberán ser debidamente certificado (firmados, timbrados y sellados) por un contador público, debidamente
colegiado. Datos en Lempiras)
2. Adjunte las siguientes referencias:
a. Referencias bancarias
b. Líneas de crédito: Se aceptan los siguientes documentos: carta de referencia de un banco, compañía de
seguros o financiera detallando el monto al cual asciende la línea crediticia.
c. Referencias comerciales: Se aceptan los siguientes documentos: instituciones, sociedades o
particulares, para los cuales ha realizado trabajos según las categorías a precalificar.
(Esta documentación deberá ser de fecha reciente.)
3. ¿En caso de ser seleccionado, cuánto tiempo estaría en condiciones de autofinanciarse durante la
ejecución de proyecto?
[Indicar tiempo que estaría en condiciones de autofinanciarse durante la ejecución de una obra]
4. ¿Para qué corporaciones o particulares ha realizado trabajos, cuándo y a quién se le piden referencias?
(Adjuntar constancias)
Corporación o particulares
Contacto de
referencia
N° del contacto
Correo electrónico
1.
2.
3.
4.
IDECOAS
35
5. ¿Con qué instituciones bancarias o aseguradoras tiene relaciones comerciales?
(Adjuntar constancias)
Instituciones bancarias o aseguradoras
1.
2.
3.
4.
6. Adjuntar balance general anual y estado de pérdidas y ganancias anual de los últimos tres (3)
años de ejercicio fiscal, debidamente certificado por un contador público colegiado.
(Esta información debe estar sellada y timbrada).
1. Nombre del profesional colegiado: [Indicar nombre completo del contador público]
2. Dirección postal: (indicar calle, avenida, ciudad): ______________________________________
3. Número(s) de teléfono(s): _____________________________________
(Anexar declaración jurada del contador público.)
7. Agregue cualquier otra información que considere conveniente y que esté relacionada con su
situación financiera.
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
_
IDECOAS
36
FORMATO N°. 9: DECLARACIÓN SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO
Presentada por: [Indicar nombre del contratista individual]
I. MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL:
1. ¿Cuál es la maquinaria y equipo propiedad del contratista individual y qué considera adecuado y
disponible para los trabajos indicados en este documento de precalificación, incluyendo sus valores en Lempiras?
(Anexe esta información en el cuadro N°.4 indicando cantidad, tipo, marcas de fabricación, estado del mismo, años
de servicio, potencia, serie, valor depreciado de este equipo y emplazamiento del mismo); es importante aclarar,
que se debe suministrar una copia de los documentos de compra que acrediten la disponibilidad del maquinaria y
equipo que se emplearía en las obras.
2. ¿Cuál es la maquinaria y equipo a arrendar por el contratista individual y qué considera adecuado y
disponible para los trabajos indicados en este documento de precalificación, incluyendo sus valores en Lempiras?
(En igual forma la documentación que acredite la propiedad de dicho equipo y/o documentos de compromiso
formal (notariado) de las empresas arrendadoras que están dispuestas a alquilar los equipos.)
Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras]
IDECOAS
37
FORMATO N°. 10: DECLARACIÓN SOBRE INSTALACIONES
Presentada por: [Indicar nombre del contratista individual]
I. OFICINAS DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL:
Dispone de un local para oficinas:
SI ________ No ________
En caso de respuesta afirmativa, indicar dirección de la (s) misma (s)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
II. PLANTELES DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL:
Dispone de un local para planteles:
SI ________ No ________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
III. TALLERES DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL:
Dispone de un local para talleres:
SI ________ No ________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IDECOAS
38
4. CUADROS
IDECOAS
39
CUADRO N°.1: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA HA EJECUTADO
N°
AÑO
PROYECTO
NOMBRE
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
PROPIETARIO
COSTO
INICIAL
INICIO DE LA
OBRA
TIPO DE
OBRA
FINAL
CUADRO N°. 2: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA ESTÁ EJECUTANDO EN LA ACTUALIDAD
N°
AÑO
PROYECTO
NOMBRE
IDECOAS
PROPIETARIO
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
COSTO
INICIAL
INICIO DE LA
OBRA
TIPO DE
OBRA
FINAL
40
CUADRO N°.3 PROYECTOS DE LA CATEGORÍA SOLICITADA, QUE EL CONTRATISTA HA REALIZADO
3.1 Edificaciones: Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias
y obras externas.
N°
AÑO
PROYECTO
NOMBRE
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
PROPIETARIO
COSTO
INICIAL
PERIODO DE EJECUCIÓN
FINAL
INICIO
FINAL
3.2 Agua y Saneamiento: Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable,
alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego,
N°
AÑO
PROYECTO
NOMBRE
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
PROPIETARIO
COSTO
INICIAL
FINAL
INICIO
FINAL
3.3 Obras viales: Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras,
huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de
penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
N°
AÑO
PROYECTO
NOMBRE
IDECOAS
PROPIETARIO
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
COSTO
INICIAL
FINAL
INICIO
FINAL
41
3.4 Puentes: Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales,
N°
AÑO
PROYECTO
NOMBRE
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
PROPIETARIO
COSTO
INICIAL
FINAL
INICIO
FINAL
3.5 Otro tipo de proyectos: Energía (Suministro, generación y transmisión), Obras de mitigación de medio
ambiente y gestión de riesgo, u otros.
N°
AÑO
PROYECTO
NOMBRE
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
PROPIETARIO
COSTO
INICIAL
FINAL
INICIO
FINAL
CUADRO N°.4: INVENTARIO DEL EQUIPO, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA
N°
IDECOAS
NOMBRE
CANTIDAD
MARCA
AÑO DE
COMPRA
PRECIO DE
COMPRA
VALOR
DEPRECIADO
VALOR
REAL
UBICACIÓN
DEL EQUIPO
42

Documento de Precalificación 2015

Transcripción

Documentos relacionados

RESPONSABILIDAD CIVIL GERENCIA DE SEGUROS Av. Alicia

Estimada empresa, a continuación se informa sobre

comunicaciones coordinador con contratistas y subcontratistas

Verifique el contratista.