acta final aqui - Barrancabermeja Virtual
Transcripción
acta final aqui - Barrancabermeja Virtual
ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO TROL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 CONTRATO No. MA-0010785 Y SUS ADICIONALES No. 1, 2, 3. OTROSIS No. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y REAJUSTE SALARIAL. CONTRATISTA OBJETO CONTRATO PRINCIPAL PLAZO INICIAL VALOR INICIAL VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1 VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2 VALOR CONTRATO ADICIONAL No.3 OTROSI No. 1 OTROSI No. 2 OTROSI No. 3 OTROSI No. 4 OTROSI No. 5 OTROSI No 6 OTROSI No 7 OTROSI No 8 ACTA DE ACUERDO POR REAJUSTE SALARIAL VIGENCIA 2012 VALOR GASTOS REEMBOLSABLES PACTADOS VALOR FINAL DEL CONTRATO : IDROJET COLOMBIA SRL : OBRAS DE MANTENIMIENTO TECNICO A EQUIPO ESTATICO, ELECTRICO, INSTRUMENTOS Y ROTATIVO DURANTE LA PARADA DE LA UNIDAD CRACKING ORTHOFLOW DEL AÑO 2012 EN LA GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER - COLOMBIA : CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, QUE SE CONTABILIZARÁN A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O DE LA FECHA QUE EN ESTA SE INDIQUE : $7.623.388.947.44 - SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) : MODIFICACION ALCANCE Y VALOR DEL CONTRATO POR VALOR DE $5.915.629.072 : MODIFICACION ALCANCE Y VALOR DEL CONTRATO POR VALOR DE $1.247.658.018 : MODIFICACION ALCANCE Y VALOR DEL CONTRATO POR VALOR DE $1.016.562.932 : ACLARAR EL VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA) : AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO EN TRES (3) MESES : AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL EN UN (1) MES Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO : AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL EN VEINTE (20) DIAS CALENDARIO : AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL EN QUINCE (15) DIAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL EN QUINCE (15) DIAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL EN QUINCE (30) DIAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL EN VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO : REAJUSTE SALARIAL VIGENCIA 2012 POR VALOR DE $593.275.937 : $255.573.384 : $16.396.514.906.44 1/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO -pe ROL GAB-F-083 VALOR FINAL DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES FECHA ACTA DE INICIACION FECHA ACTA DE TERMINACION PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN GESTORÍA TÉCNICA GESTORÍA ADMINISTRATIVA Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 : $255.573.384 : 15 de agosto de 2012 : 13 de enero de 2013 : CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO : WILMAN TAIRO VARGAS : INGECONTROL S.A. En Barrancabermeja, a los 27 días del mes de Noviembre de 2013, se reunieron en las oficinas de Parada de Plantas de la Gerencia Refinería de Barrancabermeja por ECOPETROL S.A., El Señor WILSON JAVIER CARO LANDINEZ, quien obra en su condición de Administrador del Contrato; El señor OMAR AMAYA AMAYA por parte de la Gestoría Administrativa y el señor HUGO TOSCANO HEREDIA en calidad de representante legal del Contratista, con el objeto de practicar la liquidación final del Contrato MA-0010785 y sus adicionales 1, 2, 3, OTROSIS No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y Reajuste Salarial. 1. DESARROLLO CONTRACTUAL 1.1 celebraron el 27 de junio de 2012 el Contrato No. Que ECOPETROL S.A. y el CONTRATISTA MA-0010785, cuyo objeto fue las "OBRAS DE MANTENIMIENTO TECNICO A EQUIPO ESTATICO, ELECTRICO, INSTRUMENTOS Y ROTATIVO DURANTE LA PARADA DE LA UNIDAD CRACKING ORTHOFLOW DEL AÑO 2012 EN LA GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER - COLOMBIA.", por un valor estimado de $7.623.388.947.44 - SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), más un valor estimado de$255.573.384 - DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS por concepto de Gastos Reembolsables. 1.2 Que el plazo de ejecución del Contrato No. MA-0010785 se pactó en 150días calendarios contados a partir de suscripción del acta de inicio. 1.3 Que el 17 de agosto de 2012 se suscribió el Acta de Iniciación del Contrato, en la cual las partes, de conformidad con lo indicado en el contrato, consignaron que el plazo de ejecución de los trabajos era de ciento cincuenta (150 días calendarios), quedando como fecha de finalización de los mismos el 13 de enero de 2013. 1.4 Que el 7 de septiembre de 2012, se suscribió el contrato Adicional No. 1 por valor de($5.788.823.942) - CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS y Mayores Cantidades por la suma de (126.805.130) - CIENTO VEINTISES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS COLOMBIANOS, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al setenta y siete punto cinco por ciento (77.5%) del valor inicial. 1.5 El 26 de septiembre de 2012 se suscribió el Otro Si No. 1, con el fin de aclarar el valor correspondiente al impuesto de valor agregado (IVA). 2/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO PeTROL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 1.6 Que el 19 de octubre de 2012, se suscribió el contrato Adicional No. 2 por valor de $1,247,658,018 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al dieciséis punto treinta y seis por ciento (16.36%) del valor inicial. 1.7 Que el 19 de noviembre de 2012, se suscribió el contrato Adicional No. 3 por valor de $1.016.562.932 - MIL DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al trece punto treinta y tres por ciento (13.33%) del valor inicial. 1.8 El 12 de febrero de 2013, se suscribió el Otro si No. 2 con el fin de ampliar el plazo de liquidación de mutuo acuerdo en tres (3) meses. 1.9 El 4 de julio de 2013, se suscribió el Acta de Acuerdo de Reajuste Salarial por aplicación de la Tabla de Niveles Salariales para Carrera Técnica y Administrativa de fecha 16 de enero de 2012 Versión No. 1 y la Tabla de salarios convencionales de fecha 01 de julio de 2012 (con vigencia Julio 1° 2012 - Junio 30 2013), por la suma de $593.275.937 - QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS (SIN INCLUIR IVA), equivalente al siete punto ocho por ciento (7.8%) del valor inicial 1.10 El 12 de julio de 2013, se suscribió el Otrosí No. 3 con el fin de modificar la clausula cuarta forma de pago y ampliar el plazo de liquidación unilateral en un mes. 1.11 El 13 de agosto de 2013 se suscribió el Otrosí No. 4 con el fin ampliar el plazo de liquidación unilateral en veinte (20) días calendario. 1.12 El 02 de septiembre de 2013 se suscribió el Otrosí No. 5 con el fin ampliar el plazo de liquidación unilateral en quince (15) días calendario. 1.13 El 17 de septiembre del 2013 se suscribió el otrosí No 6 con el fin de ampliar el plazo de liquidación unilateral en quince (15) días calendario. 1.14 El 02 de octubre del 2013 se suscribió el otrosí No 7 con el fin de ampliar el plazo de liquidación unilateral en treinta (30) días calendario. 1.15 El 01 de noviembre del 2013 se suscribió el otrosí No 8 con el fin de ampliar el plazo de liquidación unilateral en veintiséis (26) días calendario. 1.16 El 27 de noviembre de 2013, la Gestoría Administrativa, mediante correo electrónico, solicito a la Vicepresidencia Jurídica Regional del Magdalena Medio concepto jurídico sobre la viabilidad de efectuar en vigencia del plazo de liquidación unilateral la liquidación bilateral. 1.17 El 27 de noviembre de 2013, mediante correo electrónico, la Vicepresidencia Jurídica Regional del Magdalena Medio dio respuesta a la solicitud del Administrador del contrato de la siguiente manera: "Es viable desde el punto de vista legal efectuar en vigencia del plazo de liquidación unilateral la liquidación bilateral si las partes contratantes llegan a un acuerdo sobre el contenido del acta de liquidación, así sea con salvedades. 3/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 En términos generales las partes contratantes tienen la facultad de liquidar de mutuo acuerdo el contrato hasta el vencimiento de la acción contractual, esto es, dos años contados a partir de la terminación de los trabajos, o antes de dicho vencimiento si una de las partes vía judicial acude al juez del contrato para que la realice. La liquidación unilateral, es la facultad que el contratista le reconoce a Ecopetrol en el contrato, para que, si se dan ciertas circunstancias, procede al corte de cuentas unilateralmente, y dicha facultad se pierde si Ecopetrol no la ejerce dentro de los plazos pactados (entiéndase el acordado en el contrato primigenio o las modificaciones que las partes puedan realizar a través de un otrosí). 2. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO DE LOS TRABAJOS. El día 13 de enero de 2013 se dieron por terminados y recibidos a satisfacción de ECOPETROL S.A., los trabajos objeto del Contrato No. MA-0010785. 3. GARANTÍAS Y SEGUROS Para poder dar inicio a la ejecución del contrato y como respaldo durante el contrato principal y sus adicionales, se constituyeron las siguientes garantías y seguros: POLIZAS DEL CONTRATO CERTIFICADO - AMPARO Número VIGENCIA VALOR ASEGURADO DESDE HASTA } PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES ASEGURADORACONFIANZA S.A. CUMPLIMIENTO CONTRATO DEL 17/11/2013 02-EC000956 $1.639.651.491 27/06/2012 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 02-EC000956 $1.639.651.491 27/06/2012 17/10/2016 CALIDAD DEL SERVICIO 02-E0000956 $1.679.651.491 77/06/2012 17/10/201, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ASEGURADORA CONFIANZA S.A. RESPONSABILIDAD CIVIL 4. R0008325 1.639.651 .,191 27/0S/2012 24/12/2012 PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA LIQUIDACIÓN Con base en lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Contrato No. MA-0010785, se procede a efectuar la Liquidación Final del Contrato, dentro del término establecido para tal efecto. 4/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO ROL Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 Versión: 1 5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO. 5.1 VALOR INICIAL ESTIMADO DEL CONTRATO. A continuación se presentan los valores del contrato principal y sus adicionales: DESCRIPCIÓN VALOR EN PESOS Contrato Principal Fecha de suscripción 27 de junio de 2012 Valor del contrato principal (sin IVA) $7.623.388.947.44 Valor estimado . Gastos Reembolsables contrato principal Contrato Adicional No. 1 Fecha de suscripción Valor cel contrato Adicional No. 1 (sin IVA) Contrato Adicional No. 2 Facha de suscripción Valor del contrato Adicional No. 2(sin IVA) Contrato Adicional No. 3 Fecha ae suscripción $255.573.384 7 de septiembre de 2012 $5.915.629.072 19 de octubre de 2012 $1.247.658.018 19 de noviembre de 2012 Valor del contrato Adicional No. 3 (sin IVA) $1.016.562.932 ACTA DE REAJUSTE SALARIAL Fecna de suscripción 4 de julio de 2013 Valor del Acta de Reajuste Salarial (sin IVA) $593.275.9:37 Valor total del contrato sin IVA $16.396.514.906.44 Valor total estimado de los gastos reembolsables $255.573.384 5.2 VALOR TOTAL FACTURADO Y PAGADO. De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato No. MA-0010785, los pagos parciales se hicieron por avance de trabajos de acuerdo al avance de ejecución del contrato. A continuación se presenta una relación de los pagos realizados durante el desarrollo del contrato: FECHA FACTURA No. 7-DIC-12 CTA COBRO 19-DIC-12 004 27-DIC-12 005 DESCRIPCIÓN VALOR PAGADO Acta de Pago parcial No. 1 $4.225.754.678 Acta de Pago parcial No. 2 $2.753.859.153 Acta de Pago parcial No. 3 $3.216.614.437 5/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO I-Pe-CROL I Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 23-ENE-13 006 27-MAR-13 007 09-3111-13 008 26-AGO-13 010 Versión: 1 Acta de Pago parcial No. 4 $3.385.898.493 Acta de Pago parcial No. 5 $554.155.588 ■ Acta de Pago Reajuste Salarial Acta de Pago parcial No. 6 $593.275.937 $1.580.426.294 Valor total facturado $16.309.984.569 Valor total facturado por Gastos Reembolsables = $92.435.897 5.3 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula cuarta -Forma de Pago-modificada en elOtrosí No. 3de fecha 12 de julio de 2013, no está pendiente pago alguno por concepto de actividades del contrato, en razón a los siguientes antecedentes: 5.3.1. El contratista mediante comunicadosIDRO3ET-ING -MA-0010785-0737-C, radicado No. 1- 2013-078-39952 de Fecha 21 de junio de 2013 e IDROJET-ECP-MA-0010785-043-C, radicado No. 1-2013-078-43748 de Fecha 09 de julio de 2013, solicitó a Ecopetrol "....la aprobación para facturar el valor de retención en garantía correspondiente al 10% del valor del contrato antes de la fecha de liquidación, procedimiento excepcional ante ECOPETROL S.A. pero oportuno para amortiguar la difícil crisis financiera", a fin de poder realizar el pago a sus proveedores con sustento en elParágrafo de la cláusula 14 de la minuta general de las Condiciones Generales de Contratación CGC del contrato MA-0010785del Contrato que dice: El CONTRATISTA autoriza a ECOPETROL para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones (laborales, relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con Subcontratistas y/o proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del objeto del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad) ECOPETROL descuente y pague las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA. Dicha autorización comporta una cesión anticipada (desde la firma del Contrato) a favor de ECOPETROL de los dineros en cuestión, a efectos de que pueda disponer de los mismos". 6/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 5.3.2. La Administración del contrato aceptó la solicitud del contratista, deb•do a la problemática social que generó el incumplimiento de la sociedad Idrojet Colombia SRL con el comercio de la ciudad de Barrancabermeja; motivo por el cual Ecopetrol basado en el Parágrafo de la cláusula 14 de la minuta general de las Condiciones Generales de Contratación CGC del contrato MA0010785de1 contrato, procedió a cancelar a favor de los proveedores las siguientes obligaciones: PROVEEDOR VALOR PAGADO SM&G S.A.S $ INTERNACIONAL FERRETERA $ 183,700,000 PETROCASINOS $ 163,700,000 SOLDESEG LTDA $ 276,336,816 FERRETERIA INSTRUFER AQUATOOL SAS _.$ 50 000,000 $ 100,000,000 CENTRO DE SERVICIOS VALTEC LTDA GAMMA RITE LTDA BLASTINGMAR S.A.S. REFRAISLAM INDUSTRIA S.A.S. 828,903,632 67,393,293 $ 44,723,204 $ 50,000,000 $ 50,000,000 LIDIMO QUINTERO CAMACHO $ 40,000,000 AITECOL SAS $ 30,000,000 INDUSTRIA TECNICA CARVAJAL $ 55,290,241 HOTELES MILLENIUM S.A $ 29,000,000 MULTISERVICIOS TIC $ 35,000,000 LEOTECNICAS LTDA $ LIBERTY SEGUROS S.A $ 15,000,000 SOM & C LTDA $ 15,000,000 FERRICENTROS SAS $ 10,000,000 _$ 20 000,000 TALLERES UNIDOS LTDA $ 20,000,000 ALVITER S.A.S. $ 15,000,000 S.I. METAC S.A.S soluciones Industriales 15,000,000 , FERRETERIA INDUSTRIAL PETROLERA $ 42,204,319 CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA $ 19,641,843 MELEXA S.A $ 20,000,000 SUMINISTROS ELECTRICOS SNEYDER EU $ 37,598,702 INDUSTRIAS PALMIRA $ 10,000,000 TALLER SAN MARTIN DE LOBA $ 35,113,856 MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA $ 34,013,700 WILLIAM BAENA RAMOS $ 14,324,579 PRAXAIR - OXIGENOS DE COLOMBIA $ 10,000,000 INDUSTRIA METALMECANICA MUÑOZ $ 5,703,148 7/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO A69 : . 74)''éTROL - GAB-F-083 Elaborado 29/11/ 2012 Versión: 1 VALOR PAGADO PROVEEDOR GINA XIOMARA MARTINEZ ORTIZ $ 6,755,814 SUPLINDUSTRIAL SAS $ 5,651,348 DOTACIONES INDUSTRIALES LAMA SAS $ 7,000,000 SUMITEP $ 23,582,700 EDUARDO RUIZ LARA $ 22,325,280 INCOO S.A.S. GAS MOVIL LOS AMARILLOS $ 19,751,727 ICEMAN SERVICE LTDA $ 9,780,688 17,950,000 SERVIELEVADORES CG SAS PPMC CONSULTORES INTERNACIONALES LTDA $ 17,640,000 GUILLERMO CORREDOR JAIMES $ 17,404,800 BODEGON INDUSTRIAL $ 16,373,969 TODOMONTAJES LTDA $ 15,059,982 METCOL LTDA $ 8,960,000 CONFECCIONES MODA AL DIA $ 13,925,250 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES E.U. $ 13,380,970 SERTES TOSHIBA $ 11,521,878 RESTAURANTE RIKOTTAS $ 11,372,340 EMERSON DELGADO MUNERA $ 10,982,400 TUVACOL S.A. VIPE OFICINAS MOVILES Y SOLUCIONES EN LOGISTICA SAS $ 16,321,200 $ 10,371,200 ALEXANDER RAMOS AYALA $ 10,272,000 ]OSE ALEXANDER ARRIETA SUAREZ $ 9,216,000 BAUDELINO OTALORA $ 8,721,566 BENEDICTO TOSCANO $ 8,429,280 CARPAS Y PARASOLES EL OASIS $ 7,756,000 SOLMAQ S.A $ 7,651,543 RAUL FERNANDO RUEDA $ 7,488,000 EMPERATRIZ CAMELO PEREZ $ 7,406,400 MARIA MAXIMINA PEREZ DE ISAZA $ 6,858,240 6,669,458 ELSA MARIN JAIMES $ AQUILEO LIZARAZO OROZCO $ 6,451,200 GIOVANNY ABBE OLIVEROS PACHECO $ 6,273,855 HIGINIO RINCON SIERRA $ 6,067,615 SEVICOL LTDA $ 5,797,662 TESOL SAS $ 5,625,000 ARDICOL LTDA $ 5,532,800 RES1N LTDA $ 5,241,600 8/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO -peTRoL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 PROVEEDOR Versión: 1 VALOR PAGADO GROUP ASSESSMENT LTDA JUVENAL MENDOZA ARIZA ENDOSO A ANTONIO GARAVITO SGC CONSULTORES EMPRESARIALES Y DE PROYECTOS SOCIALES S.A.S. $ 5,059,200 $ 4,597,000 EDGAR AUGUSTO ARCHILA $ 4,188,679 SIPESA LTDA FERRETERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL FERRISENG $ 3,998,400 $ 3,886,213 CARLOS ANDRES ANDRADE MARTEC REPARACIONES Y TECNOLOGIA LTDA $ 3,838,287 INSERCOR LTDA TALLER DE ORNAMENTACION GUILLERMO SANTIAGO $ 3,567,884 $ 3,184,500 DUMAR LUNA PEREZ $ SISTEMAS ABACO LTDA $ DIAGNOSTICOS & SERVICIOS $ $ 5,098,676 3,643,360 3,052,800 2,943,920 $ 2,818,480 TODO ASEO LTDA $ 2,794,174 ALMACEN LA GARANTIA $ 2,707,950 RAUL VARGAS ARCHILA $ 2,668,800 AMR DIGITAL $ 2,616,880 MADERAS EL PROVEEDOR $ 2,602,640 ORLANDO GARCIA PEÑA $ 2,574,000 ALDIA LTDA $ 2,220,960 RVO IPS S.A.S. $ 2,203,640 ELECTROSERVICE LTDA $ 4,806,350 ENOC BARROS ARIAS $ 1,325,491 COLOMBIA CRANE Y SERVICES LTDA $ 1,120,000 LAURA PATRICIA MORENO RUEDA $ DATAN ET $ LUZ ENITH GUIZA FRIAS 1,080,240 777,200 $ 691,200 TUBERIAS LAMINAS Y PERFILES $ 533,600 FERRETERIA INSTRUELECTRIC $ CELL RADIUS SAS $ RECARGAS INKMATE $ LUZDARY SEGURA GOMEZ 533,208 532,974 310,000 $ 249,100 JORGE LUIS CARREÑO GIL $ 156,800 CLINICA SAN JOSE SAS $ 87,200 SENA - FIC $ 41,267,385 SUBTOTAL PROVEEDORES NACIONALES $ 2,863,954,289 9/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO .. il GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO eTROL GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 Conforme a lo anterior, al contratista le fue pagado el 100% el valor del contrato y por lo tanto, no hay saldos pendientes a pagar por concepto de obra. Lo anterior se encuentra avalado según concepto jurídico emitido por la Vicepresidencia Jurídica Regional Magdalena medio mediante comunicación radicado No. 2-2013-078-21219 de fecha 12 de julio de 2013, el cual adjunto a la presente acta de liquidación y que justificó jurídica y contractualmente la modificación de la clausula 4 del contrato que hace alusión al pago del contrato.. El estado de cuentas del Contrato se registra en el siguiente cuadro: CONCEPTO VALOR INICIAL DEL CONTRATO sin IVA VALOR ($) $7.623.388.947.44 ADICIONAL No. 1 $5.915.629.072 ADICIONAL No. 2 $1.247.658.018 ADICIONAL No. 3 $1.016.562.932 ACTA DE REAJUSTE SALARIAL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR PAGADO POR ECOPETROL A LA FECHA $593.275.937 $16.396.514.906.44 $16.309.984.569 SUBTOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA $0 $0 DESCUENTOS $0 Obligaciones laborales $0 $0 VALOR PENDIENTE POR PAGO Salarios y Liquidaciones Aportes a seguridad social (salud y pensiones) Retención en la fuente sobre salarios $0 $0 Obligaciones Administrativas $0 Multas $0 $0 TOTAL DESCUENTOS Valor Final Ejecutado Porcentaje Final Ejecutado TOTAL A PAGAR $16.309.984.569 99.47% $0 Se deja constancia que al momento de la suscripción del acta de liquidación no existen saldos a favor del contratista. 5.4 VALOR FINAL DEL CONTRATO Como resultado de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas por ECOPETROL S.A. se tiene que el valor final del contrato asciende a la suma de($16.309.984.569)DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS, sin incluir el valor del IVA, más un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS ($92.435.897) por concepto de Gastos reembolsables. 10/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO --PeTROL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 Las cantidades, recursos y elementos empleados y pagados en la ejecución de este contrato están plenamente verificadas por el Gestor Técnico y Administrador del mismo, por tanto lo consignado en esta acta al respecto es de la exclusiva responsabilidad de estos funcionarios. 5.5 ULTIMO PAGO La empresa contratista mediante comunicaciones IDROJET-ING-MA-0010785-0737-C, radicado No 12013-078-39952 de fecha 21 de junio del 2013 e IDROJET-ING-MA-0010785-043-C, radicado No 12013-078-43748 de fecha 9 de julio del 2013, solicitó la modificación de la cláusula cuarta del contrato, con el fin de que se pagara el 10% del valor final del contrato antes de la fecha de liquidación, con el objetivo de que ECOPETROL S.A efectuara en su nombre el pago directo a los proveedores del contrato. El día 12 de julio del 2013 la empresa contratista y ECOPETROL S.A. suscribieron el otrosí No. 3, con el objetivo de modificar la cláusula No 4 del contrato FORMA DE PAGO, la cual quedo de la siguiente forma: "ECOPETROL efectuará pagos parciales por avance de trabajos hasta completar el 100% del valor real del contrato, validado por la gestoría contractual, y después de la fecha en la que ocurran los siguientes eventos...: "ECOPETROL S.A, efectuará un último pago del 0% del valor estimado del contrato una vez firmada el acta de liquidación final del contrato... El objetivo de modificar la cláusula 4 del contrato, no era otro que cumplir con las políticasde responsabilidad social de Ecopetrol en favor de los acreedores reconocidos del contratista, que prestaron bienes y servicios durante la ejecución para cumplir con el objeto contratado, conforme al respaldo contractual que traía jurídicamente la cesión anticipada de IDROJET SRL de los valores del contrato a favor de ECOPETROL S.A., permitiendo realizar los pagos con estos dineros en nombre del contratista, de acuerdo a las instrucciones por éste impartida y hasta el valor de los saldos a favor del contratista. De conformidad con lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Otrosí No. 3, no existen saldos a favor del contratista, por lo cual no está pendiente la presentación de factura alguna por concepto de actividades del contrato. La motivación de este otrosí No 3 significaba que el 10% del valor final del contrato se liberaría con anticipación a la liquidación del contrato y sin la exigencia de los paz y salvos expedidos por la cámara de comercio de Barrancabermeja y el subcontratista aceptado por ECOPETROL S.A OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. El CONTRATISTA entregó a satisfacción de ECOPETROL los siguientes documentos de conformidad con la cláusula cuarta forma de pago del contrato. a) Paz y salvos expedidos por los Subcontratistas y proveedores del CONTRATISTA. Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados para la consecución de los paz y salvos de los proveedores de la empresa contratista y ante la manifestación de IDROJET COLOMBIA S.r.l. por medio de comunicación No.IDROJET-ECP-MA-0010785-0029-C, radicado No. 1-2013-078-27067 de fecha 26 de abril de 2013, donde solicito que ECOPETROL S.A. efectuara el pago de sus acreencias comerciales con los saldos a su favor; ECOPETROL S.A. en razón a lo anterior y ante el evidente 11/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO -11-eiROL GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 incumplimiento por parte del contratista con sus proveedores, dio aplicación al parágrafo de la cláusula 14 de las CGC del contrato MA-0010785, la cual indica: "El CONTRATISTA autoriza a ECOPETROL para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones (laborales, relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con Subcontratistas y/o proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del objeto del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad) ECOPETROL descuente y pague las sumas correspondientes de los saldos a favor de! CONTRATISTA. Dicha autorización comporta una cesión anticipada (desde la firma del Contrato) a favor de ECOPETROL de los dineros en cuestión, a efectos de que pueda disponer de los mismos. De las sumas retenidas, ECOPETROL pagará directamente a los trabajadores las acreencias laborales y realizará los pagos por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje." Así las cosas, dicha clausula contractual faculta a ECOPETROL S.A. para que efectúe los pagos de forma directa a los proveedores del contratista que prestaron sus servicios en la ejecución del contrato; con los saldos a favor del contratista, lo cual se está realizado de acuerdo a las indicaciones de pago suministradas por el contratista, en aras de mitigar el impacto social generado a los proveedores de IDROJET COLOMBIA S.r.l y sustituir la entrega de los respectivos paz y salvos requeridos contractualmente, toda vez que ECOPETROL realiza directamente el pago de las obligaciones a los proveedores, cumpliéndose así con el objetivo de asegurar el cumplimiento de pago a los proveedores por parte del contratista ejecutor, lo anterior, se encuentra avalado según concepto jurídico emitido por la Vicepresidencia Jurídica Regional Magdalena medio mediante comunicación radicado No. 2-2013-078-21219 de fecha 12 de julio de 2013. En lo referente al paz y salvo de la firma Subcontratista OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES, es importante precisar que el mismo no es exigible al contratista, debido a que IDROJET COLOMBIA SRL cumplió con el pago del contrato inicial a OIS, según contrato suscrito entre IDROJET COLOMBIA SRL y OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES, de fecha 16 de octubre de 2012, los valores adeudados actualmente corresponden a la mayor permanencia de su subcontratista, siendo este un ítem que forma parte de la solicitud de Reconocimiento Económico presentada por OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES a IDROJET COLOMBIA SRL, las cuales no hacen parte de este contrato. b) Paz y Salvo de todos los trabajadores que hayan sido enganchados durante el desarrollo del Contrato, en los cuales se haga constar que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones, derivados del Contrato. El contratista allegó durante la ejecución del contrato los paz y salvos de la totalidad de los trabajadores que participaron durante su ejecución, lo cual se puede verificar en el expediente contractual. c) Paz y salvo expedido por la oficina Recepción de Vigilancia GRB por los pases tramitados durante el desarrollo del contrato. El Contratista entregó el día 03 de mayo de 2013, el paz y salvo de la oficina de Recepción de Vigilancia de la Puerta Norte de la GRB, mediante la comunicación IDROJET-ING-MA-00107850719-C, radicado No. 1-2013-078-28427. 12/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO -PeTROL d) GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 Paz y Salvo de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja relacionado con los proveedores que estén inscritos en ella. Teniendo en cuenta que no es viable la expedición del paz y salvo de la cámara de comercio de Barrancabermeja al contratista IDROJET COLOMBIA SRL debido a que a la empresa contratista manifestó ante ECOPETROL S.A por medio de la comunicación No. IDROJET-ECP-MA-00107850029-C, radicado No. 1-2013-078-27067 de fecha 26 de abril de 2013, no contar con los recursos para asumir de forma directa con sus obligaciones comerciales, razón por la cual solicito a ECOPETROL S.A que con los saldos del contrato a favor de ellos cancelara de forma directa a los proveedores que participaron en la ejecución del contrato, ECOPETROL S.A en virtud del parágrafo de la clausula 14 de las Condiciones Generales del contrato MA-0010785, la cual faculta a ECOPETROL S.A. a efectuar el pago directo a los proveedores del contratista que participaron en la ejecución del contrato de acuerdo a las indicaciones de pago por éste suministradas y con los saldos a favor del contratista, lo anterior en aras de mitigar el impacto social generado a los proveedores del contratista, para tal fin se suscribió el otrosí No 3 el cual modificó la cláusula 4 de la forma de pago, la modificación en mención fue necesaria a fin de poder mitigar con estos dineros equivalentes al 10% del valor del contrato, la afectación a los proveedores que participaron en la ejecución del contrato MA-0010785. Así las cosas y teniendo en cuenta que ECOPETROL S.A. es quien realiza el pago directo a los proveedores del Contratista, asegurando el cumplimiento de las obligacionescomerciales por parte de IDROJET COLOMBIA SRL para con sus proveedores, no se dará aplicabilidad a la solicitud del paz y salvo de la cámara de comercio para la liquidación final del contrato; lo anterior, se encuentra avalado según concepto jurídico emitido por la Vicepresidencia Jurídica Regional Magdalena medio mediante comunicación radicado No. 2-2013-078-21219 de fecha 12 de julio de 2013. e) Certificación expedida por la oficina del Ministerio de la Protección Social, o quien haga sus veces, con jurisdicción en el sitio de los trabajos, en la cual conste que contra el CONTRATISTA no cursan reclamaciones de carácter laboral por concepto de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; llegado el caso el Contratista garantizará a satisfacción de ECOPETROL S.A. el pago de las reclamaciones que llegaren a prosperar, acuerdo que se plasmará en un acta. El Contratista entregó el día 09 de julio de 2013, la certificación expedida por el Ministerio de Trabajo No. 310, mediante la comunicación IDROJET-ING-MA-0010785-0755-C, radicado No. 12013-078-43867. f) Copia de los recibos de pago expedidos por el ICBF, EPS, SENA y la correspondiente caja de compensación familiar, por concepto de los respectivos aportes, hasta la fecha de terminación de los trabajos. Durante el desarrollo del contrato y hasta la finalización de los trabajos, el Contratista presentó los soportes de los pagos de aportes al ICBF, EPS, SENA y CAFABA, los cuales fueron revisados y aprobados por la Gestoría Administrativa. Igualmente, el contratista presentó la Certificación del Representante legal sobre el cumplimiento de pago de aportes en cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, Sistemas de Salud, pensión y riesgos de fecha agosto 30 de 2013. g) Presentación a satisfacción de la Gestoría Contractual de copia de los recibos de pago mensuales de los Aportes Parafiscales y Seguridad Social, donde se evidencia el pago hasta del último mes antes del trámite de la respectiva factura. Durante el desarrollo del contrato el contratista presento copia de los recibos de pago mensuales de los Aportes Parafiscales y Seguridad Social, donde se evidencia el pago hasta del último mes antes 13/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO „10 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 del trámite de la respectiva factura, Igualmente, el contratista presentó la Certificación del Representante legal sobre el cumplimiento de pago de aportes en cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, Sistemas de Salud, pensión y riesgos de fecha agosto 30 de 2013. h) Entrega final de los trabajos a satisfacción de ECOPETROL. El Contratista, durante la ejecución del contrato, realizó los trabajos que se relacionan en las respectivas actas de pago parcial e informes de avance, los cuales fueron recibidos a satisfacción por ECOPETROL. El acta de terminación se encuentra debidamente firmada y aprobada por el contratista y por ECOPETROL S.A. Estos documentos se encuentran archivados en el expediente del contrato MA-0010785. i) Presentación del Informe final de los trabajos (concluidas todas las actividades) a satisfacción de ECOPETROL S.A. El Contratista el día 5 de febrero de 2013, mediante la comunicación IDROJET-ING-MA-00107850669-C, radicada No. 1-2013-078-7637, realizó la entrega del informe final de la ejecución del contrato. j) Pagos por concepto de cuotas sindicales Se deja constancia por parte de la Gestoría Administrativa que durante el desarrollo del contrato MA-0010785, el contratista efectuó los descuentos por concepto de cuota sindical a los trabajadores que autorizaron el descuento y que estos valores fueron consignados a las cuentas de los respectivos sindicatos (USO y SINDISPETROL). k) Paz y salvo del SENA por concepto de pago de aportes al Fondo Industria de la Construcción — FIC. El Contratista mediante comunicacionesIDROJET-ING-MA-0010785-0773-C, radicado No. 1-2013078-51481 eIDROJET-ECP-MA-0010785-0085-C, radicado No. 1-2013-078-77090 solicitó a ECOPETROL S.A. que se incluyera al SENA dentro del listado de sus proveedores, en aplicación del parágrafo de la clausula 14 de las CGC y se procediera al pago directo por parte de ECOPETROL S.A. a dicha entidad, lo anterior a fin de sustituir la entrega del respectivo paz y salvo del SENA por concepto FIC correspondiente a la ejecución del contrato, toda vez que ECOPETROL pagará directamente la deuda, asegurándose así el cumplimiento de pago parte del contratista ejecutor quedando como soporte la liquidación del pago presentada por el SENA. 6. PAGO DIRECTO A LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA DEL CONTRATO La empresa contratista IDROJET COLOMBIA S.r.l por medio de comunicación No IDROJET-ECPMA-0010785-0029-C, radicado No. 1-2013-078-27067 de fecha 26 de abril de 2013, solicitó a ECOPETROL S.A que efectuara los Pagos a los proveedores que prestaron sus servicios al contrato MA-0010785 en aplicación del parágrafo de la cláusula 14 de las CGC que reza: "PARÁGRAFO: El CONTRATISTA autoriza a ECOPETROL para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones (laborales, relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el Personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con Subcontratistas y/o proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la 14/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO „ GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO :114éTROL GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 ejecución del objeto del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad) ECOPETROL descuente y pague las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA. Dicha autorización comporta una cesión anticipada (desde la firma del Contrato) a favor de ECOPETROL de los dineros en cuestión, a efectos de que pueda disponer de los mismos". Lo anterior evidencia que existe una cesión anticipada por la empresa contratista de los valores del contrato en favor de Ecopetrol S.A., con destinación específica al pago de obligaciones incumplidas derivadas del contrato (laborales, proveedores, etc.) El anterior es el sustento contractual que le permitió a ECOPETROL S.A efectuar los pagos a los proveedores del contrato No MA-0010785 por tratarse de una clausula pactada al momento de suscribir el contrato y por comportar dicha autorización una CESION ANTICIPADA, esto significa que en caso de embargos, solicitudes de cesiones de derechos económicos, endoso de facturas, este parágrafo prevalece por nacer al momento de suscribir el contrato con ECOPETROL S.A. De conformidad con lo anterior, ECOPETROL S.A por medio de comunicación No. 5210294-GRB1MA-0010785-379-2012, Radicado No. 2-2013-078-12765de fecha 26 de abril de 2013, le solicito a la empresa contratista allegar el listado de los proveedores que habían prestado sus servicios a la ejecución del contrato MA-0010785 con los respectivos soportes, títulos valores, que soportaran la existencia del crédito. Para el pago de los proveedores ECOPETROL S.A. seguiría las instrucciones de la empresa contratista. La empresa contratista por medio de comunicación No. IDROJET-ECP-MA-0010785-0029-C, radicado No. 1-2013-078-27067 de fecha 26 de abril de 2013, envió el listado de 116 proveedores con los respectivos soportes y títulos valores que acreditaban la existencia de la obligación, dicho listado y factura fue revisado y corroborado por la gestoría técnica del contrato, quien fue el encargado de verificar que los proveedores señalados por la empresa contratista. El parágrafo de la cláusula 14 de la Condiciones Generales del contrato es enfático en señalar que por medio de este parágrafo se pagaría: "El CONTRATISTA autoriza a ECOPETROL para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones (laborales, relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el Personal que ocupe en la ejecución de/ Comtratm, o de obligaciones adquiridas con Subcontratistas y/o proveedores (resaltamos). De conformidad con lo anterior, el orden a pagar de acuerdo a este parágrafo y bajo la instrucción de la empresa contratista con los recursos producto de la solicitud de reconocimiento económico elevada a ECOPETROL S.A., se le cancelarla en primer lugar a los proveedores del contrato, luego al subcontratista OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC, subcontratación que fue aprobada por ECOPETROL S.A. mediante comunicación radicado No. 2-2012-078-31081 de fecha 28 de septiembre 2012 y con los recursos restantes y por instrucción de la empresa contratista se le consignaría a BANCOLOMBIA en razón a que el contratista tiene los recursos del contrato embargados por esta entidad bancaria. La trazabilidad de esta situación es la siguiente: • Solicitud de embargo de BANCOLOMBIA S.A. de fecha 3 de julio del 2013 por medio de oficio No 3182 Rad. 2013-155 en donde la Dra. LUZ STELLA VASQUEZ AFANADOR, 15/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO "--perRoL • • • GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 solicita el embargo de los recursos o dineros que tenga IDROJET COLOMBIA S.r.l, EPCTOSCANO LTDA Y HUGO TOSCANO HEREDIA. Respuesta por parte de ECOPETROL S.A a la solicitud de BANCOLOMBIA S.A. mediante comunicación radicado No. 2-2013-078-23205 de fecha 30 de julio de 2013, en relación a los recursos del contrato MA-0010785 contrato suscrito entre IDROJET S.RL. Y ECOPETROL S.A. Auto de fecha 11 de septiembre de 2013, en donde el banco se pronuncia respecto a la respuesta de ECOPETROL S.A en relación a los dineros del contrato MA-0010785. ECOPETROL S.A. por medio de comunicación de fecha 23 de octubre del 2013 con radicado 2013-093-34372 informa al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA que con fecha 26 de septiembre del 2013 consignó en la cuenta de depósito judicial del BANCO AGRARIO, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VENTICUATRO SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($257.534.614)a favor del demandante BANCOLOMBIA S.A., con recursos provenientes del contrato MA0014946. Es importante precisar que la demanda ejecutiva que cursa en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DELCIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RAD.2013-155,Es también contra HUGO TOSCANO HEREDIA y EPC TOSCANO, luego los recursos que a la fecha se han destinado al despacho judicial por parte de ECOPETROL S.A., son aquellos con ocasión a los recursos del contrato No MA0014946que suscribió EPC TOSCANO con ECOPETROL S.A. Es por todo lo anterior y dando aplicabilidad a lo indicado en el parágrafo de la cláusula 14 de las CGC del contrato MA-0010785, que los valores reconocidos y facturados por el Contratista se utilizaran para la realización de pago directo por parte de ECOPETROL S.A. a los proveedores que continúan pendientes de pago según listado abajo relacionado, suministrado por el contratista IDROJET-ING-MA-0010785-0801-C, radicado No. 1-2013-078-76758 de fecha Noviembre 7 de 2013 por la suma de $1.954.013.849. Una vez se paguen los proveedores abajo señalados, se pagara al subcontratista OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. y el saldo restante se pondrá a órdenes del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA dentro del proceso ejecutivo singular RAD.2013-155 DESCRIPCION PROVEEDORES NIT FACTURA LIQ. FINAL INTERNACIONAL FERRETERA 800170737 104,223,600 PETROCASINOS 800119647 250,597,329 FERRETERIA INSTRUFER 829001546-1 185,037,629 AQUATOOL SAS 830070597-5 92,056,000 CENTRO DE SERVICIOS VALTEC LTDA 900075214-6 103,316,057 GAMMA RITE LTDA 829000918-3 124,087,660 BLASTINGMAR S.A.S. 800031797-6 117,841,342 REFRAISLAM INDUSTRIA S.A.S. 900426749 - 1 LIDIMO QUINTERO CAMACHO 13894495 114,748,681 100,378,550 16/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO -PeTROL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 DESCRIPCION PROVEEDORES Elaborado Versión: 1 29/11/2012 FACTURA IZQ. FINAL NIT AITECOL SAS 900370653-0 $ 85,448,590 INDUSTRIA TECNICA CARVAJAL 84041997-9 $ 50,000,000 HOTELES MILLENIUM S.A 900180500 $ 52,831,821 MULTISERVICIOS TIC 63456209-9 $ 33,239,576 LEOTECNICAS LTDA 900076166-5 $ 49,471,454 LIBERTY SEGUROS S.A 86003998 $ 45,424,569 SOM & C LTDA 900292774 $ 42,759,550 FERRICENTROS SAS 800237412 - 1 $ 40,738,748 S.I. METAC S.A.S soluciones Industriales 900478223-2 $ 30,169,021 TALLERES UNIDOS LTDA 890200829-6 $ 29,199,920 ALVITER S.A.S. 900432268-5 $ 28,707,933 CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA 890203123 $ 20,900,871 MELEXA S.A 860531287-5 $ 20,303,033 INDUSTRIAS PALMIRA 37933949-2 $ 26,862,344 WILLIAM BAENA RAMOS 13887580 $ 18,315,421 PRAXAIR - OXIGENOS DE COLOMBIA 860040094 $ 20,694,760 INDUSTRIA METALMECANICA MUÑOZ 22,812,594 13887421-1 $ GINA XIOMARA MARTINEZ ORTIZ 1098705658 $ 20,700,186 SUPLINDUSTRIAL SAS 900471460 $ 19,605,391 DOTACIONES INDUSTRIALES LAMA SAS 830508051-9 $ 16,973,750 GRACIELA VEGA BADILLO 26793744 $ 19,307,872 RADRIOGRAFIA INDUSTRIAL & ENSAYOS 900292774 $ 19,084,800 ICEMAN SERVICE LTDA 900372445-4 $ 9,102,541 VCP INGENIEROS LTDA 900188349 $ 17,237 200 FREDY LEON ISAZA 13889307 $ JEISSON OMAR YAÑEZ FORONDA 13570586 $ JUAN RICARDO BENAVIDES MARTIN 19270055 $ 2,414,740 OSCAR CORENA HERNANDEZ 92539572 $ 1,900,800 GERMAN GAMBOA DOMINGUEZ 3241260 $ 432,000 GIOVANY DIAZ SALCEDO 91480369 $ 430,080 FERRETERIA LA CALIDAD EU 829003805 $ JHON JAIRO JIMENEZ ALVAREZ 13568947 $ GREGORIO FORTUNATO FABIANO 364501 $ OSIPIS ADRIANA DELGADO PEREZ 72.08106 - SinITOTAL PROVEEPQR. S NACIONALES , 9,466,336 6,543,650 311,000 134,400 105,000 a, ,C[50 1,954,013,849 17/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO ROL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 Todo lo anterior, en aras de mitigar el impacto social generado a los proveedores de IDROJET COLOMBIA S.r.l. realizándose por parte de ECOPETROL directamente el pago de las obligaciones a cargo de la empresa contratista, asegurándose así el cumplimiento de pago a los proveedores del contratista ejecutor, dicha gestión se encuentra avalada según concepto jurídico emitido por la Vicepresidencia Jurídica Regional Magdalena medio mediante comunicación radicado No. 2-2013-07821219 de fecha 12 de julio de 2013. El estado de pago a los proveedores a la fecha es el siguiente: )r escripción 1 1 $ 1,655,739,190 Se han realizados pagos totales a 6 proveedores $ 1,033,636,670 Se han realizados pagos parciales o abonos a40 proveedores $ 119,535,825 Está pendiente el desembolso por parte de ECOPETROL a 7 proveedores, ya se enviaron las indicaciones de pago a cuantas por pagar y ya se encuentra aprobado por el Administrador del contrato $ 55,042,604 Pendiente enviar Indicaciones de pago a 8 proveedores, las cuales se enviaran una vez se cause la factura correspondiente a Gastos Reembolsables radicada por el contratista. $ 1,954,013,849 Pagos (parciales y/o totales) pendientes a la fecha a 43 proveedores, estos pagos serán realizados con los dineros provenientes de la facturación del Reconocimiento Económico que se pagara mediante la presente acta de liquidación final del contrato. Una vez manifestado lo anterior, se considera importante precisar que en lo referente a los pagos que están siendo realizados por ECOPETROL S.A. a los proveedores de IDROJET COLOMBIA SRL están pendientes los respectivos desembolsos así: Existen 4 proveedores que presentan embargos cuyas indicaciones de pago ya fueron enviadas por parte del Administrador del contrato a cuentas por pagar de ECOPETROL S.A., pero debido a la situación de embargo no ha sido efectuado el desembolso; por lo cual el contratista a fin de dirimir esta situación realizó el envío de la comunicación IDROJET-ING-MA-0010785-0802-C, radicado No. 1-2013078-77089 de fecha 08 de noviembre de 2013, con la cual remite a la Gestoría Administrativa la notificación a los proveedores ARDILA Y COLEY, ELSA MARIN JAIMES, FERRETERIA INSTRUELECTRIC Y CELL RADIUS, sobre los embargos que cursan en su nombre, sin recibirse objeción alguna por parte de los mismos, por lo cual ECOPETROL S.A. deberá proceder a realizar el desembolso de los recursos atendiendo las medidas cautelares a los respectivo despachos judiciales. Igualmente, existen 7 proveedores: GRACIELA VEGA BADILLO, GERMAN GAMBOA DOMINGUEZ, GIOVANY DIAZ SALCEDO, FERRETERIA LA CALIDAD EU, JHON JAIRO JIMENEZ ALVAREZ, GREGORIO FORTUNATO FABIANO y OSIRIS ADRIANA DELGADO PEREZ de los cuales la empresa contratista no ha podido ubicar la información requerida para que sean incluidos como receptores alternativos de pago de IDROJET COLOMBIA SRL, por lo cual el contratista realizará las gestiones pertinentes a fin de generar una 18/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO , -PeTROL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 alternativa de pago mediante la cual los dineros se puedan consignar en un depósito judicial en el Banco Agrario para que luego sean retirados por cada proveedor. En atención a las anteriores manifestaciones, se resalta que ECOPETROL S.A. procederá a realizar todas las gestiones pertinentes a fin de efectuar el respectivo pago a cada uno de los proveedores en atención a las indicaciones de pago suministradas por IDROJET COLOMBIA SRL, lo cual se realizará con los dineros a favor del contratista por concepto de reconocimiento económico, ratificándose además que los valores a reconocer son contra facturas, por lo cual ECOPETROL S.A. no reconocerá intereses, ni honorarios de abogados de los proveedores y otros gastos que se hayan generado por el retraso del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales para con sus proveedores. 7. SUBCONTRATOS APROBADOS POR ECOPETROL S.A La empresa contratista IDROJET S.r.l solicito a ECOPETROL S.A el 11 de septiembre del 2012 autorización para subcontratar a la empresa extranjera OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC, con el objetivo de que ejecutara el ítem 2.2.3 que correspondían a los trabajos de mantenimiento e inspección para los intercambiadores, manifestó el contratista en su solicitud que la firma OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC, es una empresa estadounidense líder internacional en el mantenimiento de calderas, vasijas, intercambiadores de calor, tanques, tuberías, y accesorios; Así mismo manifestó el contratista en su solicitud, que el alcance contempla el mantenimiento de 63 intercambiadores de calor a ejecutarse en 25 días mecánicos, convirtiéndose en una de sus rutas críticas. El contratista recalcó que el costo del subcontrato equivalía al 11.83% del valor total del contrato firmado con ECOPETROL S.A; Así mismo, el contratista allegó el contrato suscrito entre éstos con OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC en donde señalaban plazo, valor, actividades a ejecutar y condiciones como la inexistencia de vinculo comercial y laboral entre ECOPETROL S.A Y OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. ECOPETROL S.A por medio de comunicación radicado No. 2-2012-078-31081 de fecha 28 de septiembre de la 2012, APROBÓ la solicitud del contratista en los siguientes términos: (...)"...DICHA CONTRATACIÓN CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES Y LEGALES EXIGIDAS, POR LO QUE SE OTORGÓ SU VISTO BUENO A LA VIABILIDAD DE LA SUBCONTRATACIÓN DE LA FIRMA OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICE...".(...) y siendo procedente contractualmente la subcontratación de acuerdo a lo contemplado en la cláusula No. 28 de las CGC, el administrador del contrato les notificó la aprobación de la subcontratación solicitada, fundamentado técnicamente en las calidades del subcontratista, el cual es considerado como un contratista clase mundo y es unos de los referentes a nivel mundial en la fabricación y el mantenimiento de intercambiadores. Adicionalmente, la propuesta presentada por el contratista era un valor agregado y un factor clave de éxito dentro de su estrategia de ejecución, toda vez que los intercambiadores representaban el trabajo crítico de su alcance inicial del contrato primigenio e incluía un componente de transferencia tecnológica y de conocimiento al personal local, igualmente ECOPETROL S.A advirtió al contratista las condiciones en las que debía mantener el contrato suscrito con la empresa OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC y la responsabilidad de éstos en la ejecución y cumplimiento de su subcontratista. 19/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO .41Y ,- tw -Peemot. 8. Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 Versión: 1 APLICACIÓN DE CLAUSULA DE DESCUENTO COMO APREMIO O PENALIZACION Durante la ejecución no le impuso ninguna sanción de tipo contractual. 9. RECLAMACION DEL CONTRATISTA - PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PERJUICIOS POR SITUACIONES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, RESTABLECIMIENTO DE LA CON MUTATIVIDAD PRESTACIONAL El día 6 de marzo de 2013, el Contratista IDROJET COLOMBIA SRL mediante comunicación IDROJET-ECP-MA-0010785-0023-C, RADICADO No. 1-2013-078-15143 presentó ante ECOPETROL S.A. la Petición de Reconocimiento y pago de perjuicios por situaciones no imputables al contratista, restablecimiento de la conmutatividad prestacional con sus respectivas Adendas No. 1 mediante comunicación IDROJET-ECP-MA-0010785-0027-C, RADICADO No. 1-2013-078-24439 Consideraciones adicionales de derecho a la petición de reconocimiento y pago de perjuicios por situaciones no imputables al contratista de fecha 16 de abril de 2013, Adenda No. 2 mediante comunicación IDROJET-ECP-MA-0010785-0040-C, RADICADO No. 1-2013-078-40695 Consideraciones adicionales y actualización de costos a la petición de reconocimiento y pago de perjuicios por situaciones no imputables al contratista restablecimiento de la conmutatividad prestacional IDROJET-ECP-MA-0010785-0023-C IDROJET-ECP-MA-0010785-0027-C de fecha 25 de junio de 2013, por valor de: $27.862.832.436 - VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS y adenda No 3 por medio de comunicación No.IDROJET-ECP-MA-0010785-0071-C, radicado No. 1-2013-078-64771. El cuadro resumen final de la solicitud de reconocimiento económico presentado por la empresa contratista en las mencionadas comunicaciones es el siguiente: SOLICITUD RECONOCIMIENTO ECONOMICO SEGÚN ADENDAS 1 Y 2 PRESENTADA POR IDROJET COLOMBIA SRL ETAPA PRECONTRACTUAL DESCRIPCION VALOR COSTO EPC TOSCANO SUCURSAL 243,155,521 SUBTOTAL $ ETAPA. Etapa Precontractual 243,155,521 ETAPA DE E3ECUCION DESCRIPCION VALOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EPP ESPECIALES $ ETAPA 1,693,851,953' Etapa Ejecución 600,221,190 Etapa Ejecución RECURSOS DIRECTOS 8,040,380,000 Etapa Ejecución RECURSOS INDIRECTOS 1,642,113,036 Etapa Ejecución MAYOR PERMANENCIA OHMSTEDE 4,327,642,800 Etapa Ejecución STAND BY OHMSTEDE 1,627,048,160 Etapa Ejecución UNITED RENTAL 3,742,343,200 Etapa Ejecución 143,365,000 Etapa Ejecución 39,361,206 Etapa Ejecución AFECTACION CONSTRATISTAS TRANSV GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO - PeTROL Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 SUBTOTAL $ 21,856,326,545 ADMINISTRACIÓN 10% $ 2,185,632,655 UTILIDAD 3% $ 655,689,796 SUBTOTAL CON AU $ 24,697,648,996 Versión: 1 GASTOS FINANCIEROS DESCRIPCION VALOR ETAPA IVA DE LA PRIMERA FACTURA 338,060,374 Etapa Ejecución INTERESES FINANCIEROS 894,628,639 Etapa Ejecución INTERESES POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 185 921 644 Etapa Liquidación HONORARIOS POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 183,569 054 Etapa Liquidación 1,316,703,108 Etapa Liquidación 3 145,100 Etapa Liquidación GASTOS IMPREVISIBLES DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO Y ATENCIÓN DE PROVEEDORES COSTOS PROCESALES , $ , SUBTOTAL $ 2,922,027,919 TOTAL $ 27,862,832,436 SOLICITUD RECONOCIMIENTO ECONOMICO ACLARACION ADENDA 3 ACTUALIZACION DE COSTOS PRESENTADA POR IDRO3ET COLOMBIA SRL CONCEPTO IMPREVISTOS INTERESES BANCARIOS INTERESES MORA PROVEEDORES HONORARIOS APODERADOS PROVEEDORES IVA HONORARIOS HONORARIOS APODERADO JUDICIAL BANCOLOMBIA IVA HONORARIOS COSTAS PROCESALES GASTOS IMPREVISIBLES DE ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO Y ATENCIÓN A PROVEEDORES MAYOR PERMANENCIA OHMSTEDE STAND BY OHSMTEDE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TOTAL RECONOCIMIENTOACLARACION ADENDA 3 VALOR $138.321.563 $1.445.157.725 $ 130.096.292 $ 127.274.644 $ 20.363.943 5321.745.606 $51.479.297 $3.134.900 $570.595.297 $4.976.789.220 $1.861.105.384 $5.979.814.668 $15.625.878.539 En atención a lo anterior, el Administrador del contrato y las Gestorías Técnica y Administrativa en cumplimiento de la guía para la administración y gestión de contratos, procedieron a realizar la revisión y análisis de la solicitud de Reconocimiento Económico presentada por la empresa contratista, el cual se encuentra contenido en las siguientes comunicaciones : 21/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO ..r.k' tr «. yema GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 Trazabilidad comunicaciones de recomendación Reconocimiento Económico: > El día 13 de noviembre de 2013 la Gestoría Técnica mediante comunicación radicado 2-2013-07835360, presentó informe técnico a la Gestaría Administrativa sobre el análisis desde el punto de vista técnico, con copia a la Gestoría Administrativa. > El día 20 de noviembre de 2013 la Gestoría Técnica, mediante comunicación 2-2013-078-35851, emitió Adenda No. 1 a la revisión y análisis Técnico de la solicitud de Reconocimiento Económico, el cual la Gestoría Administrativa tuvo en cuenta para elaborar el presente informe de Recomendación del Reconocimiento Económico al Administrador del Contrato. > El día 27 de noviembre de 2013 la Gestaría Administrativa del contrato mediante comunicación 12013-078-82536, recomendó al Administrador la liquidación mas reconocimiento al contratista, basado en el informe técnico y análisis administrativo de la solicitud de reconocimiento, según los cálculos que arrojaron las nominas y soportes que reposan en los expedientes del contrato MA0010785. > El día 27 de noviembre de 2013 el Administrador del Contrato mediante comunicación radicado 22013-078-36916, recomendó al Funcionario solicitante la liquidación más el pago del reconocimiento al contratista. > El día 27 de noviembre de 2013 el Funcionario solicitante mediante comunicación radicado No. 22013-078-36939, recomendó la liberación de la liquidación más el reconocimiento del contrato al Funcionario Autorizado. Por lo anterior y una vez realizado el detenido análisis detallado a la Solicitud de Reconocimiento Económico presentada por la empresa contratista, se procede a presentar el siguiente resumen de valores a ser reconocidos por parte de ECOPETROL S.A. a IDROJET COLOMBIA SRL, teniendo en cuenta el material probatorio presentado por éstos, el informe de la gestoría técnica y los soportes que reposan en el expediente del contrato, el valor a reconocer y pagar a IDROJET COLOMBIA S.RL. Es por la suma de $13.833.275.496, incluyéndose el porcentaje de Administración y la Utilidad sobre los puntos susceptibles a ello en el reconocimiento económico del Contrato, el anterior análisis se presenta en el orden presentado por la empresa Contratista. Es importante resaltar que dentro de los anexos de esta acta de liquidación, se encuentra el informe de las gestorías técnica y administrativa donde se efectuó el análisis detallado de cada uno de los ítems objeto de reclamación y se resolvió la procedencia o improcedencia de los mismos, en el informe se evidencia las cantidades reconocidas y el quantum del valor a reconocer, estos valores se tasaron de acuerdo al material probatorio existente. De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta los hechos expuestos por la empresa contratista que al ser cotejados con los soportes que reposan en el expediente del contrato, se pudo corroborar que debido a situaciones imprevisibles e irresistibles no atribuibles a ECOPETROL S.A, la empresa contratista asumió sobrecostos no previstos por la mayor permanencia en la obra no imputable a éstos que le generó un mayor costo. Por lo anterior, ECOPETROL S.A reconoce esos sobrecostos en los que incurrió la parte contratante afectada. 22/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO IE. ,, -PeTROL Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 Versión: 1 El análisis de reconocimiento económico solicitado por la empresa contratista se resume a continuación, exponiéndose cada uno de los ítems objeto de reclamación, el valor solicitado por la empresa contratista, el análisis a cada uno de los puntos reclamados, el valor a reconocer y el valor a reconocer con A y U en los puntos susceptibles a su reconocimiento. Adicional a esto, se considera importante informar que al momento del estudio del reconocimiento no se encontraban disponibles los dineros requeridos para el reconocimiento y que según el procedimiento establecido el Administrador del contrato presentó en comité de contratación el resultado del estudio, donde finalmente se aprobaron los dineros para pagar el reconocimiento, tal y como consta en el Acta No. 043 de fecha 21 de noviembre de 2013, y de esta forma el Administrador procedió a recomendar al Funcionario Solicitante presentar al Funcionario Autorizado el resultado del estudio para su aprobación. CUADRO DE ANALISIS DE VALORES A SER RECONOCIDOS POR PARTE DE ECOPETROL S.A. A IDROJET COLOMBIA S.R.L -, -, VALOR SOLICITADO (Sin AU) RELACIÓN DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO $ 243.155.521 i VALOR RECONOCER (Con A y/13 U) , RECLAMACIÓ N ANÁLISIS RECLAMACIÓN IDROJET COSTO CREACION SUCURSAL VALOR RECONOCER (Sin AU) ECOPETROL S.A NO SE RECONOCE O $ $ O ETAPA EJECUCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNITED RENTAL EPP ESPECIALES $ 1.693.851.953 SE RECONOCE LA HERRAMIENTA REQUERIDA SOLO PARA EL RECURSO ASOCIADO CON LA MAYOR PERMANENCIA. el valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% +U: 3% $ 384.733.674 $434.749.052 $ 3.889.515.850 RECONOCE MAYOR SE PERMANENCIA ENTRE LOS DÍAS 20 DE NOV Al 14 DE DICIEMBRE. . el valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% $ 3.334.515.425 $ 3.667.966.967 $ SE RECONOCE LOS EEP REQUERIDOS AL RECURSO ASOCIADO MAYOR PERMANENCIA LOCAL. Para el cálculo se descontaron los valores incluidos en el contrato primigenio y adicionales. El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% 600.221.190 $ 103.072.765 $ 113.380.042 23/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO , lo , GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO --'', 4-JeTROL RELACIÓN Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 VALOR SOLICITADO (Sin AU) DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO RECLAMACIÓN IDROJET RECURSOS INDIRECTOS AFECTACIÓN CONTRATISTAS TRANSVERASALPETROCASINOS $14.878.274.604 STAND BY ENTREGA TARDIA EQUIPOS. El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% STAND BY ANORMALIDAD OPERACIONAL ALISTAMIENTO. El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% MAYOR PERMANENCIA POR FACILIDADES EN PUNTOS DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOS R-520 B/C (NO DISPONIBILIDAD ANDAMIOS). El valor a reconocer incluye el pago $ 1.089.296.607 $ 1.230.905.166 $ 682.280.000 $ 770.976.400 $ 109.478.000 $ 120.425.800 $ O $ 138.720.000 $ 353.480.000 52.440.000 $ VALOR RECONOCER (Con A y/o U) RECLAMACIÓN ANALISIS ECOPETROL S.A El contratista debe asumir este 39.361.206 costo del la Administración del Reconocimiento STAND BY ENTREGA TARDIA LINEA TEA. El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% RECURSOS DIRECTOS VALOR RECONOCER (Sin AU) RECONOCE EL RECURSO SE REQUERIDO EN LAS ACTIVIDADES MAYOR ASOCIADAS CON LA PERMANENCIA (Primigenio a partir 20NOV y Convertidor del 1 DIC). Las cantidades y el valor se $ 1.642.113.036 calculo tomando como referencia el recurso mínimo definido en las especificaciones. El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% +U: 3% RECURSO SE RECONOCE EL INDIRECTO ASOCIADO A LA MAYOR PERMANENCIA DE $ 950.185.900 OHMSTEDE. A partir del 20 NOV. El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% +U: 3% SE RECONOCE AFECTACION. Según la minuta contrato "en caso tomar la que se requiera alimentación dentro de las instalaciones de ECOPETROL, ésta deberá ser suministrada por el CONTRATISTA a los trabajadores que laboren en la zona industrial $ 143.365.000 de la Refinería Barrancabermeja y únicamente podrá ser adquirida en la cafetería principal y de Balance de la Refinería, sitios dispuestos para ello por ECOPETROL, por razones de seguridad y salubridad". El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Versión: 1 $ O $ 6.940.002.407 545.960.000 24/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO 4~±-0 peTROL Versión: 1 7 1 RELACIÓN Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 VALOR SOLICITADO (Sin AU) ■ DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO RECLAMACIÓN TOROJET 1 VALOR I RECONOCER (Sin 1 l AU) VALOR RECONOCER (Con A yilo U) ANÁLISIS ECOPETROL 5.A RECLAMACIÓN de la A: 10% + U: 3°/ó MAYOR PERMANENCIA en Mantenimiento e inspección del ducto de CO entre el plenum del regenerador y la X520, R520A. Cambiar el riser (elevador de carga), cambiar JBEND, retiro e instalación de las 6 boquillas de carga (3 boquillas son nuevas), $ 206.800.000 retiro y aplicación de refractario en las juntas y disposición final del equipo. (NO DISPONIBILIDAD GRUA 600 TON). El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% + U: 3% MAYOR PERMANENCIA POR EMERGENTE T- 501 (FABRICACION PLATOS). El valor a $ 252.160.000 reconocer incluye el pago de la A: 10% +U: 3% MAYOR PERMANENCIA EN MANTENIMIENTODE CONVERTIDOR. Solo se reconocen los trabajos de mantenimiento asociados al reactor y tomando como referencia la fecha de $ 512.160.000 finalización de la Ruta Critica (Cambio Piernas Ciclones 6DIC). El valor a reconocer incluye el pago de la A: 10% + U: 3% MAYOR PERMANENCIA OHMSTEDE. SE RECONOCE POR LA NO LLEGADA DE PARTES A PARTIR 20NOV. El valor a $ 3.669.647.577 reconocer incluye el pago de la A: 10% + U: 3% y el cálculo se realizo con las tarifas americanas STAND BY OHMSTEDE. SE RECONOCE POR ENTREGA TARDIA EQUIPOS Y HH PERDIDAS. El valor $ 436.269.313 a reconocer incluye el pago de la A: 10% y el cálculo se realizo con las tarifas americanas IVA DE LA PRIMERA FACTURA INTERESES BANCARIOS INTERESES MORA PROVEEDORES HONORARIOS APODERADOS PROVEEDORES $ 338.060.374 El contratista debe asumir este costo del la Administración del $ 1.445.157.725 Reconocimiento El contratista debe asumir este costo del la Administración del $ 130.096.292 Reconocimiento $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ 449.020.250 25/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO ROL RELACIÓN Elaborado 29/11/2012 GAB-F-083 VALOR SOLICITADO (Sin AU) DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO RECLAMACIÓN IDROJET IVA HONORARIOS COSTAS PROCESALES GASTOS IMPREVISIBLES DE ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y REPRESENTACION LEGAL EN ETAPA DE LIQUIDACION PARA EL RECONOCIMIENTO Y ECONOMICO A ATENCION PROVEEDORES $ 71.843.240 $ 3.134.900 $ 575.677.492 $ 138.321.563 IMPREVISTOS El contratista debe asumir este costo del la Administración del $ 39.361.206 Reconocimiento DE GASTOS FUNCIONAMIENTO DIFERENCIA A SER POR RECONOCIDA DE CONCEPTO ADMINISTRACIÓN $27.358.711.872 Versión: 1 VALOR RECONOCER (Con A vio U) VALOR RECONOCER (Sin AU) RECLAMACIÓN ANALISIS ECOPETROL S.A $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O $ O 8 554.869.663 $11.871.013.361 $13.833.275.496 9.1 PAGO DE AIU EN EL RECONOCIMIENTO ECONOMICO SOLICITADO POR IDROJET COLOMBIA S.R.L ADMINISTRACIÓN La Administración es el rubro que comprende todos los gastos indirectos en los que incurrió la empresa contratista para la operación del contrato, por el mayor plazo dedicado a la ejecución y la mayor inversión en el contrato, de manera que se trata de un porcentaje previamente definido con el contratista, considerado en un 10% atendiendo al establecido al momento de estructurar su oferta. IMPREVISTOS No se reconocen por las razones expuestas en los informes adjuntos a este documento, debido a que el contratista no acreditó eventos que hayan desbordado dicho margen. UTILIDAD Teniendo en cuenta que el reconocimiento económico tiene su génesis en una mayor permanencia de obra no atribuible al contratista, se reconocerá utilidad únicamente, en aquellos eventos en que el contratista haya generado una labor en beneficio de Ecopetrol a satisfacción técnica. Motivo por el cual se analiza en cada ítem de la solicitud. 26/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO or GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO „,.. eTR oL GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 Se precisa que para el cobro de los valores a ser reconocidos por parte de ECOPETROL S.A. a IDROJET COLOMBIA SRL, la empresa contratista presentará a ECOPETROL S.A. el documento de cobro correspondiente. 10. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL La GESTORIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, constató el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a pagos de nómina, Aportes al Sistema de Protección Social (pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), durante toda la vigencia del Contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, como se relaciona en el siguiente cuadro: AGO NRO EMPLE ADOS 20 SEP 63 44 MES DIAS TRAB , 14 ; NOMINA SALUD PENSION ARP PARAFIS 1 CALES 33.988.585 4.248.575 3.608.419 2.365.60:', 3.058.965 113.069.358 14.722 .395 13.622.220 8..100.510 10.142.250 PRESTACIO NES SOCIAL ES 226.427 OCT 673 62 844.378.610 117.978.155 131.356.264 68.860.817 89.044,159 522.501 NOV 1160 60 3.660.038.360 482.759.211 528.111.575 275.236.981 355 909.937 125.878.157 DIC 1051 62 2.351.631.559 312.721.186 337.698.088 176.286.888 227.957.173 1.997.732.704 ENE 21 60 50.206.802 5.871.861 6.770.199 , 3.434.423 3.515.809 : 51.821.582 . De acuerdo a lo indicado en el reporte laboral suministrado por la Gestoría Administrativa, se precisa que a la fecha no existe reporte de trabajadores que presenten accidentes de trabajo, ni incapacidades con ocasión a la ejecución del contrato MA-0010785. 11. DECLARACIONES MUTUAS El CONTRATISTA manifiesta estar conforme con la totalidad de las sumas a que se refiere la presente liquidación, y declara que ECOPETROL S.A., no` le debe ninguna suma adicional a las señaladas en este documento, con ocasión o por razón de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del Contrato, IDROJET COLOMBIA SRL manifiesta no estar conforme con las sumas reconocidas en algunos de los puntos del Reconocimiento Económico, razón por la cual dejará las salvedades señaladas en el numeral 12 del presente documento. Esta declaración tiene efectos transaccionales, en concordancia con el artículo 2469 y subsiguientes del Código Civil Colombiano, y demás normas aplicables. 12.SALVEDADES DEL CONTRATISTA IDROJET COLOMBIA SRL: "eECLARACION DE SALVEDADES SOBRE EL RECONOCIMIENTO. El contratista solicita se deje por escrito salvedades sobre tres puntos presentados en la reclamación inicial y en sus adendos, que no fueron reconocidos por ECOPETROL S.A , bajo el argumento que respecto de cada punto se allegó el material probatorio que evidenció los costos asumidos correspondiente a nomina directa, equipos y herramientas y sobre costos financieros (intereses moratorios y honorarios), así como por petición del contratista se deja consignado en la presente acta los perjuicios que se ocasionaron por el contratante y que se describen: 27/28 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO 1 0 • -peTRoL GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO GAB-F-083 Elaborado 29/11/2012 Versión: 1 RECURSOS DIRECTOS: Pretensión de IDROJET COLOMBIA SRL evidenciada en la página 10 a 1, la página 22 junto con el material probatorio que acredita el costo asumido por IDROJET COLOMBIA S.RL, para la ejecución del contrato, los cuales no fueron tenidos en cuenta en el acta de liquidación final sin que se evidenciara los argumentos legales para su negación. ( ver página 14/22 del Acta de Liquidación.) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Pretensión de IDROJET COLOMBIA SRL evidenciada en la página 2. 10 a la 22 junto con el material probatorio que acredita el costo asumido por IDROJET COLOMBIA S.R.L , para la ejecución del contrato, los cuales no fueron tenidos en cuenta en el acta de liquidación final sin que se evidenciara en la misma o documento alguno los argumentos legales para su negación (ver página 13/22 del Acta de Liquidación.) 3. COSTOS FINANCIEROS. Pretensión de IDROJET COLOMBIA S.R.L evidenciada en la página 10 a la página 22 del reconocimiento, junto con el material probatorio que acredita los costos generados por el incumplimiento de las obligaciones financieras, los cuales no fueron tenidos en cuenta en el acta de liquidación final sin que se evidenciara en la misma o documento alguno los argumentos legales para su negación (ver página 16/22 del Acta de Liquidación.)" El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad del CONTRATISTA por concepto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. ECOPETROL S. A. se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se conozcan con posterioridad a la celebración de este documento. En constancia, se suscribe en Barrancabermeja, en dos ejemplares originales de idéntico tenor literal, el 27 de noviembre de 2013. Por el CONTRATISTA Po la GETION ADMINISTRATIVA HUG TOSCANO HEREDIA OMAR AMAYA IDROJET COLOMBIA SRL Por ECOPETROL S.A. EC ET S.A. Por ECOPETROL S.A. ECOPETROL S.A. WILSON JAVIER CA GERMAN ROJAS ORTI ADMINISTRADO' AUTO ZADO V.B. RECONOCIMIENTO ECONÓMICO 28/28